Договор капитальный ремонт двигателей автомобилей

Договор оказания услуг по ремонту деталей и узлов автомобильных двигателей

оказания услуг по ремонту деталей и узлов автомобильных двигателей

г. Москва «___» ______________ 2012 г.

__________________________________________________________, в лице ________________________

________________________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс», . Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» осуществлять ремонт деталей и узлов автомобильных двигателей (далее ремонт), принадлежащих «Заказчику» на правах собственности.

1.2. «Заказчик» обязуется обеспечить оплату за ремонт в установленном договором порядке, форме и размере.

1.3. «Заказчик» вправе увеличить или уменьшить объемы работ, указанные в настоящем договоре.

2. Цена договора

2.1. Общая сумма настоящего договора в соответствии c Актом заседания комиссии по рассмотрению и оценке оферт от «___» _______________ 20___ г. № ________ составляет ____________ руб. 00 коп. (_______________), в том числе НДС 18%.

2.2. Стоимость ремонта по отдельным видам работ определяется согласно Спецификациям (Приложение и Приложение ).

2.3. Материалы и запасные части, необходимые для ремонта, поставляются «Исполнителем» и их стоимость входит в стоимость ремонта.

3. Условия договора

3.1. Прием деталей и узлов в ремонт осуществляется по заказ-наряду на каждую партию, где указывается перечень выполняемых работ, комплектность, видимые дефекты и повреждения, перечень материалов и запасных частей, необходимых для ремонта.

3.2. Ремонт осуществляется на производственных площадях «Исполнителя».

3.3. Доставка деталей и узлов к «Исполнителю» и от «Исполнителя» осуществляется силами «Заказчика» и за его счет.

3.4. Срок выполнения ремонта согласуются сторонами в каждом конкретном случае и отражаются в оформляемом заказ-наряде, но не может составлять более 60 рабочих дней.

3.5. «Исполнитель» самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ по ремонту.

3.6. «Исполнитель» принимает детали и узлы двигателей автомобилей для выполнения ремонта, являющегося предметом настоящего договора, после подписания данного договора и согласованного сторонами заказ-наряда.

4. Обязанности сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Качественно оказывать услуги по ремонту в объемах, определяемых заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами.

4.1.2. Предоставлять по требованию «Заказчика» требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества оказываемых услуг.

4.1.3. Своевременно информировать «Заказчика» обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе оказания услуг, препятствующих их выполнению и необходимости, вследствие этого, изменения перечня работ для дополнительного согласования с «Заказчиком». При этом «Исполнитель» продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.

4.1.4. По желанию «Заказчика» обеспечить присутствие представителей «Заказчика» в технологических помещениях «Исполнителя» для контроля за ходом и качеством выполняемых по настоящему договору работ.

4.1.5. Обеспечить соблюдение представителями «Заказчика», находящимися в технологических помещениях «Исполнителя», установленных правил техники безопасности.

4.1.6. Своевременно информировать Заказчика о временном приостановлении деятельности предприятия для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий и времени возобновления дальнейшей работы предприятия.

4.1.7. Нести полную ответственность за сохранность деталей и узлов сданных в ремонт «Заказчиком» в течение всего срока ремонта.

4.2. Исполнитель имеет право:

4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказ-наряде работ.

4.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством

4.2.3. Приостанавливать работы по настоящему договору в случае несвоевременной оплаты выставленных «Исполнителем» счетов на основании согласованных сторонами заказ-нарядов;

4.2.4. По письменному согласованию с «Заказчиком» привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ.

4.3. Заказчик обязан:

4.3.1. После установки отремонтированных деталей и узлов на двигатель (сборки двигателя) выполнять все требования инструкции по эксплуатации автомобиля, разработанные предприятием-изготовителем, выполнять указания и следовать рекомендациям «Исполнителя» по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобилей «Заказчика» (в той части, что касается двигателя автомобиля).

4.3.2. В случае нарушения «Заказчиком» п. 4.3.1. настоящего договора «Исполнитель» не несет ответственности за безотказную работу деталей и узлов, установленных на двигатель после ремонта.

4.3.3. Своевременно в полном объеме производить расчеты с «Исполнителем» за оказанные им услуги.

4.3.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора, независимо от причин расторжения, а также по окончании срока действия настоящего договора, «Заказчик» обязан оплатить фактически выполненные «Исполнителем» работы.

4.4. Заказчик имеет право:

4.4.1. Требовать от «Исполнителя» качественного оказания услуг по ремонту.

4.4.2. Проверять ход и качество работ по настоящему договору, не вмешиваясь в деятельность «Исполнителя» и соблюдая правила техники безопасности, установленные на предприятии «Исполнителя».

4.4.3. Отказаться частично или полностью от услуг «Исполнителя», в случае выявленных в ходе проверки «Заказчиком» неисполнения или некачественного исполнения оказываемых услуг, уведомив об этом «Исполнителя» письменно и согласовать с «Исполнителем» изменение стоимости оказываемых услуг, определенных в заказ-наряде.

4.4.4. Детали и узлы, прошедшие ремонт, выдаются «Заказчику» от «Исполнителя» на основании доверенности на право получения их из ремонта.

5. Гарантийные обязательства

5.1. На выполненные работы по ремонту «Исполнителем» устанавливается срок претензии 30 рабочих дней с момента приемки (до установки детали в двигатель).

6. Расчеты по договору

6.1. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств, в рублях, на расчетный счет «Исполнителя», согласно выставленным счетам.

6.2. Все расчеты по настоящему договору производятся «Заказчиком» в течение 5-ти ( пяти) календарных дней, со дня получения конкретной партии деталей и узлов двигателей автомобилей согласно оформленному заказ-наряду.

7. Порядок урегулирования возможных споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров между ними.

7.2. Споры и разногласия, неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы.

8. Изменение, расторжение договора и срок его действия

8.1. Любые изменения и дополнения к договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.

8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему.

9. Заключительные положения

9.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и составляют с ним единое целое.

9.2. Все пункты настоящего договора являются существенными, подписание «Заказчиком» настоящего договора является одобрением и согласием с его стороны со всеми его условиями.

9.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, с равной юридической силой каждого экземпляра.

9.4. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.

К настоящему договору прилагаются:

Приложение – Спецификация на ремонт деталей и узлов двигателей автомобилей отечественного производства;

Приложение – Спецификация на ремонт деталей и узлов двигателей автомобилей зарубежного производства.

Источник

Договор подряда на ремонт автомобиля

Договор подряда на ремонт автомобиля номер договора nomer

Место подписания mesto_p

Укажите полное ФИО заказчика name1 , действующ как физическое лицо (далее – «Заказчик«), с одной стороны, и

Индивидуальный предприниматель укажите полное ФИО подрядчика name6 , зарегистрированн в реестре индивидуальных предпринимателей под № укажите ОГРНИП ogrnip2 (далее – «Подрядчик«), с другой стороны,

вместе именуемые «Стороны«, а индивидуально – «Сторона«, заключили настоящий договор подряда на ремонт автомобиля (далее – «Договор«) о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В соответствии с Договором Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в отношении следующего транспортного средства (далее – «Автомобиль«):

1.1.1. Государственный номер: укажите гос.номер автомобиля raboti_avto1

1.1.2. Марка и модель: укажите марку и модель raboti_avto2

1.1.3. Год выпуска: укажите год выпуска raboti_avto3

1.2. Подрядчик осуществляет ремонт Автомобиля в виде подробно опишите осуществляемые работы raboti_podryad (далее – «Работы«).

1.2. Подрядчик выполняет Работы лично. Привлечение субподрядчика невозможно.

1.3. Работы выполняются Подрядчиком на территории Заказчика: укажите адрес выполнения работ podryadavto_21 .

1.4. Автомобиль предоставляется Подрядчику в момент подписания Сторонами Договора.

2. Сроки выполнения работ

2.1. Сроки выполнения Работ по Договору:

2.1.1. Начало выполнения Работ: г.

2.1.2. Завершение выполнения Работ: г.

3. Запасные части и расходные материалы

1.7. При выполнении Работ Подрядчик использует следующие : укажите наименование запасных частей и (или) расходников и их количество podryad_2 .

3.1. Используемые предоставляет Заказчик в момент передачи Автомобиля .

3. Стоимость работ

3.1. Полная стоимость Работ составляет укажите стоимость работ цифрами summa рублей .

3.2. НДС не облагается на основании 346.11 НК РФ free_nds .

3.3. Заказчик оплачивает Работы после их выполнения и подписания Сторонами акта выполненных работ в размере укажите стоимость работ цифрами summa рублей в течение 5 podryad_srok_oplata .

3.4. Способ оплаты Работ: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику. При получении наличных денежных средств Подрядчик составляет расписку (иной подтверждающий документ) о получении денежных средств с указанием размера полученных денежных средств, даты получения денежных средств и вручает его Заказчику.

4. Порядок сдачи и приемки работ

4.1. Приемка результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных Работ (Приложение – Акт выполненных работ), который оформляется в следующем порядке:

4.1.1. Подрядчик по завершении выполнения Работ представляет Заказчику акт выполненных Работ в 2 podryad_priemka1 экземплярах.

4.1.2. Подрядчик обязуется в течение 5 podryad_priemka2 со дня получения акта осмотреть и принять выполненные Работы, подписать и направить Подрядчику 1 podryad_priemka3 экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика в течение указанного срока Работы считаются принятыми Заказчиком.

4.1.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ в течение 5 podryad_priemka4 со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.

8. Разрешение споров

8.1. Возникающие из Договора споры разрешаются в досудебном порядке путем направления претензионного письма. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 podryad_spor_1 с момента получения. В случае, если разрешение спора в досудебном порядке признано Сторонами невозможным, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.

9. Заключительные положения

9.1. Договор составлен в двух podryad_zakl_1 экземплярах на русском языке, по одному podryad_zakl_2 для каждой из Сторон.

9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.

9.3. Способом направления документов (в том числе актов, претензий и т.д.) является их личная передача Стороне.

10. Список приложений

11. Подписи и реквизиты сторон

Заказчик укажите ФИО заказчика name1

Адрес регистрации: укажите адрес регистрации address1

Паспорт: укажите серию, номер, дату и орган выдачи pasp1

Банковские реквизиты: указать номер карты или счета bank1

Заказчик________________________ укажите ФИО заказчика name1

Подрядчик ИП укажите ФИО подрядчика name6

Адрес регистрации: укажите адрес регистрации address_ip2

ОГРНИП укажите ОГРНИП ogrnip2 , ИНН укажите ИНН inn_ip2

Банк укажите наименование банка bank2 , БИК укажите БИК bik2 , ИНН укажите ИНН банка inn_bank2 , кор/счет укажите кор/счет ks2

Расчётный счёт укажите номер счёта rs2

Подрядчик________________________ ИП укажите ФИО подрядчика name6

Источник

Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей — образец 2021 года

Владельцы автомобилей или юридические лица нередко прибегают к помощи организаций, занимающихся ремонтом или техническим обслуживанием транспортных средств. Не всегда неисправность или повреждение можно ликвидировать самостоятельно, поэтому вмешательство специалистов бывает просто необходимым.

Оказание услуг по ремонту автомобиля должно оформляться договором, чтобы избежать различных неприятных моментов. Заключив письменное соглашение, владелец ТС становится потребителем услуги и попадает под действие Закона о защите прав потребителя. Поэтому при наличии претензий к качеству произведенных работ он вправе потребовать возврата средств или устранения недоделок.

Помимо основных моментов, связанных с ремонтом или ТО, в соглашении можно прописать гарантийные условия, которые будут действовать в определенный период времени после ремонта. Разберемся, каким должен быть договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля.

Как правильно заполнить типовой договор?

В каждом автосервисе имеется типовой бланк договора, разработанный самостоятельно. Законодательство не устанавливает строгих шаблонов для этого документа и автосервис вправе использовать свой бланк.

Клиенту необходимо внимательно прочитать текст договора перед заполнением и подписанием. Любое разногласие должно быть обсуждено сторонами. При наличии изменений или дополнений они должны быть внесены в документ еще до момента подписания.

Как уже сказано, строгой формы соглашения не существует, но при его составлении должны быть внесены следующие моменты:

• дата и место составления договора;
• необходимая информация об обеих сторонах договора: со стороны заказчика – ФИО, реквизиты паспорта, адрес по прописке, контактный телефон; со стороны исполнителя (подрядчика): наименование автомастерской, ФИО директора если это юридическое лицо, ФИО, паспортные данные, если ИП;
• полное описание транспортного средства с указанием марки, модели, номеров VIN, регистрационного и основных агрегатов, а также примерной стоимости ТС на момент заключения договора;
• прописывается пункт о том, что заказчик предъявил документы о праве собственности или эксплуатации на автомобиль, передаваемый по договору в ремонт;
• в тексте документа должна содержаться фраза, ссылающаяся на заказ-наряд, по которому будут осуществляться необходимые работы. Этот заказ-наряд является приложением к договору и его неотъемлемой частью;
• далее следуют условия исполнения договора, которые включают в себя обстоятельства предстоящего ремонта. Это условия передачи ТС, приобретения и установки запасных частей, объема и стоимости работ;
• права и обязанности сторон с установкой точной даты, не позднее которой подрядчик должен приступить к работам, а также срока или даты их завершения, требований по соблюдению условий сохранности автомобиля и возможностью заказчиком осуществлять контроль за ходом работ;
• в обязанности заказчика входит своевременная и полная оплата произведенных работ;
• отдельным разделом устанавливается процедура возврата ТС после ремонта заказчику. Возврат должен осуществляться на основании передаточного акта, который оформляется после получения всей суммы стоимости произведенных работ;
• необходимо удостовериться, что в договоре имеется пункт об ответственности автосервиса в случае полной утраты автомобиля или какого-либо из его узлов;
• устанавливается возможность предъявления претензий со стороны заказчика, если уже после приемки машины он обнаружил недостатки, связанные с ремонтом, а также возможность их исправления в разумные сроки;
• дополнительно в договор могут быть включены иные положения, уточняющие правовые отношения между сторонами;
• завершает документ раздел, содержащий полные реквизиты сторон и их подписи.

Образец договора на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 2021 года

Основные проблемы

Стоимость ремонта или техобслуживания автомобиля устанавливается по договоренности сторон и прейскуранту цен, установленному подрядчиком. Однако, в ходе работ может оказаться, что для качественного ремонта требуется замена ряда запасных частей. Этот момент должен регламентироваться договором. Обязательно обратите внимание на пункт о том, что предварительно заказчик должен быть извещен о необходимости и стоимости замены. Дополнительно следует установить, что заказчик вправе следить за ходом ремонта.

Проблемы могут возникнуть на любой из этапов производства работ. Поэтому в договоре должно быть максимально полно учтено все, что может быть связано с приемкой, ходом работ и получением авто. Договорные отношения между заказчиком и подрядчиком подпадают под действие закона о защите прав потребителей и некачественное исполнение услуги является поводом для восстановления прав в судебном порядке. Поэтому перед подписанием следует внимательно изучить все нюансы.

Источник