Договор на ремонт копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных устройств, заправку и восстановление картриджей
Приложение к Извещению о проведении запроса котировок цен №79 от «27» августа 2010 г.
на ремонт копировальных аппаратов, принтеров и многофункциональных устройств, заправку и восстановление картриджей
г. Иркутск «__» ________ 2010г.
___________________________________________________, в лице __________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, именуемое в дальнейшем Исполнитель и Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России», Иркутской области – филиала » Афанасьева Геннадия Петровича, действующего на основании приказа от 01.01.2001 №66-п и доверенности от 01.01.2001 №38.11-13/208, именуемое в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по ремонту копировальных аппаратов, многофункциональных устройств и принтеров (далее по тексту Оргтехники), заправки и восстановлению Картриджей согласно Спецификации (Приложение ), являющихся неотъемлемой частью настоящего Договора. Все изменения и дополнения к настоящему Договору согласовываются и подписываются Исполнителем и Заказчиком.
2. ПОРЯДОК РЕМОНТА ОРГТЕХНИКИ
2.1. Ремонт каждой единицы Оргтехники, указанной в Приложении №1 выполняется в объёме, установленном в эксплуатационной документации.
2.2. Ремонт оргтехники включает в себя:
— Регламентные работы по проверке работоспособности узлов и блоков в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя.
— Разборку, чистку, промывку, смазку узлов и блоков, сборку, регулировку и настройку в соответствии с технической документацией фирмы-изготовителя.
— Регламентные работы по замене вышедших из строя быстроизнашивающихся деталей, узлов и блоков.
— Работы по проверке функционирования оборудования в автономном и неавтономном режиме.
— Работы по регулировке.
— Работы по сдаче оборудования Заказчику.
— Работы по оформлению документации.
— Мелкий, средний и сложный ремонт, замену и установку запасных частей.
3. ПОРЯДОК ЗАПРАВКИ И ВОССТАНОВЛЕНИЯ КАРТРИДЖЕЙ
3.1. Заправка Картриджа включает в себя разборку, чистку всех его компонентов, заполнение тонерного отделения тонером соответствующей марки и сборку.
3.2. Восстановление Картриджа включает в себя разборку, чистку всех его компонентов, замену израсходовавших свой ресурс или вышедших из строя компонентов (фоторецептор, ракель), заполнение тонерного отделения тонером соответствующей марки и сборку.
3.3. Проверка качества печати картриджей.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Ни одна из сторон не вправе передавать свои права по настоящему Договору третьей Стороне.
4.2. В случае изменения юридических и банковских реквизитов у одной из Сторон последняя обязана в трехдневный срок письменно уведомить другую Сторону.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. Оплачивать выставляемые Исполнителем счета в сроки, указанные в п. 5.2. договора, а в случае невозможности оплатить счета информировать Исполнителя в трехдневный срок.
4.2.2. В течение 10 рабочих дней с момента уведомления об окончании ремонта принять выполненные Исполнителем работы в соответствии с условиями настоящего договора путем подписания акта сдачи-приемки работ.
4.2.3. При отказе от проведения ремонта Оргтехники, заплатить стоимость ее диагностики.
4.2.4. Доставить Оргтехнику и Картриджи своими силами и за свой счет в сервисный центр Исполнителя.
4.2.5. При обнаружении дефектов печати после заправки или восстановления Картриджа, возникших по вине Исполнителя, уведомить об этом Исполнителя по телефону, передать картриджи мастеру для устранения дефектов.
4.2.6. При отсутствии дефектов, Заказчик обязан подписать акт выполненных работ в течение 10 рабочих дней с момента его получения, или направить мотивированный отказ от приемки оказанных услуг.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Заказчик имеет право предъявлять претензии Исполнителю во всех случаях нарушения последним обязательств по настоящему Договору.
4.5. Исполнитель обязан:
4.5.1. Выполнять ремонт Оргтехники, заправку и восстановление Картриджей входящие в сферу его деятельности. Заказчик не вправе требовать выполнения ремонта оборудования, выполнить который Исполнитель считает невозможным или нецелесообразным.
4.5.2. Оказать услуги качественно и в полном объеме.
4.5.3. При получении заявки от Заказчика об обнаружении дефектов печати после заправки или восстановления Картриджа, возникших по вине Исполнителя, устранить дефект в течение 48 (сорока восьми) часов с момента передачи Заказчиком Картриджей на обслуживание.
4.5.4. Выставлять Заказчику счета на оплату услуг.
4.6. Исполнитель имеет право:
4.6.1. Запросить у Заказчика информацию об условиях эксплуатации им Оргтехники.
4.6.2. В случае не соблюдения Заказчиком основных правил эксплуатации оборудования (приведенных в соответствующих разделах документации на оборудование) Исполнитель вправе отказаться от ремонта данного оборудования.
5. ЦЕНА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Стоимость работ, оказанных Исполнителем по настоящему договору составляет ____________ (_____________________________________________) рублей.
5.2. Оплата выполненных работ Исполнителя производится Заказчиком по факту выполненных работ платежным поручением на расчетный счет Исполнителя после подписания Сторонами акта сдачи-приемки работ (Приложение ), на основании счета выставленного Исполнителем в течение 10 (десяти) банковских дней с момента его получения.
5.3. Стоимость необходимых для проведения работ расходных материалов и запасных частей к Оргтехнике и Картриджам в предмет настоящего Договора не входит.
5.4. Исполнитель при изменении стоимости ремонта обязан письменно уведомить Заказчика за 20 (двадцать) календарных дней.
5.5. Платежи по настоящему договору осуществляются в безналичной форме в рублях Российской Федерации на основании выставленных счетов.
6. СРОКИ РЕМОНТА И ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
6.1. Ремонт Оргтехники без учета времени диагностики при наличии у Исполнителя запчастей составляет не более 20 рабочих дней с момента передачи оборудования на ремонт. В случае если у Исполнителя отсутствуют необходимые запчасти, срок ремонта увеличивается на срок ожидания необходимых запчастей.
6.2. Срок выполнения заправки или восстановления Картриджа – не более 48 (сорока восьми) часов с момента передачи Заказчиком Картриджей на обслуживание.
6.2. Гарантия на заменяемые детали и выполненные ремонтные работы составляет 3 месяца.
6.3. Гарантия на картриджи, заправленные и восстановленные Исполнителем, составляет 5 рабочих дней.
6.3. Гарантия Исполнителя не распространяется на дефекты, возникшие вследствие естественного износа, а также на ущерб, возникший вследствие неправильного или небрежного хранения, неправильного или небрежного обслуживания или чрезмерной нагрузки, применения Оргтехники не по назначению, недостаточного и/или неправильного монтажа, а также на неисправности, возникшие из-за несоблюдения технических инструкций изготовителя, касающихся порядка и условий использования соответствующего вида Оргтехники.
7 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по данному Договору
Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. В случае нарушения срока исполнения обязательств Заказчиком по оплате работ по настоящему Договору, Заказчик уплачивает Исполнителю штраф в размере 0,1% от стоимости работ за каждый день просрочки.
7.3. При нарушении сроков выполнения работ Заказчик вправе взыскать с Исполнителя пени в размере 1/300 ставки рефинансирования от стоимости фактически не проведённого ремонта за каждый день просрочки, начиная со дня следующего после дня истечения установленного договором срока исполнения обязательства.
7.4. О намерении расторгнуть договор Стороны обязаны известить друг друга в
письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до расторжения Договора.
7.5. В случае ликвидации или реорганизации своих предприятий Стороны обязуются
уведомить друг друга в письменном виде не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней от даты принятия решения о ликвидации и реорганизации.
7.6. Если Заказчик по причинам, не зависящим от Исполнителя, принимает решение о
приостановлении выполнения работ по настоящему Договору, Заказчик в трехдневный срок оплачивает Исполнителю не оплаченные ранее запасные части и расходные материалы, а так же услуги, выполненных Исполнителем на момент получения письменного уведомления о приостановлении действия Договора.
7.7. Все споры по настоящему Договору рассматриваются путем предъявления претензии.
Срок рассмотрения претензии составляет три недели с момента получения претензии. В случае если Стороны не достигнут договоренности при разрешении спорных вопросов, все споры подлежат разрешению в Арбитражном суде Иркутской области.
7.7. Истечение срока действия настоящего Договора не освобождает Стороны от
ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора.
7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.
Под обстоятельствами непреодолимой силы Стороны подразумевают внешние, чрезвычайные, непредсказуемые, непредотвратимые и непреодолимые события, которые не существовали в момент заключения договора и возникшие помимо воли Заказчика и Исполнителя, в том числе: стихийные бедствия, землетрясения, наводнения, ураганы, пожары, технологические катастрофы, эпидемии, военные действия, противоправные действия третьих лиц, забастовки, правительственные меры и нормативные акты, ограничивающие возможность исполнения договорных обязательств. При возникновении обстоятельств непреодолимой силы, исполнение настоящего договора может быть приостановлено без каких-либо санкций по отношению к пострадавшей Стороне.
Сторона, подвергшаяся воздействию обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение трех суток уведомить об этом своего Контрагента по настоящему договору.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
8.1. Срок действия Договора устанавливается с момента подписания до 31 декабря 2010 года.
8.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору считаются действительными,
только если они изложены в письменном виде и подписаны полномочными представителями Заказчика и Исполнителя.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПОДПИСИ СТОРОН
Юр. Адрес:____________________ ______________________________
Факт. адрес: ___________________ ______________________________
Федеральное государственное унитарное предприятие «Почта России»
131000 г. Москва, Варшавское шоссе
УФПС Иркутской области — филиал ФГУП «Почта России»,
Адрес филиала: г. Иркутск, пер. Богданова, 8 А.
Источник
Договор на ремонт компьютерной и оргтехники
Приложение к извещению о запросе котировок
Проект договора «УТВЕРЖДАЮ»
на ремонт компьютерной и оргтехники
г. Тольятти «______» __________ 2012г.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ___________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ______ от «________» ____________ 20__г., заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется с использованием собственных запасных частей и материалов выполнить работы по ремонту компьютерной и оргтехники, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. Объем работ определен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне.
2.Обязанности и права Сторон
2.1.1. Исполнитель обязан своими средствами и силами производить ремонт компьютерной и оргтехники на основании заявок, поступивших от Заказчика, где указывается перечень, время и место проведения ремонтных работ. В связи с круглосуточным режимом эксплуатации компьютерной и оргтехники, временем проведения работ является период с 20:00 до 7:00, так как этот период является наименее загруженным. Местом проведения ремонтных работ являются объекты, находящиеся по адресам: Самарская область, г. Тольятти, МБУЗ городского округа Тольятти Городская станция скрой медицинской помощи, административное здание (ул. ),подстанция скорой медицинской помощи Центрального района (ул. А),2 подстанция скорой медицинской помощи Центрального района(г. Тольятти, ул. ),подстанция скорой медицинской помощи Автозаводского района(г. Тольятти, ул. ),2 подстанция скоро медицинской помощи Автозаводского района(г. Тольятти, б-р Здоровья,25,стр.21),подстанция скорой медицинской помощи Комсомольского района(г. Тольятти ул. Б).
2.1.2..Исполнитель обязан выполнять ремонт компьютерной и оргтехники в соответствии с требованиями технической документации на ремонтируемое оборудование.
2.1.3 Запасные части, используемые для ремонта оборудования Заказчика должны быть оригинальными, не бывшими в употреблении, не восстановленными, с не просроченным сроком годности, рекомендованными заводом-изготовителем.
2.1.4. Самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;
2.1.5. Обеспечивает полную сохранность принятой в ремонт компьютерной и оргтехники;
2.1.6. Немедленно извещает Заказчика обо всех событиях, фактах и обстоятельствах, препятствующих исполнению своих обязательств по настоящему Договору;
2.1.7. Консультирует представителя Заказчика по вопросам дальнейшей эксплуатации обслуженной оргтехники;
2.1.8. Не разглашает информацию, ставшую известной при выполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
2.1.9. Получает оплату за выполненные работы по настоящему Договору.
2.2.1.Обеспечить доступ специалиста Исполнителя к технике, создать условия для выполнения работ, соответствующие требованиям санитарных норм и техники безопасности.
2.2.2.Назначить ответственное лицо для связи с Исполнителем.;
2.2.3.Обеспечивает оплату выполненных Исполнителем работ в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора.
2.2.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя Заказчик вправе требовать у него соответствующего возмещения.
3.Порядок ремонта компьютерной и огртехники
3.1. Ремонт компьютерной и оргтехники производится запасными частями и материалами Исполнителя.
3.2. Перед началом работы Исполнитель обязан оформить заявки (Приложение ).
3.3. Результаты выполненных работ оформляются двусторонним актами сдачи-приемки работ, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
В актах сдачи-приемки работ указываются: инвентарный номер, класс техники, вид и категория работ, наименование, количество запасных частей Исполнителя, использованных при проведении ремонта, отметка о проведенной технической диагностики и тестировании, общая стоимость оказанных услуг.
3.4. При приемке компьютерной и оргтехники уполномоченный представитель Заказчика проверяет объем и качество выполненных работ по настоящему Договору.
4. Качество и гарантии
4.1. Качество оказываемых выполняемых работ соответствует требованиям, обычно предъявляемым к качеству работ такого рода. Если федеральными законами или в установленном в соответствии с ними порядке, в частности стандартами, предусмотрены обязательные требования к выполняемым работам, Исполнитель выполняет работу, соответствующую этим требованиям.
4.2. Исполнитель, предоставивший запасные части для выполнения работы, отвечает за их качество по правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. Исполнитель предоставляет гарантию на качество выполненных работ и на заменяемые запасные части и комплектующие на 12 (двенадцать) месяцев с даты выполнения работ.
4.4. Гарантийный срок исчисляется с момента получения Заказчиком компьютерной и оргтехники.
4.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, являющихся следствием некачественного выполнения работ и которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию оборудования, Исполнитель устраняет их за свой счет в течение 2 –х рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
4.6. Сроки ремонта: не более 5 календарных дней с момента подписания Договора.
5. Цена контракта, сроки и условия оплаты
5.1. Цена Договора составляет ___________________ (___________________________) рублей _____ коп. в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от «____» ________________ 20___г. (Приложение ) , является фиксированной и изменению не подлежит. Цена Договора включает в себя стоимость работ, запасных частей, расходов на доставку, уплату налогов и другие обязательные платежи.
5.2. Источником финансирования договора являются средства бюджетных учреждений.
5.3. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя работ не позднее 120 дней с момента предоставления подписанных уполномоченными представителями обеих сторон актов выполненных работ и выставленных Исполнителем счетов-фактур или счетов.
6. Ответственность Сторон
6.1.Ответственным исполнителем по настоящему Договору за прием работ :
со стороны Заказчика – Ф. И.О. тел:
со стороны Исполнителя – Ф. И.О. тел:
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренных Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сто пятидесятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора.
6.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате сверх неустойки.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Календарным планом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,1 % от стоимости услуг, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором услуги были оказаны ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
6.6. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату штрафа в размере 0,1 % от цены Договора. Под услугами ненадлежащего качества понимаются работы результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.1. и Спецификации – Приложение настоящего Договора.
Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством РФ порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
6.7. При существенном нарушении Договора Исполнителем, в том числе, если Исполнитель не приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному в Договоре, становится явно невозможным, если Исполнитель не исполняет требования Заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Заказчиком во время выполнения работ, в течение трех дней со дня предъявления такого требования или устранить недостатки выполненных услуг в срок, установленный Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков.
6.8. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 5 (пять) рабочих дней.
6.9. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего Договора.
6.10. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
6.11. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях.
6.12. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.
6.13. Результаты услуг имеют существенные или неустранимые недостатки.
6.14. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
При расторжении контракта Заказчик обязан:
6.15. Принять фактически оказанные Исполнителем на момент расторжения настоящего Договора работы надлежащего качества.
6.16. Оплатить Исполнителю в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления Акта сдачи-приемки услуг фактически выполненные Исполнителем работы надлежащего качества.
7.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.2. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным государственным органам.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными
представителями обеих сторон и действует по 31.03.2012 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
8.3. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ о поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.
8.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, стороны решают путем переговоров. В случае не достижения согласия, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Самарской области.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.6. В случае изменения реквизитов сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письменно другой стороне новые реквизиты в течение 10 календарных дней.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.8. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.9. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам.
1. Приложение – Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №______ от «______» ______________20____г. — на _______________ листах.
2. Приложение – Спецификация – на ____________ листе.
3. Приложение — Заявка — на_______________листе.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
«___» ______________ 2012 г.
«__» ________________2012 г.
к договору № ____________________
от «____»__________________2012 г.
Количество ремонтируемых компьютеров
Количество ремонтируемых принтеров
Ожидаемые виды работ
Общая стоимость, руб.
Ремонт системного блока
Замена материнской платы на материнскую плату GIGABYTE GA-G41MT-S2PT
Замена процессора на процессор ICPU Intel Socket 775 Pentium Dual-Core E6GHz/1066/2Mb) tray
Замена корпуса с блоком питания на корпус Cooler Master Case TC-210 Black/Red (4×5.25″, 6+1×3.5″, 2xUSB, 2xAudio, PS 460W (RS460-PSAPJ3-EU), up) ATX
Замена жёсткого диска на жёсткий диск 500 GB, Seagate ST500DM002
Ремонт системного блока
Замена материнской платы на материнскую плату Gigabyte GA-Z68M-D2H
Замена процессора на процессор Intel Socket 1155 Core i5-2GHz/6Mb) tray
Замена корпуса с блоком питания на корпус MidiTower ATX, InWin BS652 FANQUA Black 600W
Замена жёсткого диска на жёсткий диск 750 GB, Seagate ST3750525AS
Замена оперативной памяти на оперативную память DDR3 8Gb 1600MHz Corcair 2x4Gb Veng,1.5V, Intel, i7,i5/Ph II (CMZ8GX3M2A1600C9)
Замена картриджа в принтере Samsung ML-1710P
Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3130
Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3120
Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3117
Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3150
Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3121
Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3116
Замена картриджа в принтере Xerox WorkCentre 3119
Замена картриджа в принтере HP LJ P1005
Замена картриджа в принтере HP LJ P1006
Замена картриджа в принтере HP LJ 1160
Замена картриджа в принтере HP LJ 1200s
Замена картриджа в принтере Xerox Phaser 3100MFP
Замена Фотобарабан 25000 страниц () в принтере OKI B410DU
Сумма оказываемых услуг по ремонту компьютерной техники составляет: ___________ (________________) рублей 00 копеек.
к договору №____________
от «__»____________2012 г.
ЗАЯВКА НА РЕМОНТ
Наименование работ, инвентарный номер
Источник