Образец договора на выполнение работ по установке дверей
Договор № ________
на выполнение работ по установке дверей
| г. __________________________ | _________________________ г. |
__________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора ____________, действующего на основании ______________, с одной стороны,
и _______________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице генерального директора _____________________, действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе в дальнейшем именуемые Стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет Договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить комплекс работ и сдать их Заказчику, а Заказчик обязуется принять и оплатить результат выполненных работ в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
1.2. Перечень работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору), являющимся неотъемлемой частью Договора.
1.3. Выполняя работы, Исполнитель руководствуется действующим законодательством для работ подобного рода.
1.4. Выполнение работ по настоящему Договору (за исключением работ по изготовлению) осуществляется в помещениях в нежилом здании, являющемся объектом культурного наследия федерального значения и расположенном по адресу: Российская Федерация, _______________
1.5. Срок выполнения работ определен Сторонами в Техническом задании (Приложение № 1 к настоящему Договору).
2. Порядок сдачи и приемки работ
2.1. Сдача результата работ Исполнителем и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими сторонами.
2.2. Заказчик подписывает акт выполненных работ в течение 3 (трех) рабочих дней с момента его получения от Исполнителя или предоставляет мотивированный отказ от приемки работ.
3. Права и обязанности Исполнителя
3.1. Исполнитель обязуется:
3.1.1. Выполнять работы собственными силами, средствами, материалами, оборудованием, принадлежащим Исполнителю.
3.1.2. Вместе с актом выполненных работ предоставить Заказчику надлежаще оформленные счет и счет-фактуру.
3.1.3. Согласовывать с Заказчиком заключение договоров субподряда, с представлением копий таких договоров.
3.1.4. При выполнении работ соблюдать установленные действующим законодательством нормы и правила по технике безопасности, охране труда, экологической и пожарной безопасности.
3.1.5. Обеспечить выполнение работ персоналом соответствующей квалификации.
3.1.6. В случае необходимости своими силами и за свой счет получить согласования и разрешительную документацию, необходимую для надлежащего исполнения Договора.
3.1.7. Немедленно ставить Заказчика в известность о случаях возникновения обстоятельств, препятствующих надлежащему выполнению работ по Договору.
3.1.8. После принятия результата работ предоставить Заказчику гарантийный талон на результат работ.
3.1.9. Устранять по требованию Заказчика недостатки и дефекты, возникшие при исполнении Договора.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Запрашивать у Заказчика предоставления разъяснений и уточнений по вопросам выполнения Работ в рамках настоящего Договора.
3.2.2. По согласованию с Заказчиком досрочно исполнить обязательства по Договору.
4. Обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Принимать выполненные работы в порядке, предусмотренном Договором.
4.1.2. Оплатить выполненные работы в размере, указанном в пункте 5.1. Договора.
4.1.3. Обеспечить доступ Исполнителя в помещения для выполнения работ по настоящему Договору.
5. Цена и порядок расчетов
5.1. Цена подлежащих выполнению работ по настоящему Договору составляет 210 000 (двести десять тысяч) рублей 00 копеек, НДС не учитывается в связи с применением упрощенной системы налогообложения.
5.2. В указанную в п. 5.1. Договора цену включена стоимость работ по изготовлению, доставке, монтажу дверных коробок (металлопластиковых перегородок, металлопластиковых дверей), демонтажу и утилизации старых дверных коробок-полотен, а также стоимость расходных материалов, используемых при выполнении работ, в том числе петель, засовов, шпингалетов, дверных замков, краски.
5.3. Цена подлежащих выполнению работ является фиксированной и пересчету не подлежит.
5.4. Заказчик производит оплату выполненных работ в объеме, указанном в пункте 5.1. Договора, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя в течение 10 (Десяти) рабочих дней со дня получения счета, выставленного Исполнителем, счета-фактуры и подписанного Сторонами акта выполненных работ.
5.5. Датой оплаты считается день списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
6. Гарантии
6.1. Гарантийный срок на результат работ составляет 12 (двенадцать) месяцев со дня их принятия Заказчиком.
6.2. Гарантийное обслуживание результата работ осуществляет Исполнитель (производитель на основании гарантийного талона, надлежащим образом заполненного Исполнителем).
7. Ответственность сторон
7.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Сторонами своих обязательств, они несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику пеню. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от Цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
7.3. За неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения Исполнителем обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, Исполнитель уплачивает Заказчику штраф в размере в размере 10% от цены настоящего Договора.
7.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение и(или) ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного Договором, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.5.
7.6. Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
8. Срок действия Договора
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «31» марта 2015 года, включительно, но в любом случае до полного исполнения Сторонами своих обязательств.
8.2. Прекращение (окончание срока) действия Договора влечет за собой прекращение обязательств Сторон по нему за исключением гарантийного обязательства, но не освобождает Стороны от ответственности за нарушения, если таковые имели место, при исполнении условий настоящего Договора.
9. Порядок разрешения споров
9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением Договора, Стороны предпринимают усилия для урегулирования таких противоречий, претензий и разногласий в добровольном порядке.
9.2. Достигнутые договоренности Стороны оформляют в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда Свердловской области Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке.
9.4. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок, не превышающий 20 (Двадцать) календарных дней с даты ее направления.
9.5. В претензии должны быть указаны: наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), предъявившей претензию; наименование, почтовый адрес и реквизиты организации (учреждения), которой направлена претензия.
9.6. При необходимости в подтверждение заявленных требований к претензии должны быть приложены надлежащим образом оформленные и заверенные необходимые документы либо выписки из них.
В претензии могут быть указаны иные сведения, которые, по мнению заявителя, будут способствовать более быстрому и правильному ее рассмотрению, объективному урегулированию спора.
9.7. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижения взаимного согласия споры по Договору разрешаются в Арбитражном суде Свердловской области.
9.8. Если иное не предусмотрено настоящим Договором, в случае не получения ответа на претензию в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента ее направления по надлежащему адресу, Сторона, направившая претензию, вправе обратиться в суд за разрешением спора.
10. Порядок расторжения Договора
10.1. Расторжение настоящего Договора допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны договора от исполнения настоящего Договора в соответствии с действующим законодательством РФ.
10.2. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения настоящего Договора, в случае случаях нарушения Исполнителем существенных условий Договора.
10.3. Решение Заказчика об одностороннем отказе от исполнения Договора в течение одного рабочего дня, следующего за датой принятия этого решения, направляется Исполнителю.
10.4. При одностороннем отказе Стороны от исполнения Договора он будет считаться расторгнутым через 10 (Десять) дней с даты надлежащего уведомления об одностороннем отказе от исполнения Договора. Датой надлежащего уведомления признаётся дата получения Стороной подтверждения о вручении другой Стороной данного уведомления. Для Заказчика такой датой также является дата получения информации об отсутствии Исполнителя по адресу, указанному в Договоре.
10.5. При расторжении Договора в связи с односторонним отказом Стороны от исполнения Договора другая Сторона вправе потребовать возмещения только фактически понесённого ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Договора.
11. Форс-мажор
11.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые возникли после заключения Договора. К таким обстоятельствам Стороны относят: пожар, наводнение, землетрясение, другие стихийные бедствия, войну, военные действия, забастовки, принятие органами государственной власти и управления нормативных актов, делающих невозможным исполнение Сторонами своих обязательств.
11.2. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательств в срок, указанный в Договоре, то этот срок отодвигается соразмерно на все время действия соответствующего обстоятельства.
11.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, вследствие вышеуказанных обстоятельств, обязана немедленно, не позднее 3 (трех) дней с момента их наступления, в письменной форме уведомить другую Сторону. Наличие и продолжительность обстоятельств непреодолимой силы должно подтверждаться документом, выданным соответствующим компетентным органом.
11.4. Если указанные обстоятельства будут длиться более 3 (трех) месяцев, каждая из Сторон вправе в одностороннем порядке расторгнуть настоящий Договор, предварительно уведомив другую Сторону за 10 (десять) календарных дней до даты расторжения. В этом случае Стороны обязаны произвести взаимные расчеты и впоследствии не вправе требовать друг от друга возмещения каких-либо убытков. При этом гарантийные обязательства Исполнителя на поставленный товар сохраняются.
12. Особые условия
12.1. Любые изменения условий настоящего Договора оформляются Дополнительным соглашением Сторон, вступают в силу после подписания уполномоченными представителями Сторон и являются неотъемлемой частью настоящего Договора.
12.2. В случае внесения изменений в учредительные документы, изменения платежных реквизитов, адреса, Стороны должны в течение 3 (Трех) дней с момента изменений известить друг друга об этих изменениях.
12.3. Настоящий Договор составлен на русском языке в двух экземплярах, по одному для каждой из Сторон. Оба экземпляра настоящего Договора имеют одинаковую юридическую силу.
12.4. К настоящему Договору прилагается и является неотъемлемой его частью:
Приложение № 1 – Техническое задание.
13. Юридические адреса, реквизиты и подписи сторон
Источник
Проект договора на выполнение работ по текущему ремонту дверей для нужд АУ РС(Я) «Якутский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
к документации открытого
аукциона в электронной форме
на выполнение работ по текущему ремонту дверей для нужд АУ РС(Я) «Якутский дом-интернат для престарелых и инвалидов»
«____» ______________ 2013 г.
______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с одной стороны, и Автономное учреждение Республики Саха (Якутия) «Якутский дом – интернат для престарелых и инвалидов», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», в соответствии с условиями открытого аукциона в электронной форме и на основании его результатов (итоговый протокол), заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика с использованием своих материалов, а Заказчик обязуется принять и оплатить результаты следующих работ: текущий ремонт дверей для нужд АУ РС(Я) «Якутский дом-интернат для престарелых и инвалидов» .
1.2. Работы, предусмотренные пунктом 1.1. настоящего договора, выполняются в соответствии с техническим заданием, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора.
2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.В обязанности Подрядчика входит:
2.1.1. Выполнить своими силами работы, предусмотренные п. 1.1. настоящего договора и сдать их по акту приема-передачи Заказчику в состоянии, обеспечивающем его нормальную эксплуатацию, при этом качество выполненной работы определяется комиссией по приемке работ, которая состоит из представителей Заказчика и Подрядчика.
2.1.2. Производить работы в полном соответствии с действующими нормами, правилами и техническими условиями.
2.1.3. Своевременно сдать выполненные работы Заказчику в состоянии, соответствующем условиям договора.
2.1.4. Выполнять противопожарные и взрывобезопасные мероприятия, а также соблюдать правила техники безопасности и иные требования по охране труда при производстве работ.
Ответственность за любые нарушения правил и требований по охране труда, а также за последствия этих нарушений несет Подрядчик.
2.1.5. Обеспечить охрану обустраиваемого объекта, материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества и сооружений до завершения ремонта и приемки Заказчиком готового объекта или работ.
2.1.6. Принимать все необходимые меры для предотвращения ущерба или повреждения дорожного покрытия, сооружениям, помещениям, находящимся на пути к месту проведения работ.
2.1.7. Обеспечить до сдачи объекта в гарантийную эксплуатацию окончательную уборку объекта, вывезти строительный мусор и произвести другие аналогичные работы.
2.1.8. Подрядчик гарантирует Заказчику освобождение от любой ответственности, от уплаты сумм по всем претензиям, требованиям и судебным искам и от всякого рода расходов, связанных с увечьем и несчастными случаями, в том числе со смертельным исходом в процессе выполнения работ Подрядчиком по договору.
2.1.9. В случае возникновения претензий к Подрядчику со стороны третьих лиц независимо от их характера, Заказчик не несет по ним ответственности.
2.1.10. Обеспечить наличие сертификатов на все используемые в работе материалов, разрешенных для применения в образовательных учреждениях.
2.2. В обязанности Заказчика входит:
2.2.1. При завершении работ принять выполненные Подрядчиком работы в течение пяти дней.
2.2.2. Создавать условия для своевременного и качественного выполнения работ по настоящему договору и оплатить их после подписания акта выполненных работ.
2.2.3. На протяжении выполнения работ проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, осуществлять технический надзор.
2.2.4. Заказчик вправе привлекать сторонние организации для осуществления технического надзора за производством работ.
3. ТРЕБОВАНИЯ К ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВУ РАБОТ
3.2.1. Организация работ
3.2.2. Перед началом работ разработать и согласовать в установленном порядке проект производства работ (ППР).
3.2.3. На технологические процессы производства работ разработать и согласовать в установленном порядке технологические карты.
3.2.4. До начала работ разработать и согласовать в установленном порядке календарный план выполнения работ.
3.2.5. Контроль качества работ должны осуществляться специальными службами, создаваемыми в строительных, генподрядных и субподрядных организациях и оснащенных техническими средствами, обеспечивающими необходимую достоверность и полноту контроля. Контроль качества должен выполняться на основе четко налаженной системы управления качеством строительства посредством входного контроля строительных конструкций, изделий и материалов, послеоперационного контроля отдельных строительных процессов и приемочного контроля качества выполненных строительно-монтажных работ, а также ответственных конструкций.
3.2.6. Ответственные конструкции по мере их готовности подлежат приемке в процессе строительства с составлением акта промежуточной приемки этих конструкций.
3.2.7. Производство работ
3.2.8. В процессе производства работ соблюдать требования всех применимых правил техники безопасности при обеспечении доступа к строительной площадке и работе на ней.
3.2.9. В процессе производства работ применять все разумные меры по охране окружающей среды (как на строительной площадке, так и за ее пределами).
3.2.10. В ходе строительства удалять со строительной площадки все препятствия, а также складировать или удалять все оборудование и остатки материалов, убирать и удалять со строительной площадки все остатки материалов, мусор или Временные объекты, которые больше не требуются.
3.2.11. Обеспечить ограничение доступа посторонних лиц на строительную площадку.
3.2.12. Выполнение работ и завершенные строительством объекты должны соответствовать государственным стандартам, техническим нормам, строительным нормам и правилам, экологическим нормативным актам и нормативным актам РФ.
3.2.13. Обеспечить надлежащие меры предосторожности для обеспечения безопасности своего персонала и рабочей силы.
3.2.14. С началом производства работ обеспечить наличие на строительной площадке всех предусмотренных законодательством РФ необходимых журналов производства работ.
3.2.15. При разработке ППР и календарного графика плана производства работ предусмотреть производство работ по технологическому водоснабжению в период с мая по сентябрь месяц.
4. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ
3.1. Общая стоимость работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, составляет _________________________________________________ (______________________________) рублей, в т. ч. НДС/без НДС ______________(________________________) рублей.
3.2. Источник финансирования:
— ___% ____________ руб. из собственных (внебюджетных) средств.
3.3. Цена договора включает в себя стоимость работ, использование материалов и оборудования, уплаты таможенных пошлин, налогов, сборов и других обязательных платежей, расходов на страхование, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением договора.
3.4. Цена договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Оплата выполняемых работ осуществляется по цене, установленной договором.
5. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА
4.1. Оплата выполненных работ по договору производится Заказчиком по безналичному расчету перечислением денежных средств на счет Подрядчика платежными поручениями.
4.2. Заказчик производит 100% оплату в течение 10-ти банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ, включая устранение выявленных в процессе приемки недостатков.
4.3. Заказчик имеет право задержать оплату выполненных работ Подрядчику в следующих случаях:
— не устранение указанных ранее дефектов в работе, представленной к оплате;
— причинение ущерба имуществу Заказчика.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ
5.1. Приемку-сдачу работ производить в соответствии со СНиП 3.01.04-87 «Приемка в эксплуатацию законченных строительством объектов. Основные положения».
5.2. Подрядчик в соответствии с требованиями настоящего договора передает Заказчику выполненные работы.
5.3. Подрядчик обеспечивает подготовку руководства по техническому обслуживанию и эксплуатации, содержащие сведения, достаточные для обеспечения возможности эксплуатации, технического обслуживания, демонтажа, разборки, наладки и ремонта объектов .
5.4. Заказчик в течение пяти рабочих дней после окончания работ принимает выполненные работы. При обнаружении отступлений от условий договора, ухудшающих результат работы или иных недостатков в работе, Заказчик обязан заявить об этом Подрядчику и отразить это в акте сдачи-приемки выполненных работ с указанием срока их исправления.
5.5. В случае несоответствия результатов работ условиям настоящего договора Подрядчик обязан произвести необходимые исправления без дополнительной оплаты в пределах договорной цены в срок установленный Заказчиком.
5.6. В случае досрочного выполнения Подрядчиком работы (этапа) Заказчик обязуется принять результат работы в порядке, установленном настоящим разделом договора и произвести его оплату.
5.7. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были скрыты Подрядчиком, обязан известить об этом Подрядчика в течение 5 (пяти) дней со дня их обнаружения. Подрядчик обязан устранить эти недостатки в течение 10 (десяти) дней со дня извещения.
5.8. Если Подрядчик в установленный срок не исправит некачественно выполненные работы, Заказчик вправе привлечь других лиц для исправления за соответствующую плату некачественно выполненных Подрядчиком работ. Все расходы, связанные с устранением недостатков таких работ другими лицами, оплачиваются Подрядчиком или Заказчиком в счет уменьшения суммы договора на сумму переделанных работ.
В случае перечисления всей денежной суммы Подрядчику до обнаружения недостатков, требующих исправления, Подрядчик обязан в обязательном порядке или устранить недостатки за свой счет в срок установленный Заказчиком, или в течение 3 (трех) банковских дней возвратить на расчетный счет Заказчика денежную сумму, необходимую Заказчику для переделки.
5.8. Подрядчик после оформления приемки объекта Заказчиком не освобождается от выполнения любого из обязательств, предусмотренных договором, которые остались невыполненными или выполнены с ненадлежащим качеством ко времени подписания акта о его приемке. В этом случае к акту прилагается перечень недоработок с указанием сроков их устранения.
5.9. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы, по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком условий настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами — обе стороны поровну.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
6.1. Подрядчик несет ответственность за качественное выполнение работ в полном соответствии с условиями контракта в соответствии со ст. 754 ГК РФ.
6.2. Срок гарантии выполненных работ и входящих в них инженерных систем, материалов и оборудования устанавливается продолжительностью 12 месяцев с момента сдачи-приемки выполненной работы.
6.3. Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию оборудования (объекта) до их устранения, то гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
6.4. Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом, а в случае неявки Подрядчика — односторонним.
Устранение недостатков осуществляется Подрядчиком за свой счет, если он не докажет, что они произошли вследствие износа или неправильной эксплуатации.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с положениями настоящего Договора и действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Подрядчик несет ответственность за качество и количество выполняемых работ согласно техническому заданию и ведомости объемов работ, являющейся неотъемлемой частью Договора.
8. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему государственному контракту, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего государственного контракта или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
8.2. Обе стороны обязаны письменно в течение 5-ти дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему государственному контракту и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия государственного контракта должны быть выполнены без изменений.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий государственный контракт может быть расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем направления уведомления другой стороне.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде Республики Саха (Якутия).
10. ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
10.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
10.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
10.3. Заказчик вправе расторгнуть договор в следующих случаях:
— задержки Подрядчиком срока выполнения работ более чем на 10 дней;
— в результате нарушения Подрядчиком условий договора.
10.4. При возникновении необходимости в проведении дополнительных работ и по этой причине в существенном превышении определенной стоимости работ, Подрядчик обязан своевременно в течение 3-х дней предупредить об этом Заказчика. Заказчик, не согласившийся на превышение указанной в договоре стоимости работ, вправе отказаться от договора. В этом случае Подрядчик может требовать от Заказчика уплаты ему стоимости за выполненную часть работы.
10.5. Если Подрядчиком не были устранены отступления от условий договора и недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок или если эти недостатки являются существенными и неустранимыми Заказчик вправе отказаться от исполнения договора с возмещением ему причиненных убытков.
10.6. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в 3-х дневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении договора.
10.7. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне за 5 дней до расторжения договора.
11. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
11.1. Срок выполнения работ с « »_____ 2013 года до 31 августа 2013 года
12. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
12.1. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
12.2. Договор действует после предоставленияПодрядчиком акт сдачи-приемки выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости работ (форма КС-3) установленного образца и подписания Заказчиком акта приемки выполненных работ.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
Источник