Договор на ремонт электродвигателей
ДОГОВОР № ____
Московская область «___» _____________ 2020г.
ИП Паршин Д.С., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Паршина Дениса Сергеевича, действующего на основании Свидетельства № 307502901600094, с одной стороны и __________________________________именуемое, в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Подрядчик» обязуется в течение срока действия договора оказывать услуги по ремонту электродвигателей, генераторов и трансформаторов и другого электрооборудования, а «Заказчик» оплатить выполненные работы.
2 Порядок расчетов
2.1 Услуги по ремонту электродвигателей оплачиваются по ценам, согласно выставленному СЧЕТУ
2.2 Расчеты за услуги осуществляются безналичным расчетом без НДС либо по взаимозачету с дополнительным согласованием цен.
2.3 Счет действителен в течение 30 банковских дней после предоставления «Подрядчиком» «Заказчику» счета.
2.4 В случае не оплаты счета в течение 30 календарных дней выставляется счет за хранение в размере 0.33% от суммы СЧЕТа(заказа) за каждый день просрочки.
2.5 Хранение электродвигателей и оборудования 30 календарных дня бесплатно, каждый следующий день 0.33% от суммы СЧЕТа (заказа)
2.6 В случае отказа от ремонта оплачивается дефектовка в размере 10% от стоимости ремонта(СЧЕТа)
3 Срок действия договора
3.1 Срок действия договора устанавливается с _____________ г. и действует до __________г.
3.2 Договор может быть расторгнут по письменному уведомлению одной из сторон.
4.1 В случае появления, форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, забастовок, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, а также вступления в силу Правительственных и других законодательных и подзаконных актов), препятствующих выполнению обязательств, сторон по настоящему договору, стороны не несут взаимной ответственности по его условиям.
5. Гарантийные обязательства
5.1 Качество ремонта электродвигателей, трансформаторов и генераторов соответствует Госту. Гарантия распространяется только на электрическую часть, с заполненным актом пуско-наладочных работ при условии правильной эксплуатации, при поломке механической части гарантия не распространяется.
5.2 Срок гарантии в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
5.3 В случае поломки «Подрядчиком» деталей электродвигателей, трансформаторов, генераторов («уши», «шкивы», «крыльчатки», «лапы» и т.д.) «Подрядчик» ответственности не несет.
5.4 В случае не заполнения АКТа пуско-наладочных работ гарантийный ремонт не осуществляется.
6. Особые и дополнительные условия
6.1 Все дополнения и изменения настоящего договора действительны только в письменном виде.
6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на двух листах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из стороны.
6.3 Договор, подписанный и полученный по электронным средствам связи, считается действительным.
7. Выдача электродвигателей из ремонта
7.1 Выдача электродвигателей, генераторов, трансформаторов и другого электрооборудования из ремонта производится только при предъявлении подписанного договора и доверенности.
8. Адреса и реквизиты сторон
ИП Паршин Денис Сергеевич
141044, Московская область,
городской округ Мытищи, пос. Леспаркхоза Клязьминский, д. 30А
(юридический, фактический, почтовый адрес)
Филиал “Центральный”Банка ВТБ (ПАО)в г. Москве
Источник
Типовой договор договор на ремонт электродвигателя
Договор подряда №
г. Протвино « » 201 г.
_________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ , действующего на основании _________________________________ , с одной стороны, и ООО «ПРОТэлектроремонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В течение всего срока действия настоящего договора согласно заявкам Заказчика Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2. настоящего договора.
1.2. Виды работ, выполняемые на условиях настоящего договора:
- ремонт электродвигателей (перемотка, замена подшипников, устранение других дефектов);
- ремонт роторов, полумуфт, подшипниковых щитов, КВШ, доработка VTM;
- ремонт насосов;
- ремонт трансформаторов и другого оборудования Заказчика.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость производимых работ определяется по ценам согласно действующего Прейскуранта, прилагаемого к настоящему договору.
2.2. При поступлении в ремонт оборудования, не указанного в действующем Прейскуранте, цена ремонта устанавливается в соглашении о договорной цене, которое подписывается обеими сторонами.
2.3. Подрядчик имеет право на изменение Прейскуранта в сторону увеличения цен с уведомлением Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до вступления в силу соответствующих изменений.
2.4. Стоимость доставки транспортом Подрядчика включена в стоимость работ согласно Прейскуранта.
2.5. Оплата за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком на условии 100 %-ной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.
2.6. В исключительных случаях порядок оплаты может быть изменен по соглашению сторон.
3. Срок выполнения работ
3.1. Датой начала работ по настоящему договору является следующий рабочий день за датой поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика согласно п. 2.5. настоящего договора.
3.2. Работы должны быть завершены не позднее четырнадцати календарных дней с момента их начала, определенного в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
3.3. По соглашению сторон срок выполнения работ может быть изменен в зависимости от срочности и объема проводимых работ.
3.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания сторонами акта выполненных работ.
4. Обязательства Заказчика
4.1. Производить своевременную оплату согласно условиям настоящего Договора.
4.2. Принять результаты работ по акту выполненных работ.
5. Обязательства Подрядчика
5.1. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. По согласованию с Заказчиком осуществлять доставку оборудования к месту ремонта и обратно своим транспортом.
5.2. Выполнять ремонтные работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с соблюдением действующих технических условий и сдавать результаты Заказчику по акту.
5.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору.
5.4. В случае некачественного выполнения работ, своими силами, без увеличения стоимости работ в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества.
5.5. Нести ответственность за соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности при производстве ремонтных работ, а также за повреждение или порчу имущества Заказчика.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных ремонтных работ по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев, на перемотку двигателей по схеме «Славянка» — 10(десять) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности оборудования, вызванные недоброкачественным выполнением работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в технически возможно короткий срок. Неисправность электрооборудования, наступившая в результате его неправильной эксплуатации после ремонта, повторному ремонту за счет Подрядчика не подлежит.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, при условии уведомления другой стороны договора в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до « » 201 года.
8.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на один год. Количество возможных автоматических пролонгаций срока действия настоящего договора не ограничено.
9. Прочие условия
9.1. В случае прекращения действия настоящего договора и (или) отказа от его пролонгации на следующий год, Стороны обязуются за 30 дней до момента прекращения действия договора составить акт сверки взаимных расчетов и в течение 30 дней с момента его подписания погасить задолженность по взаимным обязательствам.
9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.
9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.
9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Источник
Договор подряда на ремонт электрооборудования
на ремонт электрооборудования № _____ Э/2014
г. Екатеринбург « __ » ________2014 г.
Общество с Ограниченной Ответственностью «УралЭлектроМашСервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и __________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. В соответствии с настоящим договором ПОДРЯДЧИК обязуется в течение срока действия настоящего договора по заявке ЗАКАЗЧИКА выполнять работы по ремонту электрического оборудования, а ЗАКАЗЧИК обязуется принимать и оплачивать результаты работ.
2. Порядок сдачи и приемки выполненных работ.
2.1. Прием Заказчиком выполненных работ осуществляется на основании акта приемки выполненных работ (далее – Акт), который составляется в двух экземплярах – по одному для каждой из сторон и подписывается обеими сторонами. Акт является неотъемлемой частью настоящего договора.
2.2.Акт составляется Подрядчиком и направляется для подписания Заказчику.
2.3.Заказчик обязан в течение 5 (пяти) календарных дней с момента получения Акта принять выполненные работы и подписать Акт, либо направить свои претензии в отношении выполненных работ Подрядчику.
3. Стоимость работ и порядок расчетов
3.1. Стоимость ремонтных работ по настоящему договору определяется согласованными сторонами СПЕЦИФИКАЦИЯМИ и определяется суммой фактически выполненных объемов работ. В случае если завезенное оборудование отсутствует в спецификации, либо возникает необходимость выполнения дополнительных работ, стоимость и объем ремонтных работ ПОДРЯДЧИК согласовывает с ЗАКАЗЧИКОМ и оформляет «Протоколом согласования цен».
При изменении стоимости сырья и материалов, предоставляемых для выполнения работ Подрядчиком, а также при изменении других расходов Подрядчика, связанных с выполнением работ по настоящему договору, стоимость работ может быть изменена. В этом случае она вступает для сторон в силу с момента согласования.
3.2. Оплата работ по настоящему договору производится в безналичной форме платежными поручениями на счет Подрядчика. Оплата может быть произведена в любой другой форме, не запрещенной Законодательством Российской Федерации. Предварительная оплата — 100% стоимости работ согласно п.3.1. производится Заказчиком в течение 5 дней с момента представления Подрядчиком Заказчику счета.
3.3.За срочный характер работ Заказчик уплачивает Подрядчику дополнительное вознаграждение в размере 20% от стоимости работ — ремонт крупных электрических машин.
3.4.Окончательный расчет производится по завершении ремонта на основании акта выполненных работ в течение 5 банковских дней платежным поручением на расчетный счет ПОДРЯДЧИКА.
4. Обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Производить ремонт электрооборудования по заявкам ЗАКАЗЧИКА в соответствии с установленными правилами ремонта, стандартами и техническими условиями.
4.1.2. Производить ремонт электрооборудования ЗАКАЗЧИКА в следующие сроки с момента завоза:
— в течение одного месяца – электродвигателей, генераторов, трансформаторов до 100 кВт;
— в течение двух месяцев – крупных электрических машин мощностью от 100кВт до 500кВт.
— в дополнительно согласованные с Заказчиком сроки — электрических машин мощностью более 500кВт, импортных электрических машин, электрических машин при необходимости дополнительных работ сверх планового ремонта (изготовление валов, коллекторов и пр.).
4.1.3. При невозможности выполнения ремонта, по согласованию с ЗАКАЗЧИКОМ, электрооборудование подлежит выбраковке за счет Заказчика.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Принять выполненную ПОДРЯДЧИКОМ работу с подписанием акта выполненных работ.
4.2.2. Оплатить в установленные сроки согласно п. 3. настоящего договора следующие услуги:
— работы по выбраковке электрооборудования (разборка, дефектовка, сборка);
5.1. ПОДРЯДЧИК гарантирует исправную работу электрооборудования при условии выполнения им:
— полного капитального ремонта электродвигателей до 100 кВт – 6 месяцев;
— полного капитального ремонта крупных электрических машин мощностью от 100кВт –12 месяцев.
Гарантийный срок исчисляется с момента окончания ремонта согласно Протоколу испытаний электрической машины.
5.2. В случае выхода из строя отремонтированного электрооборудования в гарантийный период ЗАКАЗЧИК в двухдневный срок обязуется в письменной форме вызвать представителей ПОДРЯДЧИКА для комиссионного расследования причин. При отсутствии письменного уведомления о выходе из строя электрооборудования претензии не принимаются.
5.3. ПОДРЯДЧИК обязуется совместно с ЗАКАЗЧИКОМ расследовать причины аварийного выхода из строя отремонтированного оборудования, не отработавшего гарантийный срок, с составлением двухстороннего Акта расследования установленной формы. Гарантийный ремонт, производится в течение 30 календарных дней с момента подписания СТОРОНАМИ Акта расследования и установления вины ПОДРЯДЧИКА.
5.4. В случае отсутствия вины ПОДРЯДЧИКА ЗАКАЗЧИК оплачивает расходы, понесенные ПОДРЯДЧИКОМ при расследовании (транспортные расходы, командировочные, работа специалистов и пр.).
5.5. Гарантийные обязательства не распространяются на отремонтированное электрооборудование, если:
— объем ремонтных работ, по требованию Заказчика, не соответствует Правилам ремонта электрических машин, стандартам и Техническим условиям;
— ЗАКАЗЧИКОМ нарушены правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации эл. оборудования;
— электрооборудование подвергалось разборке в гарантийный период без разрешения ПОДРЯДЧИКА.
6. Ответственность сторон
6.1.За нарушение установленных настоящим договором условий стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации
6.2.При одностороннем необоснованном отказе от исполнения настоящего договора Заказчиком, он обязан возместить Подрядчику все понесенные последним расходы, связанные с исполнением договора.
6.3.Стороны не несут ответственность за нарушение условий настоящего договора, если нарушения вызваны обстоятельствами или действиями, не зависящими от воли сторон (форс-мажор). В таком случае обстоятельства и действия должны быть подтверждены документами компетентных органов либо общеизвестны.
7. Срок действия договора
7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания полномочными представителями Сторон и действует до «31» декабря 2014 г., а в части расчетов и принятых к исполнению обязательств — до полного их исполнения.
8.1.Все споры и разногласия по настоящему договору, в том числе касающиеся его исполнения, нарушения, между сторонами разрешаются путем переговоров. При не достижении соглашения, споры рассматриваются в Арбитражном суде по месту нахождения ответчика.
8.2.Любые изменения и дополнения к договору действительны только в том случае, если они составлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителями обеих сторон.
8.3.При исполнении настоящего договора, документы, переданные путем факсимильной связи и электронной почтой, имеют юридическую силу с последующим предоставлением оригиналов.
8.4.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, стороны руководствуются Законодательством Российской Федерации, действующим на момент подписания договора.
8.5.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
9. Адреса, реквизиты и подписи сторон
Россия 620024, Тел/ф: +7 (343) 212-11-87, +7-922-61-45-215
Р/с 40702810462400000191 в ОАО “УБРИР”
К/с 30101810900000000795, E-mail:*****@***ru http://diagnostica-em. narod. ru/
«___» ______________ 2014 г. «____»_______________ 2014 г.
Источник