Договор по ремонту генератора

Договор на ремонт электродвигателей

ДОГОВОР № ____

Московская область «___» _____________ 2020г.

ИП Паршин Д.С., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Паршина Дениса Сергеевича, действующего на основании Свидетельства № 307502901600094, с одной стороны и __________________________________именуемое, в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1 «Подрядчик» обязуется в течение срока действия договора оказывать услуги по ремонту электродвигателей, генераторов и трансформаторов и другого электрооборудования, а «Заказчик» оплатить выполненные работы.

2 Порядок расчетов

2.1 Услуги по ремонту электродвигателей оплачиваются по ценам, согласно выставленному СЧЕТУ

2.2 Расчеты за услуги осуществляются безналичным расчетом без НДС либо по взаимозачету с дополнительным согласованием цен.

2.3 Счет действителен в течение 30 банковских дней после предоставления «Подрядчиком» «Заказчику» счета.

2.4 В случае не оплаты счета в течение 30 календарных дней выставляется счет за хранение в размере 0.33% от суммы СЧЕТа(заказа) за каждый день просрочки.

2.5 Хранение электродвигателей и оборудования 30 календарных дня бесплатно, каждый следующий день 0.33% от суммы СЧЕТа (заказа)

2.6 В случае отказа от ремонта оплачивается дефектовка в размере 10% от стоимости ремонта(СЧЕТа)

3 Срок действия договора

3.1 Срок действия договора устанавливается с _____________ г. и действует до __________г.

3.2 Договор может быть расторгнут по письменному уведомлению одной из сторон.

4.1 В случае появления, форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, забастовок, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, а также вступления в силу Правительственных и других законодательных и подзаконных актов), препятствующих выполнению обязательств, сторон по настоящему договору, стороны не несут взаимной ответственности по его условиям.

5. Гарантийные обязательства

5.1 Качество ремонта электродвигателей, трансформаторов и генераторов соответствует Госту. Гарантия распространяется только на электрическую часть, с заполненным актом пуско-наладочных работ при условии правильной эксплуатации, при поломке механической части гарантия не распространяется.

5.2 Срок гарантии в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.

5.3 В случае поломки «Подрядчиком» деталей электродвигателей, трансформаторов, генераторов («уши», «шкивы», «крыльчатки», «лапы» и т.д.) «Подрядчик» ответственности не несет.

5.4 В случае не заполнения АКТа пуско-наладочных работ гарантийный ремонт не осуществляется.

6. Особые и дополнительные условия

6.1 Все дополнения и изменения настоящего договора действительны только в письменном виде.

6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на двух листах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из стороны.

6.3 Договор, подписанный и полученный по электронным средствам связи, считается действительным.

7. Выдача электродвигателей из ремонта

7.1 Выдача электродвигателей, генераторов, трансформаторов и другого электрооборудования из ремонта производится только при предъявлении подписанного договора и доверенности.

8. Адреса и реквизиты сторон

ИП Паршин Денис Сергеевич

141044, Московская область,

городской округ Мытищи, пос. Леспаркхоза Клязьминский, д. 30А

(юридический, фактический, почтовый адрес)

Филиал “Центральный”Банка ВТБ (ПАО)в г. Москве

Источник

Типовой договор договор на ремонт электродвигателя

Договор подряда №

г. Протвино « » 201 г.

_________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ , действующего на основании _________________________________ , с одной стороны, и ООО «ПРОТэлектроремонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. В течение всего срока действия настоящего договора согласно заявкам Заказчика Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2. настоящего договора.

1.2. Виды работ, выполняемые на условиях настоящего договора:

• ремонт электродвигателей (перемотка, замена подшипников, устранение других дефектов);
• ремонт роторов, полумуфт, подшипниковых щитов, КВШ, доработка VTM;
• ремонт насосов;
• ремонт трансформаторов и другого оборудования Заказчика.

2. Стоимость работ и порядок расчетов

2.1. Стоимость производимых работ определяется по ценам согласно действующего Прейскуранта, прилагаемого к настоящему договору.

2.2. При поступлении в ремонт оборудования, не указанного в действующем Прейскуранте, цена ремонта устанавливается в соглашении о договорной цене, которое подписывается обеими сторонами.

2.3. Подрядчик имеет право на изменение Прейскуранта в сторону увеличения цен с уведомлением Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до вступления в силу соответствующих изменений.

2.4. Стоимость доставки транспортом Подрядчика включена в стоимость работ согласно Прейскуранта.

2.5. Оплата за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком на условии 100 %-ной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.

2.6. В исключительных случаях порядок оплаты может быть изменен по соглашению сторон.

3. Срок выполнения работ

3.1. Датой начала работ по настоящему договору является следующий рабочий день за датой поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика согласно п. 2.5. настоящего договора.

3.2. Работы должны быть завершены не позднее четырнадцати календарных дней с момента их начала, определенного в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.

3.3. По соглашению сторон срок выполнения работ может быть изменен в зависимости от срочности и объема проводимых работ.

3.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания сторонами акта выполненных работ.

4. Обязательства Заказчика

4.1. Производить своевременную оплату согласно условиям настоящего Договора.

4.2. Принять результаты работ по акту выполненных работ.

5. Обязательства Подрядчика

5.1. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. По согласованию с Заказчиком осуществлять доставку оборудования к месту ремонта и обратно своим транспортом.

5.2. Выполнять ремонтные работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с соблюдением действующих технических условий и сдавать результаты Заказчику по акту.

5.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору.

5.4. В случае некачественного выполнения работ, своими силами, без увеличения стоимости работ в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества.

5.5. Нести ответственность за соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности при производстве ремонтных работ, а также за повреждение или порчу имущества Заказчика.

6. Гарантии

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных ремонтных работ по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев, на перемотку двигателей по схеме «Славянка» — 10(десять) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности оборудования, вызванные недоброкачественным выполнением работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в технически возможно короткий срок. Неисправность электрооборудования, наступившая в результате его неправильной эксплуатации после ремонта, повторному ремонту за счет Подрядчика не подлежит.

7. Ответственность сторон

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, при условии уведомления другой стороны договора в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.

8. Срок действия договора

8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до « » 201 года.

8.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на один год. Количество возможных автоматических пролонгаций срока действия настоящего договора не ограничено.

9. Прочие условия

9.1. В случае прекращения действия настоящего договора и (или) отказа от его пролонгации на следующий год, Стороны обязуются за 30 дней до момента прекращения действия договора составить акт сверки взаимных расчетов и в течение 30 дней с момента его подписания погасить задолженность по взаимным обязательствам.

9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.

9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.

9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Источник

Договор перемотка электродвигателей 2020

Или задайте нам любой интересующий Вас вопрос по телефону
+7 (978) 100-09-82 — для всех регионов РФ.

Скачать договор 2020

Скачать реквизиты (карточка компании)

Образец договора на ремонт электрооборудования (электродвигателей, трансформаторных устройств)

Договор № _________

на выполнение работ (услуг) по техническому обслуживанию
и ремонту электрооборудования (электродвигателей, трансформаторных устройств)

г. Симферополь ____/_________/2020 г.

_________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________/_________________________, действующего на основании _________________, с одной стороны и Общество с ограниченной ответственностью «Вектор», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора Левченко Станислава Геннадиевича, действующего на основании Устава, с другой стороны (далее – Стороны договора) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Исполнитель обязуется по заявке Заказчика выполнять работы(услуги) по техническому обслуживанию и ремонту электродвигателей, трансформаторных устройств и прочего электрооборудования с перемоткой электрообмоток.

1.2. Заказчик обязуется производить оплату согласно выставленных счетов Исполнителя по стоимости, согласованной с Заказчиком, на момент выполнения работы (услуг).

1.3. Оплата за выполняемые работы технического обслуживания и ремонта производится по безналичному расчету на расчетный счёт Исполнителя (Исполнитель является плательщиком НДС 20%).

2. Гарантия качества

2.1. Исполнитель несет ответственность за качество выполняемых работ (услуг) согласно п. 1.1. и гарантирует качество выполняемых работ (услуг) со дня отгрузки (выдачи) в течении 6-ти месяцев, при условии правильной эксплуатации электрооборудования, согласно ТУ. Акт рекламации Заказчик рассматривает при наличии паспорта, журнала, фактически отработанного времени электродвигателя или прочего электрооборудования по форме утверждённой Ростехнадзором РФ.

3. Порядок рассмотрения споров

3.1. Возникающие по настоящему договору споры урегулируются путем переговоров. Если стороны не могут прийти к согласию, спор решается в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ в Арбитражном суде Республики Крым.

4. Изменения расторжения договора

4.1. Изменения и дополнения вносятся в договор дополнительными письменными соглашениями.

5. Срок действия договора

5.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, и действует с момента его подписания до 31 декабря 2019 года, а в части расчётов до полного исполнения обязательств по настоящему договору.

6. Юридические адреса и реквизиты сторон

ЗАКАЗЧИК:
________________________
________________________
________________________
________________________
________________________
__________/ __________ /__________
м.п.

ИСПОЛНИТЕЛЬ:
Общество с ограниченной ответственностью «Вектор»
Адрес: 295022, РФ , Республика Крым, г. Симферополь, переулок Апрельский, дом № 13
ИНН / КПП: 9102164438 / 910201001
Банковские реквизиты: р/с 40702810740550000022 в банке РНКБ Банк (ПАО) г.Симферополь, БИК 043510607, к/с 30101810335100000607
Телефон: +7(978) 100-09-82
E-mail: info@vektor82.ru

директор ______________ Левченко Станислав Геннадиевич
м.п.

Источник

Образец договора на сервисное обслуживание дизель-генератора, заключаемого между юридическими лицами

ДОГОВОР

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя выполнение работ по сервисному обслуживанию дизель-генератора типа .

1.2. Заказчик обязуется принять и оплатить результаты работ после предоставления акта выполненных работ.

2. СТОИМОСТЬ (ЦЕНА) РАБОТ

2.1. Стоимость сервисного обслуживания дизель-генератора (в месяц) составляет рублей.

2.2. Запасные части и материалы для проведения любых работ выполняемых в порядке технического обслуживания и планового/аварийного ремонта в стоимость договора не входят.

3. УСЛОВИЯ ПЛАТЕЖА

3.1. Расчет производится по фактически выполненным работам, на основании акта выполненных работ.

3.2. В тех случаях, когда Заказчик не согласен с представленной к оплате суммой счета или платежных документов, выплачивается только часть суммы по договоренности. Остальная сумма не выплачивается до тех пор, пока не будут проведены все необходимые проверки, после чего обе стороны должны будут придти к соглашению по вопросу следующих выплат.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Срок действия договора: начальный срок: « » 2021 года; конечный срок: « » 2021 года.

4.2. Договор вступает в силу с момента подписания договора и действует до полного исполнения обязательства сторонами.

5. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

5.1. Исполнитель обязан:

5.1.1. Организовать производство работ на объекте в соответствии с технической документацией.

5.1.2. Обеспечить на объектах выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожарной безопасности, охране строительной площадки и охране окружающей среды при проведении работ по техническому обслуживанию.

5.1.3. Выполнение работ необходимо производить согласно требования СНиП, ПУЭ, ГОСТ.

5.2. Заказчик обязан:

5.2.1. Организовать беспрепятственный допуск персонала Исполнителя на объект для выполнения работ входящих в объем сервисного обслуживания.

5.2.2. Оплатить выполненные Исполнителем работы в течения рабочих дней с момента подписания акта выполненных работ согласно условиям договора.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в тех случаях, если в акте сдачи-приемки были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требований об их устранении.

6.2. Заказчик, обнаруживший после приемки работы отступления от условий настоящего договора или иные недостатки, которые не могли быть установлены при обычном способе приемки (скрытые недостатки), в том числе такие, которые были умышленно скрыты Исполнителем, обязан известить об этом Исполнителя в течение рабочих дней со дня их обнаружения.

6.3. При возникновении между Заказчиком и Исполнителем спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из стороны должна быть назначена экспертиза.

6.4. При просрочке передачи или приемки результата работ риски, предусмотренные в разделе 5 настоящего договора, несет сторона, допустившая просрочку.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение принятых по Договору обязательств, стороны несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

7.2. В случае ненадлежащего исполнения работ Исполнитель безвозмездно устраняет недостатки в работе в срок, указанный в п.6.1 договора.

8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

8.1. Исполнитель гарантирует:

8.1.1. Выполнение всех регламентных работ в полном объеме и в сроки;

8.1.2. Качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;

8.1.3. Нормальное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение срока договора.

9. ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

9.1. В случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно проявлением, например, наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства или каких-либо других постановлений оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон сроки выполнения этих обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

9.2. Обе стороны обязаны письменно не позднее дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия договора должны быть выполнены без изменений.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

10.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении Договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.

10.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, все споры, разногласия и требования, возникшие из настоящего договора или в связи с ним, в том числе связанные с его заключением, изменением, исполнением, нарушением, расторжением, прекращением и действительностью, подлежат разрешению в Арбитражном суде в соответствии с его правилами, действующими на дату подачи искового заявления.

11. ПОРЯДОК ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

11.2. Досрочное расторжение договора может иметь место по соглашению сторон либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.

11.3. Заказчик вправе расторгнуть договора в следующих случаях:

• снижения качества работ, в результате нарушения Исполнителем условий договора;
• несоблюдением, со стороны Исполнителя, сроков окончания работ.

11.4. Если Исполнителем не были устранены отступления от условий договора и недостатки результата работы в установленный Заказчиком срок или если эти недостатки являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора с возмещением причиненных убытков.

11.5. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Исполнитель обязаны в пятидневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении договора.

11.6. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне.

12. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

12.1. Настоящий договор составлен на русском языке, подписан в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору считаются действительными, если они оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

12.3. Любая договоренность между Заказчиком и Исполнителем, влекущая за собой новые обстоятельства, которые не вытекают из настоящего договора, должна быть письменно подтверждена сторонами в форме дополнений или изменений к настоящему договору.

12.4. Исполнитель не имеет права передавать свои права по настоящему договору третьим лицам, без письменного согласия Заказчика.

Источник