Примерная форма договора на выполнение ремонта морского (речного) судна (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
ГАРАНТ:
Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ.
Договор на выполнение ремонта морского (речного) судна
г. [ место заключения договора ]
[ число, месяц, год ]
[ Наименование/Ф. И. О. владельца судна ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], с одной стороны и
[ наименование судоремонтной организации ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт морского (речного) судна [ наименование ] регистрационный номер [ значение ] (далее — Судно), а Заказчик обязуется принять и оплатить ремонтные работы.
1.2. Исполнитель выполняет ремонт своими силами с помощью собственных материалов и оборудования на своей территории по адресу: [ вписать нужное ].
1.3. Перечень и объем ремонтных работ приведен в исполнительной ремонтной ведомости, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Порядок приема-передачи судна
2.1. Заказчик своими силами и за свой счет доставляет Судно в место оказания услуг, указанное в п. 1.2 настоящего договора.
2.2. Прием-передача Судна в ремонт Исполнителю и после ремонта Заказчику оформляется актами приема-передачи судна.
2.3. Выдача Судна Заказчику производится после проверки полноты и качества выполненного ремонта, комплектности и сохранности его товарного вида.
2.4. Моментом (днем) окончания ремонта признается момент (день) подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3. Сроки выполнения ремонта
3.1. Постановка Судна в ремонт и начало ремонтных работ должны быть осуществлены Исполнителем в срок не позднее [ число, месяц, год ], окончание ремонтных работ должно быть завершено не позднее [ число, месяц, год ].
3.2. Исполнитель [ имеет/не имеет ] право на досрочное выполнение ремонта.
3.3. В случае досрочного выполнения ремонта Исполнитель уведомляет об этом Заказчика [ если договором предусмотрено право на досрочное выполнение ремонта ].
3.4. Увеличение срока стоянки Судна в ремонте из-за невозможности проведения ремонта Судна по погодным условиям должно быть письменно обосновано и согласовано с Заказчиком, и оплата дополнительных суток стоянки Судна в ремонте производится из расчета: [ значение ] % — Исполнитель и [ значение ] % — Заказчик.
4. Надзор Классификационного общества
4.1. Ремонт Судна по настоящему договору проводится под надзором Классификационного общества [ наименование ] и Заказчика.
4.2. Стороны обязаны в [ срок ] с момента подписания настоящего Договора:
4.2.1. Согласовать и направить в Классификационное общество конструкторскую, техническую и технологическую документацию по судовым техническим средствам, корпусным конструкциям и системам, поднадзорным Классификационному обществу, и приступить к выполнению работ после одобрения указанной документации Классификационным обществом.
4.2.2. Получить документы и клейма Классификационного общества на поднадзорные Классификационному обществу механизмы и оборудование, а также изделия и материалы, устанавливаемые на Судне.
4.2.3. Стороны обязаны в любое время предоставлять инспектору Классификационного общества, по его требованию, необходимые конструкторские, технологические и технические документы.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Для технического надзора, согласования и решения всех прочих вопросов назначить уполномоченного представителя и в течение [ значение ] дней с момента назначения известить об этом Исполнителя.
5.1.2. Предоставить возможность уполномоченным представителям Исполнителя посетить Судно с целью уточнения ремонтной документации, объемов, характера и особенностей заявленных Заказчиком ремонтных работ.
5.1.3. Согласовать смету-ведомость заявленных ремонтных работ с Классификационным обществом.
5.1.4. Обеспечить подготовку Судна к ремонту.
5.1.5. Передать Исполнителю конструкторскую и техническую документацию по Судну, необходимую для выполнения заявленных ремонтных работ.
5.1.6. Утвердить состав и численность экипажа, обеспечивающего безопасную и безаварийную стоянку Судна в ремонте.
5.1.7. Застраховать Судно.
5.1.8. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по вопросам, непосредственно связанным с предметом настоящего договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.1.9. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках в ходе оказания услуг или при приемке исполненных обязательств.
5.1.10. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.
5.1.11. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.1.12. [ Иные обязанности ].
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Проверять соблюдение сроков, а также качество оказываемых услуг в любое время.
5.2.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.2.3. Требовать своевременного предоставления отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору.
5.2.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы оказанных услуг, а также отчетной документации.
5.2.5. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.
5.2.6. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, уплатив Исполнителю фактически понесенные расходы.
5.2.7. [ Иные права ].
5.3. Исполнитель обязуется:
5.3.1. Принять, осмотреть Судно и оформить необходимые документы.
5.3.2. Произвести качественный ремонт Судна в соответствии с требованиями Классификационного общества, действующими в Российской Федерации техническими условиями и международными стандартами
5.3.3. Выполнить ремонтные работы в сроки, указанные в разд. 3 настоящего договора
5.3.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Судна от момента (дня) принятия его в ремонт до момента (дня) приемки его Заказчиком.
5.3.5. Представлять Заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством отчетные документы.
5.3.6. Приостановить ремонтные работы и немедленно предупредить Заказчика, запросив у него дальнейшие указания, при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
— иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.3.7. В течение [ значение ] дней устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки услуг.
5.3.8. Использовать качественные запасные части и материалы, не обремененные правами третьих лиц.
5.3.9. Предоставлять гарантию на оказанные услуги на [ срок ] и на установленные запчасти, детали, агрегаты на [ срок ].
5.3.10. Оказывать Заказчику консультационную помощь в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации Судна.
5.3.11. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг.
5.3.12. Устранять выявленные Заказчиком в процессе оказания услуг недостатки в течение [ значение ] дней с момента получения уведомления.
5.3.13. В случае привлечения к оказанию услуг третьих лиц (соисполнителей) указать в отчетной документации перечень выполненных ими работ.
5.3.14. Содержать в исправном состоянии все причальные сооружения и швартовные устройства.
5.3.15. Обеспечить безопасную и безаварийную стоянку Судна в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий.
5.3.16. Осуществлять повседневное наблюдение и проведение оперативных мероприятий по обеспечению безопасной стоянки Судна.
5.3.17. Своевременно извещать Заказчика об ожидаемом изменении погоды и мерах по обеспечению безопасности Судна при возникновении аварийных ситуаций.
5.3.18. В каждом отдельном случае согласовывать с Заказчиком работы на Судне, влияющие на его общую прочность, остойчивость и плавучесть (перемещение тяжелых грузов, перекачка балласта и топлива, вырезка отверстий в обшивке и водонепроницаемых переборках, разборка донно-забортной и секущей арматуры и т. п.) и приступать к выполнению вышеуказанных работ только после получения согласия Заказчика.
5.3.19. Нести ответственность за сохранность демонтированных с Судна судовых технических средств, корпусных конструкций и систем, узлов и деталей.
5.3.20. Нести ответственность за обеспечение противопожарного состояния рабочих мест на Судне, соблюдение требований пожаробезопасности при выполнении работ, готовность к действию противопожарных средств на акватории Исполнителя и в районе стоянки Судна.
5.3.21. Уведомить Заказчика о готовности Судна к приемке, подготовить акт приема-передачи Судна из ремонта.
5.3.22. Не позднее [ значение ] дней с момента окончания ремонта Судна обеспечить:
— уборку мусора с Судна;
— возврат на Судно документации, полученной от Заказчика;
— передачу Заказчику отчетной документации по ремонту Судна и исполнительной ремонтной ведомости.
5.3.23. [ Иные обязанности ].
5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.
5.4.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.
5.4.3. Привлекать третьих лиц (соисполнителей) с письменного согласия Заказчика [ или можно предусмотреть, что привлечение третьих лиц не допускается ].
5.4.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4.5. [ Иные права ].
6. Цена договора и порядок оплаты
6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.
6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.
6.3. Заказчик оплачивает произведенный ремонт в течение [ значение ] дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
6.4. Оплата осуществляется [ наличными денежными средствами Исполнителю или путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя ].
7.1. Испытания Судна после ремонта проводятся по программе, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком и Классификационным обществом.
7.2. При испытаниях проверяются:
— качество выполненных ремонтных работ;
— работа и взаимодействие всех систем, оборудования и механизмов в действии по прямому назначению с заданными параметрами.
7.3. Ответственность за проведение испытаний несет Исполнитель.
7.4. Если в процессе испытаний обнаружены дефекты, влияющие на безопасность мореплавания, то после их устранения, по требованию Заказчика или Классификационного общества, проводятся повторные испытания.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [ значение ].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
8.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
8.4. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [ значение ].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
8.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.6. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (соисполнителями), привлеченными им к оказанию услуг по настоящему договору.
8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах — по одному для каждой Стороны.
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.5. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты и подписи сторон
[ подпись, инициалы, фамилия ]
[ подпись, инициалы, фамилия ]
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.
Купить документ —> Получить доступ к системе ГАРАНТ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Примерная форма договора на выполнение ремонта морского (речного) судна
Разработана: Компания «Гарант», август 2013 г.
Источник
Договор оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту водного транспортного средства
оказания услуг по техническому обслуживанию и ремонту
г. Уфа “____ ”___________2009 г.
-Сервис» , действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. «Исполнитель» обязуется принять на техническое обслуживание и ремонт водное транспортное средство «Заказчика», а «Заказчик» обязуется оплатить указанные услуги в соответствии с условиями настоящего договора.
2. УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
2.1. Прием водного транспортного средства «Заказчика» производится по Акту приема-передачи (Приложение ) и Заказ-наряду (Приложение ), в которых отражается реальное техническое состояние водного транспортного средства на момент его принятия, указывается его комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты, которые определяются и фиксируются представителем «Заказчика» и «Исполнителя».
2.2. Заказ-наряд (Приложение ) составляется на основании документов, удостоверяющих право собственности на водное транспортное средство (Свидетельство о регистрации водного транспортного средства, паспорт водного транспортного средства и т. д.). В том случае, если «Заказчик» не является собственником водного транспортного средства, он обязан предъявить документ, подтверждающий право на его эксплуатацию, или доверенность.
2.3. Техническое обслуживание и ремонт водного транспортного средства «Заказчика» осуществляется на производственных площадях «Исполнителя».
2.4. Доставка водного транспортного средства к «Исполнителю» и от «Исполнителя» осуществляется силами «Заказчика» и за его счет.
2.5. Объем, стоимость услуг и сроки выполнения работ определяются на основании тарифов, утвержденных в Прайс-листе и указываются в заказ-наряде.
2.6. «Исполнитель» самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ.
2.7. «Исполнитель» приступает к исполнению услуг по настоящему договору только после внесения предоплаты на расчетный счет «Исполнителя».
2.8. «Исполнитель» принимает водное транспортное средство «Заказчика» для выполнения работ, являющихся предметом данного договора, после подписания настоящего договора и согласованного сторонами заказ-наряда.
3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
3.1. Исполнитель обязан:
3.1.1. Качественно оказывать услуги по ремонту водного транспортного средства, в объемах, определяемых заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами, регулирующими вопросы технического обслуживания и ремонта катера.
3.1.2. Своевременно информировать «Заказчика» обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе оказания услуг, препятствующих их выполнению, и необходимости, вследствие этого, изменения перечня работ для дополнительного согласования с «Заказчиком». При этом «Исполнитель» продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.
3.1.3. Своевременно информировать Заказчика о временном приостановлении деятельности предприятия для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий и времени возобновления дальнейшей работы предприятия.
3.1.4. Нести полную ответственность за сохранность водного транспортного средства «Заказчика» в течение всего времени нахождения водного транспортного средства «Заказчика» у «Исполнителя».
3.1.5. Передача водного транспортного средства “Заказчику” производится после подписания акта приема-передачи установленного образца.
3.2. Исполнитель имеет право:
3.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказ-наряде работ.
3.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством.
3.2.3. Привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ и требовать оплату услуг третьих лиц согласно выставленным финансовым документам за оказанные ими услуги.
3.2.4. Оказывать содействие в приобретении необходимых для оказания услуг по договору запасных частей, узлов, агрегатов, горюче-смазочных материалов и т. д. При этом «Заказчик» обязан оплатить реальные расходы «Исполнителя» на поиск, приобретение и их доставку.
3.2.5. За качество предоставленных «Заказчиком» для выполнения работ запасных частей и расходных материалов, а также за возможные последствия их недостаточного качества «Исполнитель» ответственности не несет.
3.3. Заказчик обязан:
3.3.1. Выполнять требования инструкций по эксплуатации водного транспортного средства,, разработанных предприятиями-изготовителями, выполнять указания и следовать рекомендациям «Исполнителя» по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние водного транспортного средства «Заказчика».
3.3.2. В случае нарушения «Заказчиком» подп. 3.3.1 настоящего договора «Исполнитель» не несет ответственности за техническое состояние и исправность обслуженного им катера.
3.3.3. Определить ответственное лицо для надлежащего исполнения условий настоящего договора на основании доверенности.
3.3.4. Своевременно в полном объеме производить расчеты с «Исполнителем» за оказанные им услуги.
3.3.5. В случае досрочного расторжения настоящего договора независимо от причин расторжения, а также по окончании срока действия настоящего договора «Заказчик» обязан оплатить фактически выполненные «Исполнителем» работы.
3.4. Заказчик имеет право:
3.4.1. Требовать от «Исполнителя» качественного оказания услуг по техническому обслуживанию или ремонту катера.
3.4.2. Проверять ход и качество работ по настоящему договору, не вмешиваясь в деятельность «Исполнителя» и соблюдая правила техники безопасности, установленные на предприятии «Исполнителя».
3.4. Передача водного транспортного средства после ремонта осуществляется после 100% оплаты на основании выписанного “Исполнителем” счета-фактуры.
4. РАСЧЕТЫ ПО ДОГОВОРУ
4.1. Расчеты за оказанные услуги производятся наличными денежными средствами в кассу “Исполнителя“, либо путем перечисления денежных средств в рублях на расчетный счет «Исполнителя» согласно выставленному счету стоимости услуг, определенных и согласованных в заказ-наряде, на каждое конкретное транспортное средство.
4.2. После заключения договора, в течение 3 (трех) рабочих дней, “Заказчиком” вносится аванс в размере 60% стоимости оказываемых услуг.
4.3. Все расчеты по настоящему договору производятся «Заказчиком» в течение 5 (пяти) дней с момента информирования “Исполнителем” об окончании работ.
5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут иную ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение одной из Сторон своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.
Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
5.3. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
6. ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
6.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров между ними.
6.2. Споры и разногласия, не урегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в Арбитражном суде.
7. ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА И СРОК ЕГО ДЕЙСТВИЯ
7.1. Любые изменения и дополнения к Договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
7.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
8.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и составляют с ним единое целое.
8.2. Все пункты настоящего договора являются существенными, подписание «Заказчиком» настоящего договора является одобрением и согласием с его стороны со всеми его условиями.
8.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, с равной юридической силой каждого экземпляра.
8.4. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных влияющих на исполнение договора обстоятельствах, Стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
Источник