Договор по ремонту колодца

4. Платеж и его условия.

4.1. Стоимость работ по договору составит _____________ рублей.

4.2. Оплата по договору производится по завершению и приемке выполненных работ.

5. Качество продукции.

5.1. Колодец считается пригодным к эксплуатации, если возможно свободно поднять стандартное ведро, допускаются выступы колец, а также отклонение (увод) шахты колодца от вертикали.

5.2. Возможно смещение колец, связанная со смещением грунта. Как следствие происходит разрушению швов между колодезными кольцами. В колодцах с песчаным или супесчаным дном возможно периодическое попадания песка в шахту колодца (подъем дна). Данные явления не являются предметом гарантии и Исполнителем не устраняются.

5.3. Уровень и состав воды в колодце изменяемый показатель и зависит от природных причин. К ним относится – время года, количество снега зимой, засушливость лета, загрязнения поверхности земли поблизости от колодца, бурение скважин и другие индивидуальные особенности. На данные характеристики гарантия не распространяется.

6. Ответственность сторон.

6.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение обязательств в полном объеме по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Исполнителя, которые нельзя предвидеть или избежать – присутствие крупнообломочных грунтов (с размерами более 80 см во всех направлениях) из горных и/или осадочных пород (песчаник, ракушечник, гранит, базальт и т.п.), плывунов глубиной более 80 см или с притоком воды более 150 л/ч, а также прихватывание и заклинивание колец в шахте. К выше перечисленным обстоятельствам так же относятся объявленная или фактическая война, террористические акты, гражданские волнения, введение особого положения, эпидемии, землетрясения, пожары, и другие стихийные бедствия, в т.ч. ухудшение погодных условий (дождь, снег, сильный ветер). Исполнитель не гарантирует наличие качественной питьевой воды в колодце ее состав и свойства, а также ее количество и суточный приток (дебет колодца).

6.2. В случае не оплаты Заказчиком работы или ее части, в сроки указанные в настоящем договоре, Исполнитель имеет право перенести срок начала выполнения работ, а также на безоговорочный демонтаж не оплаченных материалов и оборудования. Демонтаж материалов и оборудования, а также их транспортировка на склад Исполнителя производится за счет Заказчика по расценкам Исполнителя.

6.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

6.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

6.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы.

6.6. Гарантийный срок на все виды работ 1 год со дня их окончания. Гарантия соблюдается только при условии полной и своевременной оплаты Заказчиком выполненных работ и произведенных услуг, а так же выполнения им всех своих обязательств в полном объеме по настоящему договору.

6.7. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Источник

Договор на колодезные услуги

«___»__________ 2018 год.

Общество с ограниченной ответственностью «Аква колодец», по договору далее «Подрядчик», и ______________________, по договору далее «Заказчик» подписали соглашение о:

✅1. Предмет договора

1.1. Подрядчик, берет на себя обязательства, а заказчик обязуется принять и рассчитаться за оказанные услуги:

• Плановую очистку;
• Локальный или капитальный ремонт;
• Ежегодное обслуживание;
• Углубление (увеличение) объема шахты;
• Строительство под ключ;
• Установку домика;
• Поводку коммуникация от источника в дом.

✅2. Обязанности Подрядчика

2.1. С подписания двумя сторонами данного соглашения подрядчик, приступает к реализации взятых обязательств согласно положению 1.1 данного документа;

2.2. Силами своих мастеров, своими расходными материалами и оборудованием, выполнить работы согласно положению 1.1 данного документа;

2.3. Сдать объект заказчику.

✅3. Обязанности заказчика

3.1. Принять произведенные подрядчиком работы.

3.2. Оплатить подрядчику оказанные услуги.

✅4. Оплата и порядок расчетов

4.1. Стоимость работ по договору составит _____________ рублей.

4.2. Оплата по договору производится по завершению работ и подписания акта оказанных услуг.

✅5. Качество предоставляемых услуг

5.1. Источник считается готовым к использованию, если из его шахты свободно поднимается стандартное ведро, допускаются выступы бетонных колец, а также смещение шахты по вертикали и горизонтали, но не более чем на 5 сантиметров в каждую сторону.

5.2. Возможен уклон колец, связанная с давлением почвы на его стенки. В итоге, соединения между колодезными кольцами подтекают, швы разгерметизируются.

В источниках расположенных на песчаных или супесчаных грунтах, на дне возможно регулярное намывание песка (плывун, подъем дна). Явление является природным, гарантия на данный случай не распространяется и Исполнителем не устраняются в гарантийном порядке.

5.3. Химический состав воды и ее уровень величины непостоянные. В источнике данный показатель и зависит от природных причин и может меняться. К причина изменения относится:

• Время года;
• Количество снега зимой;
• Засушливость лета;
• Загрязнения поверхности земли поблизости от колодца;
• Бурение скважин и другие индивидуальные особенности;

На данные характеристики гарантийные обязательства не являются гарантийным случаем.

✅6. Ответственности заказчика и подрядчика

6.1. Подрядчик не несет ответственности за затягивание и/или невыполнение услуг по данному соглашению, в силу обстоятельств возникших против воли подрядчика, которые нельзя ранее предугадать или обойти – наличии камней, крупных булыжником, известняка в шахте в процессе копки или углубления, жидкого песка (плывуна) при чистке и обслуживании питьевого источника.

6.2. Возможные разногласия или споры, между подрядчиком и заказчиком по данному соглашению, разрешаются путем переговоров сторон. При невозможности договорится, спор рассматривается в рамках арбитражного суду в установленном законодательством порядке.

6.3. Корректировки, правки и дополнения к данному соглашению имеют силу при подписании обеими сторонами.

6.4. Гарантийные обязательства наступают с момента сдачи колодца и действуют до конца года выполнения заказа.

6.6. Соглашение составляется в двух экземплярах, для заказчика и подрядчика и имеет равнозначную юридическую силу.

✅Приложения к договору

Выберите приложение к интересующим вас работам.

✅Скачать договор

Заказать услуги нашей компании или получить консультацию онлайн

Источник

Договор на чистку и ремонт колодца

ДОГОВОР НА ЧИСТКУ И РЕМОНТ КОЛОДЦА №___

г. Санкт-Петербург «___»__________ 2012 г.

_____________________________в лице ______________________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», и ___________________________________________ в лице ____________________________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Исполнитель обязуется провести, а Заказчик обязуется принять и оплатить следующую работу:

Совместно с «Заказчиком» провести обследование места работ и определить возможность чистки колодца. Фактический состав воды в колодце, ее химический состав и пригодность к питью Исполнителем не определяются и не гарантируются. Фактический приток воды в колодце (дебет колодца) и количество воды в колодце являются показателями сезонно изменяемыми и могут изменяться в широких пределах в процессе эксплуатации колодца – эти показатели Исполнителем не гарантируются.

Затереть швы между кольцами, а также их сколы, выступы и трещины цементным раствором и жидким стеклом.

Вынутый грунт при проходке шахты складывается навалом на расстояние до 5 метра от оси колодца.

При возникновении форс-мажорных обстоятельств (п.7) или других причин не использованные материалы, возврату и компенсации не подлежат и остаются у Заказчика в месте их выгрузки и/или складирования.

2. Цена договора.

2.1. Цена договора составляет _____________ рублей ________________________________

3. Условия платежа.

3.1. Оплата по настоящему договору производится в два этапа по наличному или безналичному расчету в течение трех банковских дней:

Первый – оплата материала __________________________________________

Второй — оплата оставшейся части цены договора производится при сдаче работ и подписании акта приема выполненных работ, и составляет ___________________________________________

Все дополнительные работы и дополнительно поставляемые материалы оплачиваются Заказчиком отдельно.

4.1. Заказчик оплачивает первый этап работ непосредственно в день подписания настоящего договора и приема материала.

Второй этап – в день завершения работ, при подписании акта приема выполненных работ.

4.2. Срок действия договора: начало «___»_________ 2012 г., окончание — по подписанию акта приема выполненных работ.

5. Обязательства сторон.

5.1. Исполнитель обязан:

• своими силами и средствами выполнить все работы;

• сдать работы Заказчику.

5.2. Заказчик обязан:

Принять и оплатить Исполнителю работу в размерах и в сроки, установленные настоящим договором. При просрочке оплаты и/или не полной оплате любого этапа строительства выплатить Исполнителю штраф из расчета 2% от не выплаченной суммы за каждый день просрочки. В случае не оплаты работы или ее части, компенсировать Исполнителю затраты по демонтажу и транспортировке материалов по расценкам Исполнителя. Предоставить свободную строительную площадку с электричеством, предоставить обогреваемое помещение для проживания бригады из двух-трех человек, обеспечить местом для приготовления пищи. В случае отказа от проведения работ, оплатить Исполнителю ранее выполненные им работы, а также компенсировать все его затраты, при этом компенсация не может быть менее 60% цены договора.

6. Качество продукции.

6.1. Колодец считается пригодным к эксплуатации, если возможно осуществить свободный подъем стандартного (9-12 л) ведра, при этом допускаются выступы колец, а также отклонение (увод) шахты колодца от вертикали.

6.2. В колодцах с песчаным и/или супесчаным дном (стоящих на плывуне) возможно периодическое выдавливание грунта в ствол шахты колодца (подъем дна). При производстве работ при отрицательных температурах (осенью, зимой, ранней весной) возможно промерзание цементного раствора в местах заложения (стыки колец и т. п.) и как следствие его разрушение. Данные явления не являются предметом гарантии и Исполнителем не устраняются.

6.3. Уровень и состав воды в колодце является показателем изменяемым и зависит от многих причин. К этим причинам могут относиться – время года, снежность зимы, засушливость лета, гидромелиоративных мероприятий в окрестности, загрязнения поверхности земли поблизости от колодца, бурение скважин (особенно без обсадки) и др. Данные характеристики Исполнителем не определяются и не гарантируются.

7. Ответственность сторон.

7.1. Исполнитель не несет ответственности перед Заказчиком за задержку или невыполнение обязательств в полном объеме по настоящему договору, обусловленные обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания Исполнителя, которые нельзя предвидеть или избежать. К выше перечисленным обстоятельствам так же относятся объявленная или фактическая война, террористические акты, гражданские волнения, введение особого положения, эпидемии, землетрясения, пожары, и другие стихийные бедствия, в т. ч. ухудшение погодных условий (дождь, снег, сильный ветер). Исполнитель не гарантирует наличие качественной питьевой воды в колодце ее состав и свойства, а также ее количество и суточный приток (дебет колодца).

7.2. В случае не оплаты Заказчиком работы или ее части, в сроки указанные в настоящем договоре, Исполнитель имеет право перенести срок начала выполнения работ, а также на безоговорочный демонтаж не оплаченных материалов и оборудования. Демонтаж материалов и оборудования, а также их транспортировка на склад Исполнителя производится за счет Заказчика по расценкам Исполнителя.

7.3. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между сторонами. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде в установленном законодательством порядке.

7.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

7.5. В случае досрочного выполнения работ Заказчик обязан досрочно принять и оплатить работы.

7.6. Гарантийный срок на все виды работ 1 год со дня их окончания. Гарантия соблюдается только при условии полной и своевременной оплаты Заказчиком выполненных работ и произведенных услуг, а так же выполнения им всех своих обязательств в полном объеме по настоящему договору.

7.7. Здания и сооружения, являющиеся предметом договора не относятся к зданиям и сооружениям 1 и 2 уровней ответственности.

7.8. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Источник