Договор по ремонту крыльца

Договор подряда на проведение ремонтных работ

Тип документа: Договор строительного подряда

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 23,4 кб

Составление договора подряда на проведение ремонтно-отделочных работ имеет ряд обязательных пунктов, как и все соглашения такого рода. Однако следует заметить, что в данном случае детали будут отличаться. Это касается, в том числе, и предмета договора.

Предмет договора

Ремонтно-отделочные работы и являются предметом данного соглашения. Для того чтобы объяснить более наглядно, представим, что подрядчик обязуется выполнить ремонт в квартире заказчику. Собственно, это и является предметом.

Стоимость

В данном пункте следует указать не только точную сумму, которая представляется к оплате, но и порядок оплаты. К примеру, она может происходить поэтапно или же по окончанию всех работ. Следует включить в оплату расходы на материалы, а также доставку их.

Ответственность сторон

В каждый подобный документ входит такой пункт как ответственность. Она наступает в случае, если одна из сторон не придерживается правил соглашения. Например, ответственностью может быть уплата штрафа, если подрядчик выполнил работу не полностью или некачественно. Это именно те моменты, на которые следует обращать внимание при заключении подобных договоров. Для большей уверенности советуем проконсультироваться со специалистами.

Бланк договора подряда на проведение ремонтных работ

Образец договора подряда на проведение ремонтных работ (заполненный бланк)

Скачать Договор подряда на проведение ремонтных работ

Договор подряда на проведение ремонтных работ №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Подрядчик обязуется в установленный договором срок выполнить по заданию Заказчика работы по текущему ремонту помещений, общей площадью кв.м., расположенный по адресу: (далее – Объект), а Заказчик обязуется принять выполненные работы и оплатить обусловленную Договором цену.

1.2. Перечень и стоимость выполняемых по настоящему Договору работ определяются Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Содержание и график выполнения работ отражаются в Календарном графике выполнения работ (Приложением №2), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.4. Подрядчик по заданию Заказчика приобретает необходимые строительные, отделочные материалы для проведения ремонтных работ. Порядок расчетов Стороны отражают в Графике финансирования на приобретение строительных и отделочных материалов (Приложение №3), который является неотъемлемой частью настоящего договора. Подрядчик, в подтверждение расходования денежных средств на приобретение строительных и отделочных материалов, предоставляет Заказчику необходимую отчетную документацию (чеки, квитанции, товарные накладные и т.д.).

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА

2.1. Подрядчик обязан приступить к работе в сроки, установленные в п.4.1 настоящего договора.

2.2. Подрядчик обязуется в срок и качественно выполнить своими силами, инструментами, механизмами и материалами Заказчика ремонтные работы в полном соответствии с технической документацией и со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложением №1).

2.3. Подрядчик несет ответственность за обеспечение работ материалами и оборудованием, а также за сохранность предоставляемых Заказчиком материалов или иного имущества Заказчика.

2.4. Подрядчик обязуется согласовывать предварительно с Заказчиком материалы и оборудование, которые Подрядчик предполагает использовать для выполнения работ по настоящему Договору.

2.5. Подрядчик несет ответственность за сохранность не подлежащих демонтажу и ремонту систем и конструкций Объекта.

2.6. Подрядчик обязан передать вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации объекта или иного его использования.

2.7. Подрядчик имеет право выполнить и сдать работы досрочно.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные работы в сроки и на условиях, установленных настоящим Договором.

3.2. Заказчик вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставляемых Подрядчиком материалов.

3.3. Заказчик предоставляет помещение для хранения строительных материалов, инструмента и оборудования, используемых Подрядчиком при производстве работ и несет материальную ответственность за его сохранность.

3.4. Заказчик оставляет за собой право давать распоряжения по ходу выполнения работ и вносить необходимые изменения, которые он сочтет необходимыми для успешного и экономичного завершения работ.

3.5. Все замечания и распоряжения Заказчика, влекущие за собой изменения цены и сроков выполнения работ, оформляются Дополнительным Соглашением к настоящему Договору.

4. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

4.1. Подрядчик приступает к выполнению работ в течение рабочих дней с момента получения авансовых денежных средств от Заказчика.

4.2. Срок выполнения работ по настоящему Договору составляет рабочих дней с момента начала выполнения работ, предусмотренного п.4.1 настоящего договора (начальный срок выполнения работ « » года, конечный срок « » года).

5. ЦЕНА ДОГОВОРА

5.1. За выполненные Подрядчиком работы по настоящему Договору Заказчик выплачивает в соответствии со Сметой на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1) денежную сумму в размере рублей.

6. СРОК И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

6.1. Авансовые платежи в размере % от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора производятся Заказчиком в течение банковских дней с даты подписания настоящего договора.

6.2. За каждый выполненный этап работы Заказчик выплачивает Подрядчику денежную сумму, которая определяется сторонами в Календарном графике выполнения работ (Приложение №2) и в Смете на выполнение ремонтно-отделочных работ (Приложение №1). Денежная сумма за каждый этап выплачивается Заказчиком в течение дней после подписания Акта сдачи-приемки работ на этот этап (далее – Промежуточные акты сдачи-приемки работ). Промежуточные акты сдачи-приемки работ являются неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение №4).

6.3. Окончательный расчет в размере % от общей суммы, указанной в п.5.1 настоящего договора рублей производится Заказчиком после окончания работ в течение банковских дней с даты подписания Акта выполненных работ (Приложение №5), который является неотъемлемой частью настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ

7.1. Окончательная сдача результатов работ и их приемка оформляются Актом выполненных работ (Приложение №5), который подписывается обеими сторонами в течение рабочих дней после окончания работ.

7.2. Заказчик вправе отказаться от приемки результатов работ и от подписания Акта выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормального использования объекта ремонта и не могут быть в дальнейшем устранены доступными средствами.

7.3. В случае отказа Заказчиком от подписания Акта выполненных работ при наличии замечаний к качеству выполненных работ об этом делается отметка в Акте и назначается разумный срок для устранения Подрядчиком недостатков.

7.4. Риск случайной гибели или случайного повреждения результатов работ переходит на Заказчика с момента подписания Акта выполненных работ.

7.5. В случае необоснованного отказа от подписания Акта выполненных работ со стороны Заказчика Подрядчик подписывает Акт выполненных работ в одностороннем порядке и в этом случае работы считаются выполненными и претензии по качеству выполненных работ не принимаются.

8. КАЧЕСТВО ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

8.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом ремонта указанных в технической документации показателей, соответствие его обязательным для сторон строительным нормам и правилам и возможность эксплуатации объекта в течение одного года.

8.2. Подрядчик несет ответственность за все недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие неправильной его эксплуатации Заказчиком, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком, или привлеченными им третьими лицами.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

9.1. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлением от условий настоящего Договора, ухудшившими результат работы, или с иными недостатками, которые делают его непригодными для нормального использования Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения недостатков в течение календарных дней.

9.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков договора по причинам, не оговоренным в настоящем Договоре, Заказчик вправе удержать из подлежащей к оплате суммы неустойку в размере % за каждый день просрочки от суммы Договора, но не более %.

9.3. В случае несвоевременной оплаты Заказчиком стоимости работы по настоящему Договору, Подрядчик вправе потребовать от Заказчика уплаты неустойки в размере % за каждый день просрочки платежа от суммы Договора, но не более %.

9.4. Оплата неустойки не освобождает Стороны от ответственности по настоящему Договору.

10. ФОРС-МАЖОР

10.1. Стороны освобождаются от ответственности в случаях наступления обстоятельств непреодолимой силы.

10.2. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимают внешние и чрезвычайные события, не существовавшие во время подписания Договора и возникшие помимо воли сторон, наступлению и действию которых стороны не могли воспрепятствовать с помощью таких мер и средств, применение которых в конкретной ситуации справедливо требовать и ожидать от стороны, подвергшейся действию непреодолимой силы.

10.3. Непреодолимой силой признают стихийные бедствия и следующие события: война и военные действия, эпидемии, пожар, издание органом государственной власти или управления акта, в результате которого исполнение обязательства становиться невозможным или экономически нецелесообразным, а также другие события и обстоятельства, которые компетентные органы признают и объявят случаями непреодолимой силы.

10.4. Сторона, для которой исполнение обязательств по настоящему Договору стало невозможным вследствие наступления обстоятельств непреодолимой силы, обязана в -дневный срок письменно (заказным письмом, телеграммой) уведомить об этом другую сторону, с указанием и подтверждением конкретных причин, по которым выполнение обязательств представляется невозможным.

10.5. Наступление обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлевает срок исполнения на период, соответствующий сроку действия этих обстоятельств и разумному сроку для устранения этих последствий.

10.6. Если обстоятельства непреодолимой силы, предусмотренные настоящим Договором, продлятся свыше месяцев, стороны должны договориться о судьбе настоящего Договора. В том случае, если стороны не придут к согласию, сторона, которая не затронута форс-мажорными обстоятельствами, вправе расторгнуть Договор без обращения в арбитражный суд, на основании письменного уведомления об этом (заказным письмом, телеграммой) другой стороны.

11. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до момента окончательного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

11.2. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из сторон.

11.3. Все споры, которые могут возникнуть из настоящего Договора или в связи с ним, предварительно разрешаются Сторонами путем переговоров. В случае, если соглашение между сторонами не будет достигнуто, спор подлежит рассмотрению в судах г. .

11.4. В случае несоблюдения графика выплат Заказчиком, Подрядчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор или продлить окончательный срок выполнения работ.

12. ГАРАНТИЯ НА ВЫПОЛНЕННЫЕ РАБОТЫ

12.1. Подрядчик гарантирует надлежащее исполнение работ по настоящему Договору в соответствии с действующими правилами, нормами и условиями настоящего Договора. Срок гарантийной эксплуатации составляет месяцев с даты подписания Акта выполненных работ обеими сторонами.

12.2. Если до истечения гарантийного срока выявляются недостатки, Заказчик информирует об этом Подрядчика и утверждает срок для устранения недостатков.

12.3. Факт устранения недостатков подтверждается в ходе специальной приемки представителем Заказчика.

Источник

Договор № на Ремонт крыльца и двери

ДОГОВОР №

на Ремонт крыльца и двери

г. Москва «___»_________2017

_______________________________________________________________________________, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице ___________________________________, действующий на основании ______________и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице генерального директора Дернова Сергея Александровича, действующего на основании Устава, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

Предмет и сроки договора

1.1. Исполнитель обязуется принять на себя выполнение Ремонта крыльца и двери ____________________________________________, а Заказчик обязуется принять результаты работ и оплатить их в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

1.2. Технические, экономические и другие требования к выполнению работ должны соответствовать Техническому заданию (Приложение ), акт сдачи-приемки (Приложение ) к настоящему Договору, являющееся его неотъемлемой частью).

1.3. Срок выполнения работ: с момента заключения Договора по ______________.

1.4. Место выполнения работ: ______________________________________________.

Цена Договора и порядок расчетов

2.1. Цена работ по ремонту инженерных сетей составляет 19 629 (Девятнадцать тысяч шестьсот двадцать девять) рублей 73 копейки, в т. ч. НДС 18%.

2.2. Указанная выше цена не подлежит увеличению, включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, в том числе и сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договором.

2.3. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения объема и срока выполнения работ по Договору.

2.4. Обязательства Заказчика по оплате выполненных работ считаются исполненными с момента списания денежных средств в размере, указанном в счете, с банковского счета Заказчика, указанного в статье 10 настоящего Договора.

2.5. Оплата по настоящему Договору производится заказчиком на основании надлежаще оформленных документов: счета, акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ (форма КС-3), в течение 10 (дести) банковских дней с даты подписания сторонами акта сдачи-приемки (Приложение к настоящему Договору) выполненных работ путем перечисления денежных средств на банковский счет Подрядчика, реквизиты которого указаны в статье 10 настоящего Договора

3. Права и обязанности Сторон

3.1. Заказчик имеет право:

3.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств в соответствии с приложенной документацией, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.

3.1.2. В случае необходимости вносить изменения в виды работ в рамках цены Договора.

3.1.3. Требовать от Исполнителя, при выявлении недостатков в работе Исполнителя:

— безвозмездного устранения недостатков, возникших по вине Исполнителя;

— возмещения расходов по устранению этих недостатков, если устранение производилось силами третьих лиц и оплачивалось за счет Заказчика;

— возмещения вреда, причиненного работниками Исполнителя в процессе осуществления деятельности, в соответствии с условиями настоящего Договора.

3.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством представленных материалов, а также правильностью использования Исполнителем материалов.

3.1.5. Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленных документов.

3.1.6. Запрашивать информацию о ходе и состоянии исполнения обязательств. .

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Осуществлять контроль за объёмом и сроками выполнения данного Договора.

3.2.2. Назначить рабочую комиссию для приемки выполненных работ.

3.2.3. В случае выполнения Исполнителем обязательств по Договору производить оплату работ в соответствии с условиями данного Договора.

3.2.4. Утверждать смету на выполнение работ.

3.2.5. Сообщать Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ, в течение 3 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.

3.2.6. Вызвать полномочных представителей Исполнителя, при обнаружении уполномоченными контрольными органами несоответствия объема и цены выполненных Исполнителем работ Сметной документации и Акту сдачи-приемки выполненных работ для представления разъяснений в отношении выполненных работ.

3.3. Исполнитель имеет право:

3.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Договора.

3.3.2. Досрочно исполнить обязательства по настоящему Договору.

3.3.3. Требовать подписания документов об исполнении им обязательств от Заказчика, при условии выполнения обязательств по Договору в полном объеме и надлежащем качестве.

3.3.4. Требовать своевременной оплаты исполненных им обязательств, при условии выполнения обязательств по Договору в полном объеме и надлежащем качестве и в случае отсутствия претензий к соблюдению Исполнителем условий Договора со стороны Заказчика либо третьих лиц.

3.3.5. Привлекать других лиц (субподрядчиков) на осуществление соответствующих видов деятельности, для выполнения отдельных видов работ, оказания услуг и иных действий по данному договору исключительно с письменного согласия Заказчика.

3.4. Исполнитель обязан:

3.4.1. Обеспечить начало и завершение работ в строгом соответствии со сроками установленными Заказчиком в условиях настоящего Договора.

3.4.2. Осуществлять доставку рабочих, техники, инструментов и материалов на Объект собственным транспортом или с привлечением транспорта третьих лиц за свой счет. Все виды погрузо-разгрузочных работ, включая работы с применением грузоподъемных средств, осуществляются Исполнителем собственными средствами и за свой счет.

3.4.3. Обеспечивать при производстве работ соблюдение требований охраны труда, техники безопасности, производственной санитарии, противопожарной безопасности и электробезопасности.

3.4.4. Устранять выявленные и зафиксированные актом недоработки в течение 2 (двух) календарных дней.

3.4.5. Представлять Заказчику в течение 3 (трех) календарных дней сведения об изменении своего фактического местонахождения.

3.4.6. Предъявлять по запросу Заказчика в течение 2 (двух) календарных дней информацию о ходе исполнения обязательств.

3.4.7. Гарантировать в течение гарантийного срока, установленного производителем, что качество материалов, изделий, конструкций, систем, оборудования применяемых Исполнителем для выполнения работ, будет соответствовать требованиям настоящего Договора, ГОСТам, СНиП, техническим условиям.

3.4.8. При выполнении работ применять материалы, прошедшие сертификацию.

3.4.9. Предъявить Заказчику не позднее, чем за 2 календарных дня до срока истечения выполнения работ Акт сдачи-приемки выполненных работ (по форме Приложение ), подписанный Исполнителем в двух экземплярах, все необходимые расшифровки после выполнения работ Заказчику и другие требуемые Заказчиком документы с приложением необходимых расшифровок, актов скрытых работ.

3.4.10. Устранять выявленные и зафиксированные актом недоработки в течение 2 (двух) календарных дней.

4. Порядок приемки выполненных работ и гарантийные обязательства

4.1. Обязательным основанием для окончательной сдачи-приемки работ по настоящему Договору является составление и подписание сторонами Акта сдачи — приемки выполненных работ.

4.2. При завершении выполнения скрытых работ, о готовности отдельных ответственных конструкций или при завершении работ в полном объеме Исполнитель направляет Заказчику письменное уведомление, с приложением Акта сдачи-приемки выполненных работ, Исполнительской документации установленного образца и иных документов, необходимых для принятия выполненных работ в соответствии с настоящим Договором.

4.3. В случае отказа Заказчика от принятия результатов выполненных работ в связи с необходимостью устранения недостатков и/или доработки результатов работ Исполнитель обязуется в срок, установленный в акте, составленном Заказчиком, устранить указанные недостатки/произвести доработки за свой счет.

4.4. Работы считаются принятым после подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ комиссией с участием Исполнителя и Заказчика.

4.5. В случае обнаружения Заказчиком недостатков в выполненных работах или некачественно выполненных работ, Заказчик самостоятельно составляет акт с перечнем выявленных недостатков, необходимых доработок и сроком их устранения. Исполнитель обязан в установленный Актом срок своими силами и без увеличения цены Договора, переделать работы для устранения недостатков выполненных работ и обеспечения их надлежащего качества.

4.6. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 1 (один) год. Исполнитель несет ответственность за дефекты, обнаруженные после принятия работ в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, ненадлежащего ремонта Объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.

5. Ответственность сторон

5.1 В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств, установленных пунктом 3 настоящего Договора, Исполнитель выплачивает Покупателю пени в размере 0,1 % (ноль целых и одной десятой процента) от стоимости не поставленного в срок Товара за каждый день просрочки.

5.2 В случае просрочки Заказчиком окончательного расчета, Заказчик выплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 (Ноль целых и одной десятой) % от просроченной суммы за каждый день просрочки.

В процессе исполнения Договора Стороны примут все меры к разрешению спорных вопросов путем переговоров. При не достижении согласия в течение 10 (Десять) календарных дней, спорные вопросы разрешаются в Арбитражном суде г. Москвы.

6. Порядок рассмотрения споров

6.1. Все споры и разногласия, возникшие между сторонами в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, протоколов или иных документов, подписанных сторонами и скрепленных печатями.

6.2. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.

6.3. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде города Москвы в порядке, установленном действующим законодательством.

6.4. Заказчик имеет право обратиться в Арбитражный суд города Москвы с исковыми требованиями в порядке упрощенного производства в соответствии с главой 29 Арбитражного процессуального кодекса РФ.

7. Срок действия и условия расторжения Договора

7.1. Договор вступает в силу со дня его подписания Сторонами и действует до ______________________________.

7.2. Обязательства Сторон, не исполненные до даты истечения срока действия настоящего Договора, указанного в п. 7.1. Договора, подлежат исполнению в полном объеме.

7.3. Заказчик вправе обратиться в суд, в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке, с требованием о расторжении настоящего Договора.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.

8.2. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы оказываемым работам нанесен значительный, по мнению одной из Сторон, ущерб, то эта Сторона обязана уведомить об этом другую Сторону в 3-дневный срок, после чего Стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и заключить дополнительное соглашение с обязательным указанием новых объемов, сроков и цены работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью Договора, либо расторгнуть настоящий Договор. Если обстоятельства, указанные в п. 8.1, будут длиться более 2 (двух) календарных месяцев с даты соответствующего уведомления, каждая из Сторон вправе расторгнуть настоящий Договор без требования возмещения убытков, понесенных в связи с наступлением таких обстоятельств.

8.3. Если, по мнению Сторон, выполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.

9. Прочие условия

9.1. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме, в виде факсимильного сообщения, письма по электронной почте или отправляется заказным письмом получателю по его адресу в п.10 «Адреса и реквизиты сторон».

9.2. Стороны действуют в соответствии с условиями настоящего Договора. Во всем, что не предусмотрено государственным Договором, Стороны руководствуются законодательством РФ и г. Москвы, нормативными актами органов государственного управления РФ и г. Москвы.

9.3. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.

10. Адреса и реквизиты сторон

Общество с ограниченной ответственностью

Адрес местонахождения (юридический): 124365 Москва, Зеленоград г.,

ул. Заводская, д.21А, стр.1

Почтовый адрес: 124365 Москва, Зеленоград г., ул. Заводская, д.21А, стр.1

Телефон /факс 495-229-58-00

в ПАО «МИнБанк» г. Москва

ИНН 7735108483 КПП 773501001

ОКВЭД 45.11, 45.25; ОКПО 58147771

ОКОНХ 61110; 62000

Адрес местонахождения (юридический): 124365 Москва, Зеленоград г.,

ул. Заводская, д.21А, стр.1

Почтовый адрес: 124365 Москва, Зеленоград г., ул. Заводская, д.21А, стр.1

Источник