Договор по ремонту тнвд образец
Наша компания доверяет своим клиентам и при ряде условий может передать выполненные работы по ремонту элементов топливной системы дизельного двигателя различных типов, по ремонту топливной системы автомобиля, по дефектовке деталей топливной системы до момента фактического зачисления средств на счет компании.
Для этого представителю Клиента (Заказчика) необходимо иметь при себе:
- подписанный договор и приложение к договору (если применимо);
- гарантийное письмо предприятия об оплате работ в установленный срок;
- доверенность на представителя организации на право подписания акта оказания услуг (выполненных работ);
- заверенную копию свидетельства о государственной регистрации юр. лица (ОГРЮЛ);
- заверенную копию свидетельства о постановке организации на учет в налоговом органе по месту ее нахождения (ОГРН);
- копию документа (решения Общества, приказа, выписку из Устава), подтверждающего полномочия лица, подписавшего договор, доверенность, гарантийное письмо, копии свидетельств.
Дополнения и ограничения:
- указанный режим действует только с компанией ООО «МСК- АВТОМОДЕРН» в г. Домодедово и ее филиале в Солнечногорском районе Московской области
- перед обращением необходимо уточнить возможность получения услуги на данных условиях конкретному юридическому лицу, примерную стоимость, время обращения и иные детали по тел: (495) 585 43 21 или электронной почте: Адрес электронной почты защищен от спам-ботов. Для просмотра адреса в вашем браузере должен быть включен Javascript.
- указанное предложение не является публичной офертой и компания ООО «МСК-АВТОМОДЕРН» оставляет за собой право отказать в оказании услуг на указанных выше условиях конкретному лицу без разъяснения причин
- при обращении в другие компании просьба уточнять вопрос по контактным телефонам, указанным в разделе «Контакты». В случае подтверждения Вы можете самостоятельно изменить реквизиты Исполнителя в необходимом Вам договоре. См. раздел «Реквизиты».
Образцы документов и порядок заполнения:
- порядок заполнения договора. СКАЧАТЬ
- ремонт узлов топливной аппаратуры (образец договора). СКАЧАТЬ
- приложение к договору по ремонту узлов топливной аппаратуры (образец). СКАЧАТЬ
- ремонт гидравлических насос- форсунок HEUI (образец договора). СКАЧАТЬ
- приложение к договору по ремонту гидравлических насос- форсунок HEUI (образец). СКАЧАТЬ
- ремонт топливной аппаратуры автомобилей (образец договора). СКАЧАТЬ
- выполнение услуг по дефектовке топливной аппаратуры Delphi (образец договора). СКАЧАТЬ
- примерное содержание гарантийного письма предприятия об оплате работ в установленный срок. СКАЧАТЬ
Будем рады видеть Вас в наших мастерских!
Источник
Договор на оказание услуг по проведению ремонта топливной аппаратуры отечественного и иностранного производителя, дизельных двигателей
На оказание услуг по проведению ремонта топливной аппаратуры отечественного и иностранного производителя, дизельных двигателей.
г. Самара «___» ___________ 2013 г.
_____________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________ , действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________ именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице _________________________________ действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1 «Заказчик» поручает, а «Исполнитель» принимает на себя работы связанные с ремонтом топливной аппаратуры отечественного и иностранного производителя, дизельных двигателей, автомобилей принадлежащих «Заказчику».
1.2. «Заказчик» предоставляет агрегаты к «Исполнителю»
1.3 «Исполнитель» приступает к выполнению работ, оговоренных в п.1.1 настоящего договора в течении 3-х дней с момента подписания договора.
2.1. Ремонт включает в себя, в частности, следующие услуги:
· Регулировка ТНВД – выставление подачи топлива
· Текущий ремонт – выставление угла подачи топлива на каждый цилиндр, замена клапанов, замена РТИ, ремонт регулятора ТННД
· Углубленный ремонт — выставление угла подачи топлива на каждый цилиндр, замена клапанов, замена РТИ, ремонт регулятора ТННД, замена плунжерных пар, замена нагнетательных клапанов
· Ремонт форсунок – регулировка, поднятие давления впрыска топлива на стенде, замена распылителя.
2.2. В течение 3-х дней после окончания работ по данному договору «Исполнитель» предоставляет «Заказчику» акт сдачи-приемки работ, который подписывается представителями обеих сторон при отсутствии замечаний со стороны представителя «Заказчика»
Права и обязанности сторон
3.1 «Исполнитель» в праве:
3.1.1. Самостоятельно определить способы выполнения заявки «Заказчика».
3.2. «Исполнитель» обязуется:
3.2.1 Отремонтировать топливную аппаратуру автомобилей в срок пять дней.
3.2.2 Дефектные и неисправные части, которые были заменены, являются собственностью «Заказчика».
3.2.3. Нести ответственность за надлежащее качество исполнения работ, соблюдение норм и правил по технике безопасности и производственной санитарии при производстве работ.
3.3 «Заказчик» обязуется:
3.3.1 Своевременно оплачивать работу «Исполнителя» по ремонту топливной аппаратуры в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
4.1 Оплата по настоящему договору осуществляется:
4.1.1 В безналичном порядке путем перечисления в течение пяти дней суммы согласно счету, согласованному с представителем «Заказчика» на расчетный счет «Исполнителя».
4.1.2 До полного расчета «Заказчик» с « Исполнителем» за оказание услуги, отремонтированные узлы находятся на охраняемом складе.
4.1.3 Общая сумма договора складывается из суммы всех счетов, выставленных в период действия настоящего договора на основании заявок Заказчика, и не может превышать
1 000 000 (Один миллион) рублей включая НДС 18%.
5.1 За невыполнение и ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2 После подписания «Заказчиком» акта выполненных работ, претензии по выполненным работам принимаются «Исполнителем» согласно гарантийным обязательствам.
5.3 В случае повреждения, хищения или гибели агрегатов до сдачи их «Заказчику» «Исполнитель» возмещает «Заказчику» причиненные этим убытки. Размер убытков определяется согласно экспертному заключению, исходя из продажной цены агрегата с учетом износа.
6.1 Срок гарантии на оказанные услуги устанавливается продолжительностью 3 (три) месяца с момента подписания сторонами акта выполненных работ при условии соблюдения правил эксплуатации и соответствия топлива ГОСТ 305-82.
6.2 Если в период гарантийной эксплуатации обнаружатся недостатки, которые не позволят продолжить нормальную эксплуатацию узлов до их устранения, то гарантийный срок продлевается.
6.3 Наличие недостатков и сроки их устранения фиксируются двусторонним актом «Заказчика» и «Исполнителя».
Срок действия договора
7.1 Настоящий договор вступает в силу с момента подписания до 31.12.2013 года.
7.2 Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительным соглашением сторон.
7.3 Настоящий договор может быть расторгнут любой из сторон досрочно с предупреждением другой стороны за 1 месяц.
7.4 Если за 30 дней до момента истечения срока настоящего договора ни одна из сторон не потребует его расторжения, договор автоматически продлевается на следующий календарный год.
8.1 При возникновении споров по настоящему договору стороны принимают меры к их урегулированию путем переговоров. При невозможности разрешения указанных споров они решаются в установленном порядке в соответствии с законодательством РФ.
8.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу. Один экземпляр находится у «Исполнителя», второй у «Заказчика».
Юридические адреса и подписи сторон
Источник
Договор по ремонту дизельной аппаратуры
Главная > Документ
| Информация о документе | |
| Дата добавления: | |
| Размер: | |
| Доступные форматы для скачивания: |
ДОГОВОР по ремонту дизельной аппаратуры .
Общество с ограниченной ответственностью «Никта», в лице Генерального Директора Глазунова Николая Александровича, действующего на основании Устава, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны и , действующий на основании , именуемый в дальнейшем «ЗАКАЗЧИК» с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
Подрядчик обязуется в течение срока действия настоящего договора выполнять работы по дизельной аппаратуры на автомобиле Заказчика, а Заказчик — оплачивать и принимать работы на условиях настоящего договора.
Ремонт подразумевает: диагностику технического состояния автомобиля с заменой или восстановлением узлов, агрегатов, деталей автомобиля и приведение их в рабочее состояние по заявке Заказчика.
Работы Подрядчик выполняет на своем оборудовании и своими инструментами. Подрядчик оставляет за собой право по своему усмотрению использовать труд третьих лиц, не информируя об этом Заказчика, но при этом ответственность за сохранность автомобилей Заказчика и ответственность за результат выполненных работ лежит на Подрядчике.
При поступлении автомобиля Заказчика на территорию Подрядчика, последний производит внешний осмотр автомобиля, техническую мойку (при необходимости), а так же предварительную дефектацию и диагностику. По результатам указанных выше работ оформляется: заявка и наряд-заказ, где фиксируются результаты диагностического осмотра и все производимые операции по ремонту автомобиля.
Все документы, указанные в п.1.3. настоящего договора являются его неотъемлемой частью и подписываются уполномоченными представителями Сторон, указанными в п. 5.6. настоящего договора.
Срок начала выполнения работ по ремонту автомобилей исчисляется с момента перечисления Заказчиком аванса в размере 30% от общей суммы, указанной в Счете, выставляемом Подрядчиком. Подрядчик вправе по своему усмотрению приступить к выполнению работ до внесения Заказчиком установленной в данном пункте договора предоплаты. Срок окончания выполнения работ согласовывается Сторонами в заявке на каждое предоставление автомобиля на ремонт, но в любом случае должен быть завершен в течение срока действия настоящего договора.
2. Права и обязанности сторон
Своевременно предоставлять автомобиль в сервис Подрядчика в чистом (вымытом) виде.
Заказчик или представитель Заказчика, не являющийся собственником автомобиля обязан предоставить: доверенность на право сдачи автомобиля в ремонт и принятия с ремонта, согласование объема и стоимости работ (услуг), удостоверение личности, свидетельство о регистрации автомобиля для оформления заказа.
Принимать выполненные работы в порядке, предусмотренном настоящим Договором.
Оплачивать работы в размере, в сроки и порядке, предусмотренные настоящим Договором.
Во всякое время проверять ход и качество выполняемой Подрядчиком работы, не вмешиваясь в его деятельность и соблюдая правила сервиса Подрядчика.
При согласии с предложением Подрядчика о необходимости проведения дополнительных работ, которые невозможно было предусмотреть при осмотре и дефектации автомобиля, а так же о которых Заказчик заявил позднее, составить дополнительный заказ наряд в объеме необходимых работ.
Заказчик имеет право в одностороннем порядке расторгнуть Договор, предварительно уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком уведомления об отказе Заказчика от исполнения договора. Договор считается расторгнутым в случае письменного уведомления Подрядчика за 20 календарных дней до предполагаемой даты расторжения, только при условии пропорциональной оплаты стоимости выполненных работ. После чего договор считается расторгнутым.
Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом. «Заказчик» вправе назначить «Подрядчику» иной срок для устранения недостатков и при неисполнении «Подрядчиком» в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего Договора, уплатив при этом произведенные работы как указано п.2.2.2.
Выполнять все работы по ремонту по настоящему Договору в соответствии с действующими нормами и правилами, соблюдать установленные сроки и заявленный Заказчиком объем. Качество работ должно соответствовать нормам установленным заводом-изготовителем соответствующего автомобиля.
Передать результат работы Заказчику после завершения работ, при условии оплаты Заказчика полной стоимости выполненных работ и использованных материалов.
Подрядчик обязан немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы:
при необходимости проведения дополнительных работ, которые нельзя было предусмотреть при заключении договора, осмотре или дефектации влекущих увеличение согласованной стоимости работ более чем на 10%.
При обнаружении обстоятельств, угрожающих годности или прочности объекта выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
Безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, допущенные по вине Подрядчика при проведении ремонтных работ на автомобиле.
Подрядчик устанавливает гарантию качества на выполнение работы сроком на один месяц со дня подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.
Заказчик утрачивает право требования безвозмездного устранения недостатков проведенного ремонта при несоблюдении Заказчиком установленных заводом-изготовителем условий эксплуатации автомобиля, рекомендаций Подрядчика, а также ввиду не качественности предоставленных Заказчиком материалов.
Подрядчик имеет право в бесспорном порядке удержать из денежных средств оплачиваемых Заказчиком за проведение ремонта денежные средства, неоплаченные Заказчиком за ранее выполненные Подрядчиком работы в течение срока действия настоящего договора.
Подрядчик вправе не выполнять указания Заказчика, а так же не использовать материалы или запасные части, если это может привезти к нарушению ГОСТов, ТУ, ПДД, действующих законов РФ, природоохранного законодательства и нанести вред окружающей среде.
3. Срок действия договора
Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение 1 (одного года), а в части взаиморасчетов — до их полного завершения.
4. Цена договора и порядок расчётов
Цена настоящего договора составляет сумму всех произведенных в течение срока действия настоящего Договора на ремонт автомобилей Заказчика. Стоимость ремонта автомобиля устанавливается по прейскуранту.
Предоплата за проведение ремонта осуществляется Заказчиком в размере 30 % от суммы, указанной в счете на ремонт автомобиля путем перечисления соответствующей суммы денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 2-х банковских дней с момента выставления счета.
Окончательный расчет за выполненные работы производится после подписания Сторонами акта приемки выполненных работ в срок не более 2-х банковских дней после подписания акта приемки выполненных работ.
В случае, если при проведении Подрядчиком согласованных с Заказчиком работ возникнет необходимость проведения дополнительных работ и/или затрат материалов, влекущих увеличение окончательной стоимости работ более чем на 10%, Подрядчик обязан в течение одного дня предупредить об этом Заказчика лично, по телефону, по факсу, посредством электронной почты, для согласования данных работ и их стоимости. В противном случае Заказчик сохраняет право на оплату работы по ранее определенной цене.
5. Порядок приема передачи работ
Работы по ремонту автомобиля считаются выполненными после подписания акта приемки выполненных работ Заказчиком или его уполномоченным представителем.
Заказчик обязан принять выполненные работы у Подрядчика, за исключением случаев обнаружения недостатков в произведенных Подрядчиком работах. В данном случае Заказчик вправе потребовать безвозмездного устранения этих недостатков в разумный срок или соразмерного уменьшения стоимости работ.
Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами акта приемки выполненных работ.
Все претензии по внешнему виду, комплектации, возвращаемым материалам должны быть отражены в акте при приемке автомобиля на территории Подрядчика, в противном случае данные претензии Заказчика отклоняются Подрядчиком как необоснованные.
Акт приемки выполненных работ подписывается при приемке автомобиля уполномоченным представителем Заказчика на территории Подрядчика после сдачи автомобиля из ремонта. В случае отказа от подписания акта приемки, уполномоченный представитель Заказчика обязан изложить в акте причины отказа от приемки и свои требования. В случае необоснованного отказа Заказчика от подписания акта приемки выполненных работ, Подрядчик вправе в одностороннем порядке подписать акт выполненных с проставлением соответствующей отметки.
Уполномоченным представителем стороны договорись считать лицо, имеющее при себе доверенность, оформленную соответствующим образом.
При оформлении акта приемки представитель Заказчика и Подрядчика обязаны поставить расшифровку подписи.
6. Ответственность сторон. Риски.
Сторона, нарушившая Договор, обязана возместить другой стороне причиненный реальный ущерб.
Подрядчик снимает с себя обязательства по уплате пени за просрочку и других убытков Заказчика, возникших в период проведения работ в сервисе Подрядчика, при условии, что продолжительность сроков проведения работ была письменно согласована с Заказчиком.
Сторона, предоставившая материалы и оборудование, отвечает за их соответствие ГОСТам и ТУ и несет риск убытков, связанных с их качеством.
Подрядчик не несет ответственности за качество материалов, которые были предоставлены Заказчиком, а так же за сохранность любых вещей, не относящихся к исполнению данного Договора (личные вещи сотрудников Заказчика, документы, вещи отставленные в автомобиле и т.д.)
Подрядчик несет ответственность за произошедшую по его вине не сохранность предоставленных Заказчиком материалов и оборудования, относящихся к исполнению настоящего Договора и находящиеся на территории Подрядчика. В случае не сохранности указанных выше (в данном пункте) материалов и оборудования Подрядчик обязуется за свой счет заменить или компенсировать Заказчику их стоимость.
За нарушение условий настоящего договора Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.
Уплата неустойки не освобождает стороны от выполнения лежащих на них обязательств или устранения недостатков.
В случае просрочки оплаты «Заказчиком» «Подрядчик» вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
«Подрядчик» освобождается от ответственности за несвоевременное выполнение работ, если просрочка исполнения вызвана отсутствием запасных частей, необходимых для проведения ремонта, при условии уведомления об этом Заказчика. При этом срок выполнения ремонта переноситься на время необходимое для поставки запасных частей на склад Подрядчика.
В случае нарушения «Подрядчиком» согласованных сроков проведения работ «Заказчик» вправе потребовать уплаты пени в размере 0,1% от суммы выполняемых работ за каждый день просрочки.
Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием природных явлений, действием внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, за которые стороны не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых они не имеют возможности.
Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях предусмотренных законом или настоящим Договором.
8. Порядок разрешения споров
Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между сторонами.
В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в Арбитражный суд Астраханской области.
9. Заключительные положения
Подрядчик оставляет за собой право при условии нарушения Заказчиком условий договора в части исполнения последним обязательств по оплате, реализовывать права установленные положениями статей 719, 712, 359,360 ГК РФ.
Любые изменения, дополнения к настоящему договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями
Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу по одному для каждой из сторон.
Любые уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме. Сообщения и уведомления будут также иметь силу, если они направлены по факсу, по электронной почте с последующим предоставлением в письменной форме или доставлены лично по юридическим (почтовым) адресам сторон с получением под расписку соответствующими должностными лицами.
10. Реквизиты сторон
Общество с ограниченной ответственностью «Никта»
г.Астрахань ул.Аксакова д 6 кв 16
Астраханское отделение № 8625 ОАО «Сбербанк России»
Источник