Договор по ремонту вывески

ОБРАЗЕЦ ДОГОВОРА на изготовление рекламной вывески 2021

г. Москва «12 » января 2021 г.

Общество с ограниченной ответственностью» ___», именуемое в дальнейшем « Заказчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью» __», именуемое в дальнейшем « Подрядчик», в лице генерального директора ____ действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые « Стороны», а по отдельности — « Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1.Подрядчик обязуется выполнить работы по изготовлению объёмных букв и логотипа с открытым неоном» __», сборку электрощита, а так же монтаж данных изделий на несущую конструкцию расположенную по адресу — _____ в соответствии с утвержденной Сметой ( Приложение №1), а Заказчик обязуется принять и оплатить, выполненные работы в соответствии с настоящим Договором и Приложениями к нему.

1.2 Подрядчик обязуется выполнить порученные работы в соответствии с технической документацией предоставленной Заказчиком, и условиями настоящего Договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ

2.1.Стоимость работ по настоящему Договору определена Сметой ( Приложение №1) и составляет _____

2.2. Все изменения и уточнения по стоимости и объемам выполняемых работ, не учтенных данным договором, рассматриваются и согласовываются Сторонами заключением дополнительного соглашения в письменной форме.

З. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ.

3.1 Подрядчик выполняет работы по договору в срок:

начало работ — в течение 1-го ( одного) дня после получения аванса ;

окончание работ: в течение 35-ти ( Тридцати пяти) рабочих дней с момента начала работ .

3.2. В случае выявления причин, препятствующих выполнению работ в сроки, указанные в п.3.1 настоящего договора, сроки выполнения работ должны быть пересмотрены и согласованы сторонами в письменном виде.

4. ПЛАТЕЖИ И РАСЧЕТЫ.

4.1. До начала работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Подрядчика предоплату в размере 50% от стоимости работ _____ рублей 00 копеек, в том числе НДС — ___ рублей 10 копеек.

4.2. Окончательный расчёт в течение 5-ти ( пяти) дней после подписания акта сдачи-приемки работ, на основании выставленного счёта.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА.

5.1. Подрядчик выполняет порученные работы своими силами, в соответствии с технической документацией, представленной Заказчиком, в объемах и сроках, предусмотренных договором, и сдает Заказчику по акту.

Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей и спецификаций.

5.2. Выполняет все письменные и оперативные распоряжения Заказчика по организации работ, относящиеся к общим правилам взаимодействия участников Договора.

5.3. Обеспечивает собственный персонал спецодеждой и средствами индивидуальной защиты, а также рабочим инструментом.

5.4. Устраняет за свой счет допущенные дефекты, брак и скрытые недоделки в процессе выполнения работы, если они образовались по вине Подрядчика.

5.5. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается 12 месяцев с даты приемки в эксплуатацию. Гарантийный срок продлевается на период устранения выявленных дефектов.

5.6. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

6. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА.

6.1. Оплачивает работу согласно разделов 2 и 4 настоящего договора.

6.2. Осуществляет контроль за исполнением сроков и качеством выполняемых Подрядчиком работ.

6.3. Выполняет в полном объеме обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего договора.

7. СДАЧА И ПРИЁМКА РАБОТ.

7.1. Заказчик назначает своего представителя, который от его имени совместно с Подрядчиком осуществляет приёмку выполненных работ.

7.2. Результатом приёмки выполненных работ является подписание Сторонами акта сдачи-приемки выполненных работ.

7.3. Приёмка результата выполненных работ осуществляется после выполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.

8. OБCТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ.

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если оно явилось следствием возникших обстоятельств непреодолимой силы.

9. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.

9.1. За неисполнение условий договора, стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством РФ.

9.2. Каждая сторона несет ответственность за соответствие используемых материалов и оборудования поставляемых этой стороной, спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.

10. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ.

10.1. Преддоговорные споры разрешаются путем переговоров и не подлежат рассмотрению арбитражным судом.

10.2.Разногласия, возникшие при исполнении настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров, либо с использованием претензионного порядка.

10.3. При не достижении согласия или при отсутствии ответа на претензию в недельный срок, спор подлежит рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ.

11.1. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой сторон.

11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при согласовании и подписании обеими сторонами.

11.3. Все условия, не оговоренные настоящим договором, рассматриваются применительно к действующему законодательству РФ.

11.4. Настоящий договор действителен с момента его подписания до момента полного исполнения сторонами условий договора.

12.1. Приложение №1- Смета

13. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН.

Юридический адрес ИНН/КПП ИНН/КПП ОГРН Банк __ Р/счет К/с в ОАО « СМП Банк» г. Москва БИК _ БИК Тел. + Директор

__________________. / Генеральный директор

__________________/ ______./ М.П. М.П.

Приложение № 1 от» _____» ___________________ 2018г.

к Договору № _______ от» _____» ___________________ 2018г.

Смета на изготовление и монтаж объёмных букв и логотипа» ___».
Габаритные размеры 30х5,648 метра. Площадь 169,4 м\кв. 1 штука.

Световые элементы конструкции выполняются с открытым неоном, неоновые трубки на элементе — « Логотип», выполняются с погружением электрода в корпус логотипа, на остальных элементах, неоновые трубки устанавливаются в « разбежку». Закладные под установку конструкции предоставляет заказчик.

Цена за ед., без НДС

Стоимость, без НДС

Общая сумма, руб., в т.ч. НДС

Изготовление объёмных световых элементов, комплектующие

Источник

Договор на выполнение работ по ремонту рекламных конструкций

ДОГОВОР № _______

на выполнение работ по ремонту рекламных конструкций

г. Казань «___» ___________ 2015г.

Публичное акционерное общество «Таттелеком» в лице ________________________________________________, действующего на основании ________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик» и ________________________________, в лице ______________________________________, действующего на основании _______________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель обязуется осуществить ремонт рекламных конструкций Заказчика, указанных в приложении №1 к настоящему договору.

1.2. Стоимость ремонтных работ определяется в соответствии с Приложением №1 к настоящему договору.

1.3. Стоимость настоящего договора составляет ________(____) руб., в том числе НДС ____ руб.

1.4. Исполнитель устанавливает на трансформаторы и неоновые трубки гарантийный срок __________ с момента установки на рекламную конструкцию.

1.5. Заказчик по согласованию с Исполнителем в ходе исполнения договора вправе изменить не более, чем на 30 процентов предусмотренные договором количество работ от общего количества работ при изменении потребностей в работах. При этом Заказчик по согласованию с Исполнителем вправе изменить первоначальную цену договора, но не более чем на 30 процентов такой цены договора.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. В рамках исполнения настоящего договора Стороны имеют следующие права и обязанности.

2.1.1. Заказчик вправе:

а) в любое время проверять ход и качество оказываемых Исполнителем услуг, не вмешиваясь при этом в его деятельность;

б) требовать надлежащего исполнения Исполнителем его обязанностей, предусмотренных настоящим договором.

2.1.2. Заказчик обязан:

а) Согласовать и подписать Акт осмотра, предоставляемый Исполнителем в течение 3 (трёх) рабочих дней после его предоставления либо в течение того же срока направить Исполнителю мотивированный отказ от согласования акта;

б) при возникновении (обнаружении) неисправности рекламных конструкций, указанных в пункте 1.1 настоящего договора сообщить об этом Исполнителю в письменной форме или телефонограммой по тел. __________________;

в) оплатить услуги, указанные в п. 1.1 настоящего Договора в течение 30 календарных дней с даты подписания акта сдачи-приёмки выполненных работ

2.2. В рамках исполнения настоящего договора Исполнитель имеет следующие права и обязанности:

2.2.1. Исполнитель вправе:

а) требовать надлежащего исполнения Заказчиком его обязанностей по настоящему Договору;

б) приостановить оказание услуг, предусмотренных настоящим Договором, в случае невыполнения Заказчиком встречных обязательств по настоящему Договору;

в) самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика.

2.2.2. Исполнитель обязан:

а) обеспечить качество выполнения работ в соответствии со всеми действующими строительными нормами и правилами устройства и эксплуатации электроустановок и другими действующими нормативными документами;

б) соблюдать правила безопасности производства работ и нести ответственность за действия/бездействия своего персонала в части выполнения ими действующих норм и правил техники безопасности, противопожарной безопасности и правил охраны труда.

3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ И СДАЧИ-ПРИЁМКИ РАБОТ.

3.1. При возникновении необходимости в ремонте рекламных конструкций (далее – объект) в течение срока действия настоящего договора Стороны действуют в следующем порядке:

— Заказчик высылает Исполнителю заявку посредством телефонограммы либо факсом с описанием характера неисправностей;

— Исполнитель в течение суток после получения заявки организует выезд на объект рабочей бригады для осмотра и осуществляет ремонт рекламных конструкций; рабочая бригада составляет акт осмотра, в акте осмотра указывается причина неисправностей и калькуляция стоимости ремонта, включая стоимость материалов и оборудования, необходимых для ремонта. Акт осмотра подписывается сторонами.

3.2. Сдача-приёмка работ осуществляется по акту сдачи-приёмки выполненных работ.

3.3. Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приёмки выполненных работ в течение 5 (пяти) дней с момента выполнения ремонта объекта.

3.4. В течение 5 (пяти) дней с момента получения Заказчиком акта сдачи-приёмки выполненных работ, обязан подписать представленный Исполнителем акт либо направить мотивированный отказ. При наличии у Заказчика замечаний по качеству оказанных услуг, замечания Заказчика должны быть отражены в акте. Порядок и сроки устранения замечаний оговариваются сторонами дополнительно.

3.5. Для согласования и решения всех вопросов, которые могут возникнуть в ходе выполнения работ по настоящему договору, Заказчик выделяет своего представителя.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Стороны несут ответственность за полное или частичное невыполнение своих обязательств, принятых на себя по настоящему Договору, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

4.2. Устранение неисправностей, возникших в результате умышленных или неосторожных действий третьих лиц, природных явлений, в том числе стихийных бедствий осуществляется по заявке Заказчика и оплачивается согласно выставленному Исполнителем дополнительному счёту.

5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

5.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания его обеими Сторонами и действует 1 год.

5.2. Настоящий Договор составлен и подписан Сторонами в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

5.3. Все споры и разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются Сторонами путём переговоров.

В случае невозможности разрешения разногласий путём переговоров они подлежат разрешению в соответствии с действующим законодательством в Арбитражном суде РТ.

5.4. Любые изменения и/или дополнения к настоящему Договору должны быть выполнены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

5.5. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения настоящего договора предварительно уведомив об этом Исполнителя за 15 дней до даты расторжения.

Источник

Договор на изготовление и установку наружной рекламы

Тип документа: Договор на оказание услуг

Для того, чтобы сохранить образец этого документа себе на компьютер перейдите по ссылке для скачивания.

Размер файла документа: 11,8 кб

Рекламодатель и Рекламист заключают данный договор при возникновении необходимости в монтаже и установке наружной рекламы. В Договоре четко прописываются обязанности Рекламиста, в которые входит разработка рекламных материалов, монтаж конструкции, на которой будет представлена реклама, установка освещения, подбор локации для расположения рекламного носителя Заказчика.

Права и обязанности сторон договора

В Договоре обязательно должен быть перечислен весь пакет документов, который Рекламист предоставляет Рекламодателю с целью обеспечения контроля над рабочим процессом и затратами на работу. В договоре Рекламодатель обязан четко прописать сроки изготовления Рекламы, а также условия и сроки оплаты выполненных работ. Также в договоре должен быть указан срок, в течение которого Рекламодатель имеет право рассмотреть готовый заказ с целью его утверждения либо отказа. Согласно договору Рекламодатель имеет право следить за процессом выполнения работ Рекламистом.

Особенности установленных сроков действия договора

В разделе договора № 4 четко оговаривается срок действия договора, включая продолжительность каждого из этапов работ. Заказчик прописывает четкие временные рамки для следующих этапов:

• разработка эскизов;
• утверждение готовых макетов;
• монтажа рекламных конструкций.

При условии, что Рекламодатель не доволен качеством работы и сроками ее выполнения, он может расторгнуть договор с Рекламистом.

В пункт договора № 8 стороны могут вписать форс-мажорные обстоятельства, которые могут помешать Рекламисту, сдать качественно выполненную работу в срок.

Ниже в договоре прописываются реквизиты обеих сторон. Договор подкрепляется подписями Рекламодателя и Рекламиста.

Бланк договора на изготовление и установку наружной рекламы

Образец договора на изготовление и установку наружной рекламы (заполненный бланк)

Скачать Договор на изготовление и установку наружной рекламы

ДОГОВОР на изготовление и установку наружной рекламы №

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Рекламист берет на себя обязанности по изготовлению, аренде места и установке наружной рекламы (далее по тексту – Рекламы) в интересах Рекламодателя.

1.2. Рекламист разрабатывает эскизы Рекламы (не менее оригинальных эскизов, не являющихся вариантами одного изображения) и предоставляет их Рекламодателю в срок до « » года.

1.3. Окончательный эскиз утверждается Рекламодателем в срок до « » года.

1.4. Реклама должна быть выполнена в строгом соответствии с утвержденным Рекламодателем эскизом.

1.5. Цвета Рекламы должны соответствовать утвержденным Рекламодателем и прилагаются к эскизу.

1.6. Несущая конструкция Рекламы изготавливается из материалов: .

1.7. Поверхность Рекламы изготавливается из следующих материалов: .

1.8. Нанесение рисунка производится .

1.9. Освещение должно быть выполнено в виде .

1.10. Место для установки Рекламы утверждается Рекламодателем только после визуального ознакомления на местности представителем Рекламодателя.

2. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Рекламист представляет Рекламодателю для наблюдения за ходом выполнения работ копию утвержденного эскиза с образцами красок и других необходимых материалов.

2.2. Рекламист представляет Рекламодателю копии всех документов по аренде места, подробный план места, изометрическое изображение щита на местности, тактико-технические условия на изготовление несущих конструкций. При отсутствии или ненадлежащем оформлении каких-либо документов, связанных с арендой места, разработкой, изготовлением и установкой Рекламы, вся полнота ответственности и возмещение ущерба ложится на Рекламиста, как специалиста в данной области, взявшего на себя выполнение работ, в которых Рекламодатель не является специалистом.

2.3. Рекламист изготавливает Рекламу в соответствии с утвержденными Рекламодателем образцами и описанием Рекламы.

2.4. Рекламодатель оплачивает стоимость изготовления Рекламы. Оплата производится на условиях в течение дней после .

2.5. Все представляемые на рассмотрение материалы Рекламодатель утверждает или отклоняет в -дневный срок.

3. ПРАВА СТОРОН

3.1. Рекламодатель имеет право в процессе производства продукции знакомиться с состоянием работ.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий Договор действителен с « » года до « » года. Согласовываются следующие промежуточные этапы:

1. Разработка эскизов .
2. Утверждение эскизов .
3. Установка Рекламы .

4.2. Договор, может быть, расторгнут по требованию Рекламодателя досрочно в случаях:

• неудовлетворительного содержания, художественного, эстетического и т.п.
• качества Рекламы. Право оценки качества Рекламы принадлежит Рекламодателю, который в случае досрочного расторжения Договора по названному основанию не будет использовать отвергнутую им Рекламу;
• нарушения Рекламистом промежуточных сроков, если такое нарушение ставит под угрозу срыва окончательный срок исполнения Договора.

5. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

5.1. Все исходные материалы по продукции передаются Рекламодателю.

5.2. Стороны договорились, что условия данного Договора являются коммерческой тайной и разглашению не подлежат.

6. ОПЛАТА РАБОТ

6.1. Оплата работ производится Рекламодателем на условиях в сумме рублей.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. При нарушении сроков оплаты Рекламодатель выплачивает Рекламисту % от суммы Договора за каждый день просрочки.

7.2. При нарушении сроков выполнения работ Рекламисту начисляются штрафные санкции в размере % от суммы Настоящего Договора за каждый день просрочки.

7.3. В случае досрочного расторжения Настоящего Договора по причинам, указанным в п.4.2, расходы, понесенные Рекламистом, возмещению не подлежат.

7.4. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Настоящему Договору Рекламодатель и Рекламист несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

8. ФОРС-МАЖОР

8.1. К форс-мажорным обстоятельствам по данному Договору относятся: стихийные бедствия (молнии, смерчи, наводнения, ураганы, землетрясения).

8.2. К форс-мажорным обстоятельствам не относятся: дорожно-транспортные происшествия, оползни, так как при разработке тактико-технических условий на конструкцию и установку Рекламы такие возможности повреждения Рекламы должны быть исключены.

Источник