Договор по ремонту жалюзи

Выполнение работ по ремонту вертикальных тканевых и пластиковых жалюзи в количестве 66 штук в соответствии с частью II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» аукционной документации

Тип извещения	Открытый аукцион в электронной форме
Номер извещения	0301100051113000232
Регион	Башкортостан, республика
Наименование	Выполнение работ по ремонту вертикальных тканевых и пластиковых жалюзи в количестве 66 штук в соответствии с частью II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» аукционной документации
Место публикации	ЗАО «Сбербанк-АСТ»
Дата публикации	22 ноября 2013 года

Контактная информация

Размещение заказа осуществляется специализированной организацией	Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан
Почтовый адрес	Российская Федерация, 450071, Башкортостан Респ, Уфа г, 50 лет СССР, 30/5
Фактический адрес	Российская Федерация, 450071, Башкортостан Респ, Уфа г, 50 лет СССР, 30/5
Телефон	7-347-2926677
Факс	7-347-2926677
Электронная почта	[email protected]
Контактное лицо	Ляшенко Татьяна Ивановна

Предмет контракта

Предмет контракта	Выполнение работ по ремонту вертикальных тканевых и пластиковых жалюзи в количестве 66 штук в соответствии с частью II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» аукционной документации
Начальная (максимальная) цена контракта	60,133.00 руб.
Количество товара, объем работ или услуг	в соответствии с частью II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» аукционной документации
ОКДП	Карнизы, жалюзи
Место поставки товара, выполнения работ или оказания услуг	в соответствии с частью II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» аукционной документации
Срок поставки товара, выполнения работ или оказания услуг	в соответствии с частью II «ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ» аукционной документации
Заказчик	Филиал федерального государственного бюджетного учреждения «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» по Республике Башкортостан

Сопутствующая документация

• • договор на выполнение работ, договор на выполнение работ.doc
• • Изучение рынка, Изучение рынка.doc
• • Техническое задание, Техническое задание.doc
• • Документация, Документация.doc

• В депздраве Москвы прокомментировали видео попытки ограбления ветерана врачом

Фельдшер скорой помощи в Москве, которого подозревают в попытке ограбления ветерана Великой Отечественной войны, работает в коммерческой медицинской организации. Об этом в воскресенье, 4 июля, сообщили «Известиям» в пресс-службе департамента здравоохранения столицы.

Пешеходный переход длиной 55 метров построят над проспектом Мира

Новый объект построят в районе проспекта Мира, домов 202а — 220а, строение 4. Его высота составит около трех метров, а площадь достигнет 500 квадратных метров.

бюджетное учреждение здравоохранения Омской области «Станция скорой медицинской помощи»

Областное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Костромская областная клиническая больница»

Главное управление Министерства внутренних дел Российской Федерации по Московской области

Государственное образовательное бюджетное учреждение дополнительного образования детей специализированная детско-юношеская спортивная школа олимпийского резерва № 3 Калининского района Санкт-Петербурга

Государственное бюджетное дошкольное образовательное учреждение детский сад № 32 комбинированного вида Петродворцового района Санкт-Петербурга

Федеральное государственное бюджетное учреждение здравоохранения «Клиническая больница № 51 Федерального медико-биологического агентства»

Cправочник «ZakGo» — тендеры, госзакупки, госзаказы, конкурсные торги и электронные аукционы России в единой базе государственных и коммерческих тендеров с ежедневными обновлениями + удобные классификаторы тендеров и государственных закупок на основе кодов ОКВЭД и ОКДП.

© 2012-2021 Справочник «ZakGo», последнее обновление — июль 2021 года.

Источник

Договор № _на изготовление солнцезащитной системы (жалюзи, штор)

на изготовление солнцезащитной системы (жалюзи, штор)

г. Киев ______ _________ 2013 года

________________________ , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице _____________________________, действующего на основании Свидетельства о государственной регистрации с одной стороны и

именуемый в дальнейшем «Заказчик», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. По условиям настоящего договора Исполнитель изготавливает солнцезащитную систему в виде жалюзи или штор (далее — товар) в соответствии со Спецификацией и с характеристиками, описанными ниже, для помещений Заказчика согласно предварительному заказу № ______ от ____ ___________ 2013 г., являющейся неотъемлемой частью договора, а Заказчик принимает изготовленный Исполнителем товар.

1.2. Характеристики товара

(вид жалюзи, тип механизма, рулонные шторы, римские шторы, антимоскитные сетки)

2.1. Настоящий договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения сторонами своих обязательств.

2.2. Исполнитель обязуется изготовить товар по настоящему договору в течение ____ рабочих дней, начиная с последующего дня после осуществления предоплаты Заказчиком, процедура подписания акта сдачи-приема товара и устранения недоделок не входит в этот срок.

3.1. Стоимость товара по настоящему договору составляет

_____________________________________________________________________________________грн. ___ коп. (в том числе НДС 20% ____________грн.____коп.)

3.2. Предоплата составляет не менее 70% от полной стоимости товара и производится путем перечислением указанной в п. п. 3.1 суммы на расчетный счет Исполнителя либо наличной формой оплаты, что фиксируется в настоящем договоре.

4. Гарантия качества товара

4.1. Гарантийный срок на солнцезащитную систему составляет 12 месяцев с момента ее передачи Заказчику.

4.2. Гарантия качества товара распространяется и на все составляющие его части (комплектующие изделия).

4.3. В случае если система или ее комплектующие детали пришли в негодность не по вине Заказчика, последний информирует об этом Исполнителя . По данному факту составляется Акт о техническом состоянии системы (комплектующей детали, вышедшей из строя) и производится соответствующая замена.

4.4. На товар (комплектующее изделие), переданный Заказчику взамен товара (комплектующего изделия), в котором в течение гарантийного срока были обнаружены недостатки, устанавливается гарантийный срок той же продолжительности, что и на замененный товар.

5. Права и обязательства Сторон

5.1.1. Обязан выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные условиями договора.

5.1.2. Обязан безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работы были допущены отклонения от условий договора, ухудшившее качество работ, в течение 3-х дней.

5.1.3. Имеет право по согласованию с Заказчиком привлекать для исполнения своих обязательств третьих лиц.

5.2.1. Обязан не позднее, чем в двухдневный срок с момента выполнения заказа, принять товар по настоящему договору и подписать соответствующий Акт сдачи — приема работ по его изготовлению.

5.2.2. Имеет право при приеме работ требовать от Исполнителя устранения всех обнаруженных недостатков в течении 3-х последующих рабочих дней.

6. Ответственность сторон

6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение своих обязательств по договору в соответствии с законодательством Украины.

6.2. За нарушение сроков выполнения работ по настоящему договору Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 0.1 % от стоимости системы за каждый день просрочки.

6.3. Уплата неустойки не освобождает стороны от исполнения обязательств по договору или устранения нарушений.

7. Порядок разрешения споров

7.1. Все споры и разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору разрешаются путем переговоров между сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в установленном законодательством Украины порядке.

8. Обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор)

8.1. Под обстоятельствами непреодолимой силы понимаются обстоятельства, возникшие после заключения договора в результате непредвиденных событий, за которые стороны не несут ответственности. К ним, в частности (но не исключительно) относятся:

8.1.1. война, военные действия;

8.1.2. ионизирующее излучение или радиоактивное загрязнение;

8.1.3. ударные волны от полетов самолетов, передвигающихся на сверхзвуковых скоростях;

8.1.4. бунт, волнения, беспорядки;

8.1.5. экологические катастрофы и их последствия.

8.2. Стороны на этот период освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, и если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение договора.

8.3. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы одна сторона обязана в течение 10 (десяти) календарных дней с момента возникновения таких обстоятельств уведомить об этом другую сторону в письменной форме.

8.4. В уведомлении должны содержаться данные о характере обстоятельств, а также по возможности предполагаемый срок их продолжительности и оценка их влияния на возможность исполнения стороной своих обязательств по настоящему договору.

8.5. При прекращении указанных обстоятельств одна сторона обязана незамедлительно уведомить об этом другую сторону в письменной форме с указанием срока выполнения ею своих обязательств по договору. Несвоевременное уведомление или его отсутствие лишает сторону права ссылаться на указанные обстоятельства как на основание, освобождающее от ответственности за неисполнение обязательств по настоящему договору.

9.1. Договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой стороны, и имеющих равную юридическую силу.

10.1. Приложение . Спецификация товара.

10.2. Приложение . Акт сдачи-приема работ по изготовлению солнцезащитных систем.

Источник

Договор

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Согласно настоящему договору, Исполнитель обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, указанную в бланке заказа, и сдать её результат Заказчику, а Заказчик обязуется оплатить Исполнителю результат работы в соответствии с суммой, указанной в бланке заказа.
1.2 Срок исполнения заказа составляет в среднем 5 (пять) рабочих дней. Гарантированный срок изготовления рулонных штор и жалюзи – от 3 (трех) до 10 (десяти) рабочих дней, следующих после дня внесения предоплаты. При изменении данных, внесенных в бланк заказа, срок выполнения работ отсчитывается с даты письменного согласования Заказчиком этих изменений.
1.3 Исполнитель до заключения настоящего договора довел до Заказчика необходимую информацию об условиях продажи, монтажа изделия и гарантийных обязательствах. Заказчику предоставлена информация о функциональном назначении изделия, правилах его эксплуатации, потребительских свойствах и качестве товара. Заказчик согласен с бланком заказа, материалом, размерами, качеством, цветом, комплектацией и способом крепления.
1.4 Работа считается выполненной после подписания Заказчиком АКТа выполненных работ.
1.5 По окончании работ Исполнитель выдает Заказчику гарантийный талон.

2. УСЛОВИЯ ВОЗВРАТА И ОБМЕНА

2.1. Возврат товара надлежащего качества возможен в течение 7 дней с момента покупки в случае, если указанный товар не был в употреблении, сохранены его товарный вид, потребительские свойства, пломбы (целостность упаковки), фабричные ярлыки, а также документы, подтверждающие факт и условия покупки указанного товара – кассовый и товарный чеки.
Не подлежат возврату или обмену на аналогичный товар другого размера, формы, габарита, фасона, расцветки или комплектации швейные и трикотажные изделия (в соответствии с ГОСТ 31307-2005, ГОСТ Р 51554-99 и др.), а так-же изделия произведённые по размерам заказчика.
Если товар ненадлежащего качества (фабричный брак, неправильная комплектация) Вы можете отказаться или обменять товар в течение 14 дней, при наличии товарного и кассового чека. В данном случае возврат и обмен производится за наш счет.”
2.2. ЦВЕТОПЕРЕДАЧА
Цвет изделия на изображении может отличаться от реального цвета ввиду особенностей настроек монитора.
2.3. ПРОВЕРКА И РАСПАКОВКА ТОВАРА
При получении заказа Клиент обязан проверить его. Проверка и распаковка товара осуществляется силами Заказчика.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1 Исполнитель обязуется: выполнить работу из своих материалов, на своем оборудовании, своими силами и средствами; нести риск случайной утраты или случайного повреждения изделия до его приемки Заказчиком; немедленно предупредить Заказчика обо всех не зависящих от него обстоятельствах, которые грозят годности или прочности изделия, либо создают невозможность завершения работы в срок.
3.2 Исполнитель обязуется с момента внесения предоплаты Заказчиком, выполнить все взятые на себя обязательства согласно п. 1.1, за исключением случаев отсутствия материала, выбранного Заказчиком, на складе Исполнителя.
3.3 Исполнитель имеет право: самостоятельно определять способы выполнения задания Заказчика; требовать оплаты работ и не приступить к работе, в случае нарушения Заказчиком п. 2.4, п. 2.5 настоящего договора. В этом случае Исполнитель не несет ответственности, предусмотренной п. 4.3.
3.4 Заказчик обязуется оплатить указанную в техническом задании сумму. Заказчик обязан внести доплату сразу после выполнения работ. Если доплата не произведена, то изделие демонтируется, поскольку остается собственностью Исполнителя. В случае невыполнения своих обязательств Заказчиком, Исполнитель снимает с себя все взятые обязательства согласно п. 3.2 и п. 3.3, а Заказчик обязуется возместить Исполнителю убытки, причиненные прекращением настоящего договора.
3.5 Заказчик обязуется с участием Исполнителя осмотреть и принять результат работы Заказчика и при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работ, или иных недостатков в работе заявить об этом Подрядчику в письменной форме.
3.6 Заказчик обязан освободить помещение для настройки изделия от мебели и иных предметов, препятствующих проведению Исполнителем работ, обеспечить электропитание (220в) и электрическое освещение, достаточное для безопасного и качественного проведения работ. В случае требования Заказчика провести работу в нерабочее время (после 18.00) Исполнитель имеет права выставить дополнительный счет, а Заказчик обязуется его оплатить до начала выполнения работ.
3.7. Осуществить доплату (после изготовления изделия) Заказчик может наличными курьеру, наличными в нашем шоу-руме, банковской картой в нашей шоу-руме или оплатить заказ on-line через сайт. Произвести доплату курьеру с помощью банковской карты нельзя.
3.8. В случае частичной установки товара, Заказчик оплачивает сумму пропорционально установленному товару или изделия снимаются Исполнителем и оплата производиться после полностью установленного заказа.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1 Стороны освобождаются от обязательств по договору при обстоятельствах непреодолимой силы, признанных в международной практике как обстоятельства «форс-мажор», и не несут ответственность за надлежащее исполнение или неисполнение своих обязательств по настоящему договору из-за обстоятельства «форс-мажор».
4.2 Сторона, для которой создалась невозможность выполнить обязательства по настоящему договору, обязана в 2-дневный срок с момента подписания договора, уведомить другую сторону о наступлении обстоятельств, препятствующих выполнению условий настоящего договора.
4.3 За просрочку установленных сроков, виновная сторона выплачивает 0,1% от общей суммы договора за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости заказа.
4.4 На монтаже обязан присутствовать Заказчик, с которым был заключен контракт. Если АКТ выполненных работ подписывает посторонний человек, то ответственность за прием работы лежит на Заказчике, который подписывал бланк заказа. В случае, если АКТ выполненных работ не подписывается со стороны клиента и на приёме работ отсутствует Заказчик, то дополнительный выезд монтажника для подписания АКТа осуществляется за счет заказчика и оплачивается по действующим тарифам Исполнителя.

5. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ

5.1 Договор вступает в силу с момента подписания бланка заказа и получения денег на расчетный счет Исполнителя.
5.2 Если доставка изделия не была произведена по вине Заказчика, то хранение изделий на складе Исполнителя оплачивается дополнительно из расчета 100 руб. (сто рублей) за каждый просроченный день принятия товара. Если установка не была произведена (закончена) в день доставки по вине Заказчика, то стоимость дополнительного выезда оплачивается согласно тарифам Исполнителя. В этом случае сроки выполнения работ (п. 1.2) увеличиваются до новой даты установки/доставки, согласованной Исполнителем и Заказчиком.
5.2 В случае отказа Заказчика от исполнения настоящего договора предоплата не возвращается, так как Покупатель не вправе отказаться от товара надлежащего качества, имеющего индивидуально-определенные свойства, если указанный товар может быть использован исключительно приобретающим его потребителем (ст.26.1 Закона РФ от 07.02.1992 №2300-1 ред. от 04.06.2018 “О защите прав потребителя” ).
5.3 Претензии по размерам, качеству изготовления и настройке изделия принимаются в письменной форме: по количеству и ассортименту товара – не позднее 3 (трех) календарных дней со дня получения товара Заказчиком. По качеству товара – не позднее 5 (пяти) календарных дней со дня получения товара Заказчиком. По скрытым недостаткам – в течение гарантийного срока на товара. Сроки рассмотрения претензии и выполнения гарантийных обязательств указаны в гарантийном талоне.
5.4 Споры, возникшие в связи с невыполнением настоящего договора, разрешаются сторонами путем переговоров между сторонами. Разногласия, по которым Стороны не достигли договоренности, подлежат рассмотрению Арбитражным Судом города Москвы.
5.5 Доставка заказов по Москве и Московской области осуществляется до подъезда и только в рабочие дни с 9:00 до 17:00.

6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

6.1 Исполнитель гарантирует безотказную работу производимых им изделий в течении гарантийного срока со дня установки, кроме случаев, оговоренных в п. 5.2 и 5.3. Гарантийный срок указан в Гарантийном талоне.
6.2 Исполнитель не распространяет гарантию на изделия, поврежденные в результате природных катаклизмов, неправильной эксплуатации, деятельности животных, попадания посторонних предметов или жидкостей, а также имеющие механические повреждения, вследствие небрежного обращения, эксплуатирования в помещениях с агрессивной средой, неправильного или некачественного ремонта, выполненного лицами на то не уполномоченными Исполнителем (при вмешательстве в конструкции посторонними лицами), а также на изделия, превышающие максимально допустимые размеры, рекомендуемые Исполнителем. Так же, гарантия не распространяется на товар если он был использован в промышленных целях и это не было указано в бланке заказа при заключении контракта
6.3 В случае заключения Заказчиком с Исполнителем дополнительного соглашения к настоящему договору на техническое обслуживание изделия, гарантийные сроки на изделие увеличиваются на срок, оговоренный дополнительным соглашением на техническое обслуживание.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1 Настоящий договор находится у Заказчика и принимается Заказчиком по всем пунктам безоговорочно. Все изменения и дополнения к настоящему договору должны быть оформлены в письменном виде.
7.2 Бланк заказа, подписанный Заказчиком и Подрядчиком, составлен в двух экземплярах и является неотъемлемой частью настоящего договора.

СОГЛАСИЕ С ПОЛИТИКОЙ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ

Настоящим я даю разрешение ИП Тимошин Илья Игоревич (далее – «Интерьер Групп») в целях заключения и исполнения договора купли-продажи обрабатывать – собирать, записывать, систематизировать, накапливать, хранить, уточнять, извлекать, использовать, передавать (в том числе поручать обработку другим лицам), обезличивать, блокировать, удалять, уничтожать – мои персональные данные: фамилию, имя, отчество, номера домашнего и мобильного телефонов, адрес электронной почты, сведения об истории покупок, в том числе наименование приобретаемого товара/услуги и их стоимость. Также я разрешаю «Интерьер Групп» в целях информирования о товарах, работах, услугах осуществлять обработку вышеперечисленных персональных данных и направлять на указанный мною адрес электронной почты и/или на номер мобильного телефона рекламу и информацию о товарах, работах и услугах. Согласие может быть отозвано мною в любой момент путем направления письменного уведомления «Интерьер Групп».

Источник