Типовой договор договор на ремонт электродвигателя
Договор подряда №
г. Протвино « » 201 г.
_________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ , действующего на основании _________________________________ , с одной стороны, и ООО «ПРОТэлектроремонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В течение всего срока действия настоящего договора согласно заявкам Заказчика Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2. настоящего договора.
1.2. Виды работ, выполняемые на условиях настоящего договора:
- ремонт электродвигателей (перемотка, замена подшипников, устранение других дефектов);
- ремонт роторов, полумуфт, подшипниковых щитов, КВШ, доработка VTM;
- ремонт насосов;
- ремонт трансформаторов и другого оборудования Заказчика.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость производимых работ определяется по ценам согласно действующего Прейскуранта, прилагаемого к настоящему договору.
2.2. При поступлении в ремонт оборудования, не указанного в действующем Прейскуранте, цена ремонта устанавливается в соглашении о договорной цене, которое подписывается обеими сторонами.
2.3. Подрядчик имеет право на изменение Прейскуранта в сторону увеличения цен с уведомлением Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до вступления в силу соответствующих изменений.
2.4. Стоимость доставки транспортом Подрядчика включена в стоимость работ согласно Прейскуранта.
2.5. Оплата за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком на условии 100 %-ной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.
2.6. В исключительных случаях порядок оплаты может быть изменен по соглашению сторон.
3. Срок выполнения работ
3.1. Датой начала работ по настоящему договору является следующий рабочий день за датой поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика согласно п. 2.5. настоящего договора.
3.2. Работы должны быть завершены не позднее четырнадцати календарных дней с момента их начала, определенного в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
3.3. По соглашению сторон срок выполнения работ может быть изменен в зависимости от срочности и объема проводимых работ.
3.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания сторонами акта выполненных работ.
4. Обязательства Заказчика
4.1. Производить своевременную оплату согласно условиям настоящего Договора.
4.2. Принять результаты работ по акту выполненных работ.
5. Обязательства Подрядчика
5.1. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. По согласованию с Заказчиком осуществлять доставку оборудования к месту ремонта и обратно своим транспортом.
5.2. Выполнять ремонтные работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с соблюдением действующих технических условий и сдавать результаты Заказчику по акту.
5.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору.
5.4. В случае некачественного выполнения работ, своими силами, без увеличения стоимости работ в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества.
5.5. Нести ответственность за соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности при производстве ремонтных работ, а также за повреждение или порчу имущества Заказчика.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных ремонтных работ по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев, на перемотку двигателей по схеме «Славянка» — 10(десять) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности оборудования, вызванные недоброкачественным выполнением работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в технически возможно короткий срок. Неисправность электрооборудования, наступившая в результате его неправильной эксплуатации после ремонта, повторному ремонту за счет Подрядчика не подлежит.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, при условии уведомления другой стороны договора в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до « » 201 года.
8.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на один год. Количество возможных автоматических пролонгаций срока действия настоящего договора не ограничено.
9. Прочие условия
9.1. В случае прекращения действия настоящего договора и (или) отказа от его пролонгации на следующий год, Стороны обязуются за 30 дней до момента прекращения действия договора составить акт сверки взаимных расчетов и в течение 30 дней с момента его подписания погасить задолженность по взаимным обязательствам.
9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.
9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.
9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Источник
Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта
ДОГОВОР
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.
1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: , или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.
1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.
2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).
2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.
2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.
2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.
2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.
2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.
2.8. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:
- имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
- автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);
- автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.
2.9. Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:
- Техническое обслуживание – дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
- Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
- Капитальный ремонт узла или агрегата – дней с момента окончания выполнения работ;
- Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – дней с момента окончания выполнения работ;
- Регулировочные работы – дней, с момента окончания выполнения работ.
- Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.
Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.
2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).
3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.
3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.
3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.
3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.
4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.
4.3. Штрафные санкции в размере % от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.
4.4. Штрафные санкции в размере % от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.
4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.
4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.
5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.
5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.
5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.
5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.
Источник