Типовой договор договор на ремонт электродвигателя
Договор подряда №
г. Протвино « » 201 г.
_________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ , действующего на основании _________________________________ , с одной стороны, и ООО «ПРОТэлектроремонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В течение всего срока действия настоящего договора согласно заявкам Заказчика Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2. настоящего договора.
1.2. Виды работ, выполняемые на условиях настоящего договора:
- ремонт электродвигателей (перемотка, замена подшипников, устранение других дефектов);
- ремонт роторов, полумуфт, подшипниковых щитов, КВШ, доработка VTM;
- ремонт насосов;
- ремонт трансформаторов и другого оборудования Заказчика.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость производимых работ определяется по ценам согласно действующего Прейскуранта, прилагаемого к настоящему договору.
2.2. При поступлении в ремонт оборудования, не указанного в действующем Прейскуранте, цена ремонта устанавливается в соглашении о договорной цене, которое подписывается обеими сторонами.
2.3. Подрядчик имеет право на изменение Прейскуранта в сторону увеличения цен с уведомлением Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до вступления в силу соответствующих изменений.
2.4. Стоимость доставки транспортом Подрядчика включена в стоимость работ согласно Прейскуранта.
2.5. Оплата за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком на условии 100 %-ной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.
2.6. В исключительных случаях порядок оплаты может быть изменен по соглашению сторон.
3. Срок выполнения работ
3.1. Датой начала работ по настоящему договору является следующий рабочий день за датой поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика согласно п. 2.5. настоящего договора.
3.2. Работы должны быть завершены не позднее четырнадцати календарных дней с момента их начала, определенного в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
3.3. По соглашению сторон срок выполнения работ может быть изменен в зависимости от срочности и объема проводимых работ.
3.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания сторонами акта выполненных работ.
4. Обязательства Заказчика
4.1. Производить своевременную оплату согласно условиям настоящего Договора.
4.2. Принять результаты работ по акту выполненных работ.
5. Обязательства Подрядчика
5.1. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. По согласованию с Заказчиком осуществлять доставку оборудования к месту ремонта и обратно своим транспортом.
5.2. Выполнять ремонтные работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с соблюдением действующих технических условий и сдавать результаты Заказчику по акту.
5.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору.
5.4. В случае некачественного выполнения работ, своими силами, без увеличения стоимости работ в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества.
5.5. Нести ответственность за соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности при производстве ремонтных работ, а также за повреждение или порчу имущества Заказчика.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных ремонтных работ по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев, на перемотку двигателей по схеме «Славянка» — 10(десять) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности оборудования, вызванные недоброкачественным выполнением работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в технически возможно короткий срок. Неисправность электрооборудования, наступившая в результате его неправильной эксплуатации после ремонта, повторному ремонту за счет Подрядчика не подлежит.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, при условии уведомления другой стороны договора в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до « » 201 года.
8.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на один год. Количество возможных автоматических пролонгаций срока действия настоящего договора не ограничено.
9. Прочие условия
9.1. В случае прекращения действия настоящего договора и (или) отказа от его пролонгации на следующий год, Стороны обязуются за 30 дней до момента прекращения действия договора составить акт сверки взаимных расчетов и в течение 30 дней с момента его подписания погасить задолженность по взаимным обязательствам.
9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.
9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.
9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Источник
Договор подряда на ремонт эелектрооборудования
Договор подряда на ремонт эелектрооборудования
на выполнение работ по ремонту электрических машин
г. Миллерово «____» _________________ 201__ г.
_______________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________________, действующего на основании _________________________, с одной стороны, и ООО «Агропромсервис», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице директора Головатого Г.С., действующего на основании Устава, с другой стороны заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик, в течение срока действия договора, принимает на себя обязательство по выполнению работ по ремонту электрических машин (электродвигателей, трансформаторов, электрических насосов) далее Изделий.
1.2 Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, а также обеспечить технической документацией и сообщить об изменении технических параметров, принять и оплатить выполненные работы в порядке и на условиях предусмотренных настоящим Договором.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость работ выполняемых Подрядчиком по настоящему Договору устанавливается в каждом конкретном случае в зависимости от типа и мощности Изделия согласно ценам, установленным в приложении (Приложение № 1), которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2.2. Стоимость и сроки ремонта на специальные электродвигатели, электродвигатели постоянного тока, электродвигатели мощностью свыше 200 кВт и другое электрооборудование, не указанное в Приложении 1, оформляются Дополнительным соглашением.
2.3. Стоимость работ включает в себя все затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, в том числе сопутствующие, связанные с исполнением настоящего Договора, и не подлежит изменению в течение срока действия договора, за исключением случаев, предусмотренных настоящим договором.
2.4. Заказчик производит оплату за выполненные услуги на основании счета, выставленного Подрядчиком.
2.5. Заказчик производит предоплату в размере 100% стоимости работ по счету в течение 3(трех) банковских дней с момента получения счета. Оплата работ производится Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика. Исполнение заказа производится с момента предоплаты счета Подрядчика.
2.6. Подрядчик обязуется предоставить Заказчику счета-фактуры, оформленные в соответствии с действующим законодательством, в течение 3(трех) календарных дней, считая со дня подписания Акта сдачи-приемки выполненных работ
2.7. Установленная в Договоре стоимость и виды работ могут быть изменены при изменении цен (Приложение № 1) только по письменному согласованию сторон.
2.8. Хранение отремонтированных Изделий осуществляется Подрядчиком 30 (тридцать) календарных дней бесплатно, за каждый последующий день хранения с Заказчика взымается оплата в размере 0,05% от суммы счета (заказа).
2.9. В случае отказа Заказчика от проведения ремонта, последний оплачивает проведение Подрядчиком дефектовки Изделия в размере 1% от стоимости ремонта, указанной в счете.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ по ремонту электрических машин устанавливается в каждом конкретном случае отдельно, но не более 30-и рабочих дней со дня поступления Изделий в ремонт.
3.2. Подрядчик вправе досрочно выполнить работы с согласия Заказчика.
3.3. За срочный характер работ Заказчик уплачивает Подрядчику дополнительное вознаграждение в размере, указанном в Приложении 1 к настоящему договору.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик вправе:
4.1.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
4.1.2. Требовать от Подрядчика представления надлежащим образом оформленной исполнительной документации (Актов сдачи-приемки работ), подтверждающей исполнение обязательств в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Подготовить и сдать Изделие в ремонт.
4.2.2. Принять выполненную работу и подписать Акт сдачи-приемки выполненных работ в течение 2-х рабочих дней или оформить письменный отказ с указанием причин.
4.2.3. Производить оплату согласно условиям настоящего Договора.
4.2.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, выявленных в ходе выполнения работ в течение 2 (двух) рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
4.2.5. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии условиям настоящего Договора.
4.2.6. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и данным Договором.
4.3. Подрядчик вправе:
4.3.1. Требовать своевременного подписания Заказчиком Актов сдачи-приемки работ.
4.3.2. Требовать своевременной оплаты выполненных работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.4. Подрядчик обязан:
4.4.1. Принять изделие в ремонт.
4.4.2. Производить ремонт Изделий по заявкам Заказчика в соответствии с установленными правилами ремонта, стандартами, техническими условиями и применением действующих технологий
4.4.3. Выполнить работу в срок установленный настоящим Договором.
4.4.4. Выполнять работы с соблюдением норм и правил охраны труда, пожарной безопасности, санитарных и экологических норм и нести ответственность самостоятельно перед контролирующими органами
4.4.5. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством и данным Договором.
5. Порядок выполнения и сдачи-приемки выполненных работ
5.1. Заказчик уведомляет Подрядчика о необходимости проведения ремонта электрических машин по телефону или иным способом и организует их доставку на производственную площадку Подрядчика.
5.2. Подрядчик уведомляет Заказчика о выполнении работ по телефону или иным способом, передает отремонтированные Изделия и предоставляет Заказчику, подписанный Подрядчиком Акт сдачи-приемки оказанных услуг в 2 (двух) экземплярах.
5.3. Заказчик не позднее 2 (двух) рабочих дней после получения от Подрядчика Акта сдачи-приемки работ, рассматривает результаты выполненных работ на предмет соответствия их требованиям объема и качества изложенным в настоящем Договоре, и направляет Подрядчику подписанный со своей стороны 1 (один) экземпляр Акта сдачи-приемки работ.
5.4. При несогласии с объемами и качеством выполненных работ Заказчик возвращает Подрядчику Акт сдачи-приемки работ с мотивированными возражениями и указанием перечня выявленных недостатков, необходимых доработок и сроков их устранения. Подрядчик обязуется в технически возможный короткий срок в соответствии с Актом рекламации устранить указанные недостатки и произвести доработки за свой счет.
5.5. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки выполненных ремонтных работ, которые могли быть установлены при обычном способе приемки (явные недостатки).
5.6. При возникновении между Подрядчиком и Заказчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, обстоятельства выхода из строя электрооборудования выясняются комиссией из представителей сторон на территории Заказчика или производственной базе Подрядчика.
5.7. Выдача Изделий из ремонта производится только при предъявлении подписанного договора и доверенности.
5.8. При нецелесообразности выполнения ремонта, по согласованию с Заказчиком, составляется двухсторонний акт выбраковки электрической машины, подписываемый сторонами. В этом случае Заказчик оплачивает Подрядчику работы по выбраковке электрооборудования (разборка, дефектовка, сборка).
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует нормальную работу отремонтированного Изделия в течение 6 (шести) месяцев со дня подписания Акта сдачи-приемки, при соблюдении Заказчиком условий транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации. В зависимости от состояния и количества, ранее проведенных ремонтов Изделия, гарантия может быть снижена, но не более чем наполовину.
6.2. В период действия настоящих гарантийных обязательств, Заказчик обязан проводить работы по обслуживанию, текущему ремонту и испытаниям Изделий в соответствии с требованиями действующей нормативной и эксплуатационной документации.
6.3. Гарантия распространяется только на узлы, агрегаты отремонтированные Подрядчиком.
6.4. При выходе из строя Изделия в период гарантийного срока, Заказчик в двухдневный срок обязуется в письменной форме вызвать представителей Подрядчика для комиссионного расследования причин. При отсутствии письменного уведомления о выходе из строя электрической машины претензии не принимаются.
6.5. Подрядчик обязуется совместно с Заказчиком расследовать причины аварийного выхода из строя отремонтированного Изделия, не отработавшего гарантийный срок, с составлением двухстороннего Акта расследования установленной формы.
6.6. Если причиной выхода из строя электрооборудования в период гарантийного срока является не качественность ремонта по вине Подрядчика, то он за свой счет обязан устранить неисправность. Гарантийный ремонт, производится в течение 30 календарных дней с момента подписания Сторонами Акта расследования. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов, а также на время, в течение которого Изделие не эксплуатировалось из-за обнаруженных в нем дефектов.
6.7. В случае отсутствия вины Подрядчика, Заказчик оплачивает расходы, понесенные Подрядчиком при расследовании (транспортные расходы, командировочные, работа специалистов и пр.).
6.8. При неявке Подрядчика, Заказчик составляет Акт рекламации в одностороннем порядке, при этом он может привлечь независимую экспертизу.
6.9. Гарантийные обязательства не распространяются на отремонтированное электрооборудование, если:
— объем ремонтных работ, выполненных по требованию Заказчика, не соответствует Правилам ремонта электрических машин, стандартам, нормам и техническим условиям;
— Заказчиком нарушены правила транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации электрооборудования;
— Изделие подвергалось разборке и ремонту в гарантийный период без уведомления Подрядчика.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение условий настоящего Договора, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор). В таком случае обстоятельства и действия должны быть подтверждены документами компетентных органов либо общеизвестны
7.3. Подрядчик несет ответственность за правильное и своевременное составление и передачу Заказчику сопроводительных документов, в т.ч. счет — фактуры в соответствии с действующим законодательством РФ.
7.4. При одностороннем необоснованном отказе от исполнения настоящего договора Заказчиком, он обязан возместить Подрядчику все понесенные последним расходы, связанные с исполнением договора.
7.5. Подрядчик не несет ответственности за неисправности и аварии отремонтированного Изделия, вызванные его неправильной эксплуатацией.
7.6. Подрядчик несет все риски утраты или повреждения Изделия, с момента его получения от Заказчика (с момента доставки его Заказчиком Подрядчику).
7.7. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, а Исполнителем сроков ремонта, вводятся штрафные санкции в размере 0,01% за каждый просроченный день от стоимости ремонта Изделия, но не более 10%.
7.8. Все суммы неустойки, убытков (далее «штрафные санкции»), указанных в настоящем Договоре, уплачиваются, возмещаются виновной Стороной только после предъявления ей письменного требования (претензии) от другой Стороны, либо после вступления в законную силу решения суда. Сторона, предъявляющая требование/претензию об уплате/возмещении штрафных санкций другой Стороне, обязана начислить сумму штрафных санкций только после получения этой суммы на свой расчетный счет.
7.9. Срок для ответа на требование/претензию устанавливается 10 рабочих дней со дня получения требования/претензии. Отсутствие мотивированного ответа на требование/претензию в течение указанного срока означает согласие Стороны с условиями требования/претензии и Сторона, допустившая просрочку исполнения и/или причинившая реальный ущерб другой Стороне, обязана удовлетворить требования другой Стороны. Все требования/претензии направляются Сторонами по почте с уведомлением о получении либо вручаются лично под расписку принявшего лица.
7.10. Уплата штрафных санкций виновной Стороной не освобождает ее от выполнения обязательств по настоящему Договору.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, проявлением наводнения, пожара, землетрясения, эпидемии, военных конфликтов, военных переворотов, террористических актов, гражданских волнений, забастовки, предписаний, приказов или иного административного вмешательства со стороны правительства или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств Сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля Сторон, сроки выполнения обязательств отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.
8.2. Обе Стороны обязаны письменно не позднее трех дней известить друг друга о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору и предоставить необходимые документы или доказать, что эти обстоятельства действительно имели место, в противном случае условия договора должны быть выполнены без изменений.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении трех месяцев и не обнаруживают признаков прекращения, настоящий договор, может быть, расторгнут Заказчиком и Подрядчиком путем уведомления другой Стороне.
9. Порядок разрешения споров
9.1. Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.
9.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Ростова-на-Дону, в установленном законом порядке.
10. Срок действия договора
10.1.Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31.12.2017г., но в любом случае до полного исполнения Сторонами обязательств по нему.
10.2. По истечению срока, указанного в п. 10.1., Договор считается продленным на последующий год, если за месяц до окончания срока действия не последует заявление одной из Сторон о прекращении действия договора или его пересмотре.
11. Порядок изменения и дополнения договора
11.1. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.
11.2. Досрочное расторжение Договора может иметь место по соглашению сторон, либо по основаниям, предусмотренным действующим на территории Российской Федерации гражданским законодательством, с возмещением понесенных убытков.
11.3. Если в процессе работы выявляется неизбежность получения отрицательных результатов или нецелесообразность дальнейшего проведения работ, каждая из сторон вправе внести предложение о приостановке работ. После уведомления о приостановке работ Заказчик и Подрядчик обязаны в двухдневный срок принять совместное решение о дальнейшем продолжении работ, изменении условий или расторжении договора.
11.4. Сторона, решившая расторгнуть настоящий договор, направляет письменное уведомление другой стороне.
12. Прочие условия
12.1. При исполнении настоящего Договора, документы, переданные путем факсимильной связи и электронной почтой, имеют юридическую силу, с последующим предоставлением оригиналов.
12.2.В случаях, не предусмотренных настоящим договором, Стороны руководствуются Законодательством Российской Федерации, действующим на момент подписания договора.
12.3.Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу – по одному для каждой из сторон.
13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Источник