Типовой договор договор на ремонт электродвигателя
Договор подряда №
г. Протвино « » 201 г.
_________________________________________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _________________________ , действующего на основании _________________________________ , с одной стороны, и ООО «ПРОТэлектроремонт», именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице __________________________ , действующего на основании Устава, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В течение всего срока действия настоящего договора согласно заявкам Заказчика Подрядчик обязуется выполнять работы, предусмотренные в пункте 1.2. настоящего договора.
1.2. Виды работ, выполняемые на условиях настоящего договора:
- ремонт электродвигателей (перемотка, замена подшипников, устранение других дефектов);
- ремонт роторов, полумуфт, подшипниковых щитов, КВШ, доработка VTM;
- ремонт насосов;
- ремонт трансформаторов и другого оборудования Заказчика.
2. Стоимость работ и порядок расчетов
2.1. Стоимость производимых работ определяется по ценам согласно действующего Прейскуранта, прилагаемого к настоящему договору.
2.2. При поступлении в ремонт оборудования, не указанного в действующем Прейскуранте, цена ремонта устанавливается в соглашении о договорной цене, которое подписывается обеими сторонами.
2.3. Подрядчик имеет право на изменение Прейскуранта в сторону увеличения цен с уведомлением Заказчика не менее чем за пятнадцать дней до вступления в силу соответствующих изменений.
2.4. Стоимость доставки транспортом Подрядчика включена в стоимость работ согласно Прейскуранта.
2.5. Оплата за выполнение работ по настоящему договору производится Заказчиком на условии 100 %-ной предоплаты путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика на основании выставленных счетов.
2.6. В исключительных случаях порядок оплаты может быть изменен по соглашению сторон.
3. Срок выполнения работ
3.1. Датой начала работ по настоящему договору является следующий рабочий день за датой поступления предоплаты на расчетный счет Подрядчика согласно п. 2.5. настоящего договора.
3.2. Работы должны быть завершены не позднее четырнадцати календарных дней с момента их начала, определенного в соответствии с п. 3.1. настоящего договора.
3.3. По соглашению сторон срок выполнения работ может быть изменен в зависимости от срочности и объема проводимых работ.
3.4. Сдача-приемка выполненных работ оформляется счетом-фактурой и актом выполненных работ. Датой окончания работ по настоящему договору является дата подписания сторонами акта выполненных работ.
4. Обязательства Заказчика
4.1. Производить своевременную оплату согласно условиям настоящего Договора.
4.2. Принять результаты работ по акту выполненных работ.
5. Обязательства Подрядчика
5.1. Обеспечить выполнение работ своими силами и средствами. По согласованию с Заказчиком осуществлять доставку оборудования к месту ремонта и обратно своим транспортом.
5.2. Выполнять ремонтные работы в объеме и сроки, предусмотренные Договором, с соблюдением действующих технических условий и сдавать результаты Заказчику по акту.
5.3. Гарантировать качество выполненных работ по настоящему договору.
5.4. В случае некачественного выполнения работ, своими силами, без увеличения стоимости работ в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надежного качества.
5.5. Нести ответственность за соблюдение правил и норм по охране труда и технике безопасности при производстве ремонтных работ, а также за повреждение или порчу имущества Заказчика.
6. Гарантии
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных ремонтных работ по настоящему Договору в течение 6 (шести) месяцев, на перемотку двигателей по схеме «Славянка» — 10(десять) месяцев со дня подписания Акта выполненных работ при условии соблюдения Заказчиком правил эксплуатации оборудования. Если в период гарантийного срока обнаружатся дефекты или неисправности оборудования, вызванные недоброкачественным выполнением работ, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в технически возможно короткий срок. Неисправность электрооборудования, наступившая в результате его неправильной эксплуатации после ремонта, повторному ремонту за счет Подрядчика не подлежит.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.
7.2. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему договору, если оно является следствием обстоятельств непреодолимой силы, которые непосредственно повлияли на исполнение настоящего договора, при условии уведомления другой стороны договора в письменной форме в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на стороне, не выполнившей свои обязательства.
8. Срок действия договора
8.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями Сторон и действует до « » 201 года.
8.2. Если ни одна из сторон за 30 календарных дней до истечения срока действия договора не известит другую сторону в письменной форме о расторжении договора, срок его действия будет автоматически продлеваться на один год. Количество возможных автоматических пролонгаций срока действия настоящего договора не ограничено.
9. Прочие условия
9.1. В случае прекращения действия настоящего договора и (или) отказа от его пролонгации на следующий год, Стороны обязуются за 30 дней до момента прекращения действия договора составить акт сверки взаимных расчетов и в течение 30 дней с момента его подписания погасить задолженность по взаимным обязательствам.
9.2. По всем вопросам, не нашедшим своего решения в условиях настоящего договора, Стороны будут руководствоваться нормами и положениями действующего законодательства.
9.3. В случае не урегулирования споров и разногласий по настоящему договору путем переговоров между Сторонами, они подлежат разрешению в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством РФ в Арбитражном суде Московской области.
9.4. Любые соглашения Сторон по изменению и/или дополнению условий настоящего договора имеют силу в том случае, если они оформлены в письменном виде, подписаны Сторонами договора и скреплены печатями Сторон.
9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
10. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон
Источник
Договор на ремонт электродвигателей
ДОГОВОР № ____
Московская область «___» _____________ 2020г.
ИП Паршин Д.С., именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице Паршина Дениса Сергеевича, действующего на основании Свидетельства № 307502901600094, с одной стороны и __________________________________именуемое, в дальнейшем «Заказчик» в лице ______________________________________________, действующего на основании __________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1 «Подрядчик» обязуется в течение срока действия договора оказывать услуги по ремонту электродвигателей, генераторов и трансформаторов и другого электрооборудования, а «Заказчик» оплатить выполненные работы.
2 Порядок расчетов
2.1 Услуги по ремонту электродвигателей оплачиваются по ценам, согласно выставленному СЧЕТУ
2.2 Расчеты за услуги осуществляются безналичным расчетом без НДС либо по взаимозачету с дополнительным согласованием цен.
2.3 Счет действителен в течение 30 банковских дней после предоставления «Подрядчиком» «Заказчику» счета.
2.4 В случае не оплаты счета в течение 30 календарных дней выставляется счет за хранение в размере 0.33% от суммы СЧЕТа(заказа) за каждый день просрочки.
2.5 Хранение электродвигателей и оборудования 30 календарных дня бесплатно, каждый следующий день 0.33% от суммы СЧЕТа (заказа)
2.6 В случае отказа от ремонта оплачивается дефектовка в размере 10% от стоимости ремонта(СЧЕТа)
3 Срок действия договора
3.1 Срок действия договора устанавливается с _____________ г. и действует до __________г.
3.2 Договор может быть расторгнут по письменному уведомлению одной из сторон.
4.1 В случае появления, форс-мажорных обстоятельств (стихийных бедствий, забастовок, эпидемий, взрывов, пожаров и иных чрезвычайных обстоятельств, а также вступления в силу Правительственных и других законодательных и подзаконных актов), препятствующих выполнению обязательств, сторон по настоящему договору, стороны не несут взаимной ответственности по его условиям.
5. Гарантийные обязательства
5.1 Качество ремонта электродвигателей, трансформаторов и генераторов соответствует Госту. Гарантия распространяется только на электрическую часть, с заполненным актом пуско-наладочных работ при условии правильной эксплуатации, при поломке механической части гарантия не распространяется.
5.2 Срок гарантии в течение 6 (шести) месяцев с момента подписания сторонами акта выполненных работ.
5.3 В случае поломки «Подрядчиком» деталей электродвигателей, трансформаторов, генераторов («уши», «шкивы», «крыльчатки», «лапы» и т.д.) «Подрядчик» ответственности не несет.
5.4 В случае не заполнения АКТа пуско-наладочных работ гарантийный ремонт не осуществляется.
6. Особые и дополнительные условия
6.1 Все дополнения и изменения настоящего договора действительны только в письменном виде.
6.2 Настоящий договор составлен в двух экземплярах на двух листах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из стороны.
6.3 Договор, подписанный и полученный по электронным средствам связи, считается действительным.
7. Выдача электродвигателей из ремонта
7.1 Выдача электродвигателей, генераторов, трансформаторов и другого электрооборудования из ремонта производится только при предъявлении подписанного договора и доверенности.
8. Адреса и реквизиты сторон
ИП Паршин Денис Сергеевич
141044, Московская область,
городской округ Мытищи, пос. Леспаркхоза Клязьминский, д. 30А
(юридический, фактический, почтовый адрес)
Филиал “Центральный”Банка ВТБ (ПАО)в г. Москве
Источник
Новости
Курсы валют
Доступно для заказов
Поиск
Принимаем к оплате
Наши партнеры
Login Form
Японские и корейские автовышки на базе ISUZU, NISSAN, MITSUBISHI, HYUNDAI. 11 машин, высотой подъема 13-45 метров, с грузоподъемностью от 200 до 1200 кг.
Автовышки могут быть оснащены:
3. Сварочным аппаратом.
Материалы
Бланк Договора на ремонт спецтехники
Договор №
ремонт спецтехники
Индивидуальный предприниматель Шпадин Максим Викторович, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», действующий на основании ОГРНИП 305745215400021 от 30.06.2005, с одной стороны, и
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства на ремонт спецтехники (далее — Услуги):
1.2 Стоимость услуг по данному договору составляет (НДС не предусмотрен):
1.3 Если в течение действия договора стоимость услуг меняется, исполнитель обязан уведомить заказчика не позднее, чем за 10 дней, путем дополнительного соглашения, являющегося неотъемлемой частью настоящего договора.
1.4 Срок начала и окончания оказания Услуг по настоящему Договору определяется Сторонами дополнительно в согласованных Заявках.
1.5 Для оказания дополнительных услуг Заказчику, составляется дополнительное соглашение, являющееся неотъемлемой частью договора.
2. Порядок оплаты
2.1 Согласно заявке поступившей Исполнителю от Заказчика, Заказчику выставляется счет на оплату. Заказчик оплачивает 100(сто)% от суммы указанной в счете, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.
2.2 Счет действителен в течение трех дней. Если в течение трех дней от Заказчика не поступает оплата по счету, заказанная спецтехника передается другому Заказчику.
2.3 По окончании работ Исполнитель предоставляет Заказчику акт выполненных работ в двух экземплярах (по одному для каждой стороны договора).
2.4 В течение трех дней, с момента подписания акта выполненных работ, Заказчик производит расчет с Исполнителем за перевыполненные работы (если таковые имеются), путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя, согласно отработанному времени.
3. Порядок сдачи и приемки Услуг
3.1. По завершении оказания Услуг Исполнитель представляет Заказчику акт выполненных работ на оказанные Услуги.
3.2. Заказчик в течение 5 (Пяти) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки оказанных Услуг направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Услуг. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Услуг Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.
3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении оказания Услуг настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов. При этом Заказчик обязуется оплатить фактически произведенные до дня расторжения затраты Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору.
4. Обязанности Сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Оказать Услуги в соответствии с требованиями настоящего Договора.
4.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика о невозможности продолжения оказания Услуг.
4.1.3. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без предварительного письменного согласия Заказчика.
4.2. Заказчик обязан:
4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для оказания Услуг информацию и документацию.
4.2.2. Оплатить Услуги в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.2.3. Оплатить фактически произведенные до дня получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора затраты Исполнителя на оказание Услуг по настоящему Договору в случае досрочного расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика.
5. Ответственность Сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
5.2. Исполнитель не несет ответственность за профессионализм работников Заказчика и нарушения или техники безопасности при работах на предостовляемых автогидроподъемних.
6. Обстоятельства непреодолимой силы
6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.
6.2. Свидетельство, выданное торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.
6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие Действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.
6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 9.3 настоящего Договора.
6.5. В случае расторжения настоящего Договора по причине, указанной в п. 6.4. настоящего Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, перечисленные Исполнителю в качестве предоплаты, на расчетный счет Заказчика в течение 3 (Три) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
7. Разрешение споров
7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.
7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии – десять дней с даты получения претензии.
7.3. В случае, если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Челябинской области.
8. Порядок внесения изменений, дополнений в Договор и его расторжения
8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются Сторонами дополнительными соглашениями к настоящему Договору.
8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором. Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость оказанных Услуг, в течение 10 (Десять) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.
8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении. При этом Заказчик обязан оплатить фактические затраты Исполнителя по оказанию Услуг, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора.
9. Срок действия Договора
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с
9.2 Если за месяц до окончания действия договора ни одна из строн не заявит о расторжении, договор считается пролонгированным на год.
10. Прочие условия
10.1. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях размера уставного капитала, изменениях в учредительных документах в течение 5 (Пять) рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.
10.2 Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
10.3 Все вопросы, не предусмотренные настоящим Договором, регулируются законодательством РФ.
10.4 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.
11. Юридические адреса и реквизиты сторон:
Источник