Представленная форма предполагает заключение договора оказания услуг по наладке компьютеров между гражданином, не имеющим статуса ИП, и юридическим лицом
Юридическое лицо выполняет обязанности налогового агента по уплате налога на доходы физических лиц
Договороказания услуг по наладке компьютеров
№__
Город ___________
Дата заключения __.__.____ г.
Гражданин РФ __________ __.__.____ года рождения (паспорт гражданина РФ __ __ ______ выдан __.__.____ г. ____________ код подразделения ___-___, зарегистрирован по адресу: _________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _______, действующего на основании _____________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем Заказчику услуг по восстановлению компьютерной сети и наладке компьютеров Заказчика на рабочих местах, наладка внутренней компьютерной сети Заказчика.
1.2. Примерный объем оказываемых услуг:
1.3. По окончании оказанных услуг проводится тестирование результата.
1.4. Дополнительно могут оказываться следующие услуги:
2.ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОЙЧАСТИ ЗАКАЗЧИКА
2.1. Структура и состав информации определены настоящим техническим заданием и могут уточняться в процессе оказания услуг.
2.2. Требования к серверной части: _______
3.РЕЗУЛЬТАТЫ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ. ПРИЕМКА РЕЗУЛЬТАТА
3.1. Работающая под управлением ___ компьютерная сеть Заказчика и пояснения по его настройкам.
3.2. Ввод в работу всего указанного в техническом задании функционала.
3.3. Факт оказания услуг фиксируется актом на выполнения услуг.
4.ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Исполнитель обязуется:
4.1.1. Оказать Заказчику услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.2. Оказать Заказчику услуги своими силами.
4.1.3. Не передавать и не показывать третьим лицам находящуюся у Исполнителя документацию Заказчика.
4.1.4. Представлять Заказчику материалы и заключения в электронном виде, а при необходимости — письменные материалы и заключения.
4.1.5. Давать при необходимости по просьбе Заказчика разъяснения заинтересованным лицам, включая государственные и судебные органы, по представляемым Исполнителем в соответствии с настоящим Договором материалам.
4.1.6. Осуществлять хранение переданной документации, товарно-материальных ценностей, переданных в рамках исполнения настоящего договора.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Оплачивать услуги Исполнителя в порядке, сроки и на условиях настоящего Договора.
4.2.2. Передавать Исполнителю информацию и материалы, необходимые для выполнения Исполнителем своих обязательств по настоящему Договору.
4.2.3. Подписывать своевременно Акты об оказании услуг с Исполнителем.
4.3. Исполнитель имеет право:
4.3.1. Получать от Заказчика любую информацию, необходимую для выполнения своих обязательств по настоящему Договору. В случае непредставления либо неполного или неверного представления Заказчиком информации Исполнитель имеет право приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору до представления необходимой информации.
4.3.2. Получать вознаграждение за оказание услуг по настоящему Договору.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Получать от Исполнителя услуги в соответствии с настоящим Договором.
4.4.2. Получать от Исполнителя отчеты, материалы и документы в соответствии с настоящим Договором.
4.5. Стороны обязуются не разглашать и не передавать третьим лицам коммерческую, финансовую и иную конфиденциальную информацию, полученную от другой Стороны при исполнении настоящего Договора.
4.6. Все материалы Исполнителя, включая различные справки, заключения, документы и т.д., как в письменном виде, так и на магнитных носителях, составленные Исполнителем при исполнении обязательств по настоящему Договору, являются конфиденциальной информацией Заказчика и не могут быть разглашены третьим лицам без письменного согласия Заказчика.
5.ПОРЯДОК ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА
5.1. Подписываемые Сторонами Акты об оказании услуг являются подтверждением оказания услуг Исполнителем Заказчику.
5.2. Общие сроки выполнения: в период с __.__.____ г. по __.__.____ г.
6.ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
6.1. Вознаграждение Исполнителя определяется в Приложениях (Технических заданиях). НДС не облагается.
6.2. Сметная стоимость: _____ рублей в час, не включая налог на доходы физических лиц (13%).
6.3. Количество часов указывается в пунктах содержания оказываемых услуг. Предварительно максимальные трудозатраты составляют __ часа, что составляет общую сумму ___________ рублей, из них подлежит выплате Исполнителю — _____ (_______), рублей, при этом НДФЛ , перечисляемый Заказчиком в качестве налогового агента составляет – _____ руб. Превышение количества часов должно быть дополнительно обосновано.
6.4. Заказчик является налоговым агентом с связи с чем НДФЛ за Исполнителя удерживается и перечисляется Заказчиком.
6.5. Вознаграждение уплачивается в течение 5 дней после подписания Акта, указанного в п.5.1.
6.6. Вознаграждение уплачивается путем выплаты наличными денежными средствами или путем перечисления суммы вознаграждения на расчетный счет Исполнителя по следующим реквизитам:
Банковские реквизиты Исполнителя:
7.ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору виновная Сторона несет ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
7.2. Непредъявленные штрафные санкции не начисляются и не уплачиваются.
7.3. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное неисполнение другой Стороной своих обязанностей, если неисполнение будет являться следствием обстоятельств непреодолимой силы, таких как: пожар, наводнение, землетрясение, забастовки и другие стихийные бедствия, война и военные действия или другие обстоятельства, находящиеся вне контроля Сторон, препятствующие выполнению настоящего Договора, возникшие после заключения Договора.
7.4. Если любое из таких обстоятельств непосредственно повлияло на неисполнение обязательства в срок, указанный в Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия соответствующего обстоятельства.
7.5. Сторона, для которой сделалось невозможным исполнение обязательств по Договору, обязана не позднее 5 дней с момента их наступления и прекращения в письменной форме уведомить другую Сторону о наступлении, предполагаемом сроке действия и прекращении вышеуказанных обстоятельств.
8.ПОРЯДОК РАССМОТРЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. При неурегулировании в процессе переговоров спорных вопросов споры подлежат рассмотрению в соответствии с нормами подведомственности и подсудности, установленными законодательством Российской Федерации.
9.СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Срок действия настоящего Договора с момента подписания.
9.2. Договор прекращается по соглашению сторон или в случае одностороннего отказа от договора одной из Сторон.
9.3. Настоящий Договор может быть расторгнут в любое время по инициативе каждой из Сторон с обязательным предупреждением другой Стороны за 10 рабочих дней до его расторжения.
9.4. Все изменения и дополнения к настоящему Договору, а также его расторжение считаются действительными при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих Сторон.
10.ИНЫЕ УСЛОВИЯ
10.1. Исполнитель не подлежит соцстрахованию со стороны Заказчика.
10.2. Все дополнительные соглашения Сторон, акты и иные приложения к настоящему Договору, подписываемые Сторонами при исполнении настоящего Договора, являются его неотъемлемой частью.
10.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.
Источник
Договор на ремонт компьютерной и оргтехники
Приложение к извещению о запросе котировок
Проект договора «УТВЕРЖДАЮ»
наремонт компьютерной и оргтехники
г. Тольятти «______» __________ 2012г.
Муниципальное бюджетное учреждение здравоохранения ___________________________ , именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ____________________________________________, действующего на основании ____________, с одной стороны, и _________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице __________________________________________________________, действующего на основании _____________________________, с другой стороны, и вместе именуемые «Стороны», на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок № ______ от «________» ____________ 20__г., заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1.По настоящему Договору Исполнитель обязуется с использованием собственных запасных частей и материалов выполнить работы по ремонту компьютерной и оргтехники, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги в соответствии с условиями настоящего Договора. Объем работ определен в Приложении № 2, являющемся неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3.Стороны не вправе передавать свои права и обязательства по Договору третьей стороне.
2.Обязанности и права Сторон
2.1.1. Исполнитель обязан своими средствами и силами производить ремонт компьютерной и оргтехники на основании заявок, поступивших от Заказчика, где указывается перечень, время и место проведения ремонтных работ. В связи с круглосуточным режимом эксплуатации компьютерной и оргтехники, временем проведения работ является период с 20:00 до 7:00, так как этот период является наименее загруженным. Местом проведения ремонтных работ являются объекты, находящиеся по адресам: Самарская область, г. Тольятти, МБУЗ городского округа Тольятти Городская станция скрой медицинской помощи, административное здание (ул. ),подстанция скорой медицинской помощи Центрального района (ул. А),2 подстанция скорой медицинской помощи Центрального района(г. Тольятти, ул. ),подстанция скорой медицинской помощи Автозаводского района(г. Тольятти, ул. ),2 подстанция скоро медицинской помощи Автозаводского района(г. Тольятти, б-р Здоровья,25,стр.21),подстанция скорой медицинской помощи Комсомольского района(г. Тольятти ул. Б).
2.1.2..Исполнитель обязан выполнять ремонт компьютерной и оргтехники в соответствии с требованиями технической документации на ремонтируемое оборудование.
2.1.3 Запасные части, используемые для ремонта оборудования Заказчика должны быть оригинальными, не бывшими в употреблении, не восстановленными, с не просроченным сроком годности, рекомендованными заводом-изготовителем.
2.1.4. Самостоятельно определяет количество специалистов, необходимых для выполнения работ по настоящему Договору;
2.1.5. Обеспечивает полную сохранность принятой в ремонт компьютерной и оргтехники;
2.1.6. Немедленно извещает Заказчика обо всех событиях, фактах и обстоятельствах, препятствующих исполнению своих обязательств по настоящему Договору;
2.1.7. Консультирует представителя Заказчика по вопросам дальнейшей эксплуатации обслуженной оргтехники;
2.1.8. Не разглашает информацию, ставшую известной при выполнении обязанностей, предусмотренных настоящим Договором;
2.1.9. Получает оплату за выполненные работы по настоящему Договору.
2.2.1.Обеспечить доступ специалиста Исполнителя к технике, создать условия для выполнения работ, соответствующие требованиям санитарных норм и техники безопасности.
2.2.2.Назначить ответственное лицо для связи с Исполнителем.;
2.2.3.Обеспечивает оплату выполненных Исполнителем работ в соответствии с Разделом 5 настоящего Договора.
2.2.4. В случае полного или частичного невыполнения условий настоящего Договора по вине Исполнителя Заказчик вправе требовать у него соответствующего возмещения.
3.Порядок ремонта компьютерной и огртехники
3.1. Ремонт компьютерной и оргтехники производится запасными частями и материалами Исполнителя.
3.2. Перед началом работы Исполнитель обязан оформить заявки (Приложение ).
3.3. Результаты выполненных работ оформляются двусторонним актами сдачи-приемки работ, подписываемым уполномоченными представителями Сторон.
В актах сдачи-приемки работ указываются: инвентарный номер, класс техники, вид и категория работ, наименование, количество запасных частей Исполнителя, использованных при проведении ремонта, отметка о проведенной технической диагностики и тестировании, общая стоимость оказанных услуг.
3.4. При приемке компьютерной и оргтехники уполномоченный представитель Заказчика проверяет объем и качество выполненных работ по настоящему Договору.
4. Качество и гарантии
4.1. Качество оказываемых выполняемых работ соответствует требованиям, обычно предъявляемым к качеству работ такого рода. Если федеральными законами или в установленном в соответствии с ними порядке, в частности стандартами, предусмотрены обязательные требования к выполняемым работам, Исполнитель выполняет работу, соответствующую этим требованиям.
4.2. Исполнитель, предоставивший запасные части для выполнения работы, отвечает за их качество по правилам ответственности продавца за товары ненадлежащего качества в соответствии с гражданским законодательством Российской Федерации.
4.3. Исполнитель предоставляет гарантию на качество выполненных работ и на заменяемые запасные части и комплектующие на 12 (двенадцать) месяцев с даты выполнения работ.
4.4. Гарантийный срок исчисляется с момента получения Заказчиком компьютерной и оргтехники.
4.5. При обнаружении в период гарантийного срока эксплуатации недостатков, являющихся следствием некачественного выполнения работ и которые не позволяют продолжить нормальную эксплуатацию оборудования, Исполнитель устраняет их за свой счет в течение 2 –х рабочих дней со дня получения от Заказчика соответствующего требования. При этом гарантийный срок продлевается на период устранения недостатков.
4.6. Сроки ремонта: не более 5 календарных дней с момента подписания Договора.
5. Цена контракта, сроки и условия оплаты
5.1. Цена Договора составляет ___________________ (___________________________) рублей _____ коп. в соответствии с протоколом рассмотрения и оценки котировочных заявок №___ от «____» ________________ 20___г. (Приложение ) , является фиксированной и изменению не подлежит. Цена Договора включает в себя стоимость работ, запасных частей, расходов на доставку, уплату налогов и другие обязательные платежи.
5.2. Источником финансирования договора являются средства бюджетных учреждений.
5.3. Оплата за выполненные работы производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя работ не позднее 120 дней с момента предоставления подписанных уполномоченными представителями обеих сторон актов выполненных работ и выставленных Исполнителем счетов-фактур или счетов.
6. Ответственность Сторон
6.1.Ответственным исполнителем по настоящему Договору за прием работ :
со стороны Заказчика – Ф. И.О. тел:
со стороны Исполнителя – Ф. И.О. тел:
6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
6.2. В случае просрочки исполнения Исполнителем своих обязательств по выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки. Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ, предусмотренных Календарным планом срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа выполнения работ. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной сто пятидесятой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора.
6.3. Убытки Заказчика, вызванные неисполнением или ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств, предусмотренных настоящим Договором, подлежат оплате сверх неустойки.
6.4. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате выполненных работ, предусмотренного настоящим Договором, Исполнитель вправе потребовать от Заказчика уплату неустойки. Неустойка начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства по оплате выполненных работ, начиная со дня, следующего за днем истечения установленного настоящим Договором срока исполнения обязательства по оплате выполненных работ. Размер такой неустойки устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки ставки рефинансирования Центрального банка РФ от цены Договора.
Заказчик освобождается от уплаты неустойки, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
6.5. В случае нарушения Исполнителем обязательств по выполнению работ в объеме, предусмотренном Календарным планом, Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату неустойки (штрафа, пеней).
Неустойка (штраф, пени) начисляется в размере 0,1 % от стоимости услуг, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Календарным планом, на котором услуги были оказаны ненадлежащим образом, за каждый день просрочки с момента направления Заказчиком Исполнителю уведомления о ненадлежащем исполнении Исполнителем обязательств по оказанию услуг на соответствующем этапе, предусмотренном Календарным планом, в надлежащем объеме.
6.6. В случае оказания услуг ненадлежащего качества Заказчик вправе потребовать от Исполнителя уплату штрафа в размере 0,1 % от цены Договора. Под услугами ненадлежащего качества понимаются работы результат которых не соответствует требованиям, установленным пунктом 1.1. и Спецификации – Приложение настоящего Договора.
Заказчик вправе обратиться в суд в установленном действующим законодательством РФ порядке с требованием о расторжении настоящего Договора в следующих случаях:
6.7. При существенном нарушении Договора Исполнителем, в том числе, если Исполнитель не приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договором, или выполняет работы настолько медленно, что окончание их выполнения к сроку, установленному в Договоре, становится явно невозможным, если Исполнитель не исполняет требования Заказчика устранить недостатки выполняемых работ, выявленных Заказчиком во время выполнения работ, в течение трех дней со дня предъявления такого требования или устранить недостатки выполненных услуг в срок, установленный Заказчиком в акте с перечнем выявленных недостатков.
6.8. Нарушения Исполнителем сроков выполнения работ, предусмотренных Календарным планом, более чем на 5 (пять) рабочих дней.
6.9. Установления недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Исполнителем на этапе размещения заказа, который является предметом настоящего Договора.
6.10. Установления факта проведения ликвидации Исполнителя – юридического лица или наличия решения арбитражного суда о признании Исполнителя банкротом и открытии в отношении него конкурсного производства.
6.11. Установления факта приостановления деятельности Исполнителя в порядке, предусмотренном кодексом РФ об административных правонарушениях.
6.12. Наличия у Исполнителя задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды за прошедший календарный год, размер которой превышает 25 % (двадцать пять процентов) балансовой стоимости активов Исполнителя по данным бухгалтерской отчетности за последний завершенный отчетный период, при условии, что Исполнитель не обжалует наличие указанной задолженности в соответствии с законодательством РФ.
6.13. Результаты услуг имеют существенные или неустранимые недостатки.
6.14. В иных случаях, предусмотренных гражданским законодательством РФ.
При расторжении контракта Заказчик обязан:
6.15. Принять фактически оказанные Исполнителем на момент расторжения настоящего Договора работы надлежащего качества.
6.16. Оплатить Исполнителю в течение 10 (десяти) банковских дней с момента оформления Акта сдачи-приемки услуг фактически выполненные Исполнителем работы надлежащего качества.
7.1. Условия настоящего Договора, дополнительных соглашений к нему и иная информация, полученная Сторонами в соответствии с настоящим Договором, конфиденциальны и не подлежат разглашению.
7.2. Стороны обязуются не распространять третьим лицам никакие сведения, относящиеся к деловой или коммерческой тайне другой Стороны и/или использовать их для целей, не связанных с исполнением настоящего Договора, за исключением случаев предоставления такой информации уполномоченным государственным органам.
8. Прочие условия
8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания уполномоченными представителями обеих сторон и действует по 31.03.2012 г., а в части расчетов до полного исполнения сторонами своих обязательств.
8.2.Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению сторон или по решению суда по основаниям, предусмотренным законодательством РФ. При этом факт подписания сторонами соглашения о расторжении настоящего Договора не освобождает стороны от обязанности урегулирования взаимных расчетов.
8.3. В случае расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством РФ о поставке товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муниципальных нужд, Заказчик в установленном порядке направляет сведения об Исполнителе в реестр недобросовестных поставщиков.
8.4. Все споры и разногласия, связанные с исполнением Договора, стороны решают путем переговоров. В случае не достижения согласия, заинтересованная сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Самарской области.
8.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
8.6. В случае изменения реквизитов сторона, меняющая реквизиты, обязана сообщить письменно другой стороне новые реквизиты в течение 10 календарных дней.
8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из сторон.
8.8. Приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.
8.9. Стороны не имеют права передавать свои права и обязанности по настоящему контракту третьим лицам.
1. Приложение – Протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок №______ от «______» ______________20____г. — на _______________ листах.
2. Приложение – Спецификация – на ____________ листе.
3. Приложение — Заявка — на_______________листе.
9. Юридические адреса и реквизиты Сторон
«___» ______________ 2012 г.
«__» ________________2012 г.
к договору № ____________________
от «____»__________________2012 г.
Количество ремонтируемых компьютеров
Количество ремонтируемых принтеров
Ожидаемые виды работ
Общая стоимость, руб.
Ремонт системного блока
Замена материнской платы на материнскую плату GIGABYTE GA-G41MT-S2PT
