Примерная форма договора на выполнение ремонта морского (речного) судна (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
ГАРАНТ:
Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 39 ГК РФ.
Договор на выполнение ремонта морского (речного) судна
г. [ место заключения договора ]
[ число, месяц, год ]
[ Наименование/Ф. И. О. владельца судна ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], с одной стороны и
[ наименование судоремонтной организации ], именуемый в дальнейшем «Исполнитель», в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ Устава, положения, доверенности ], с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется по заданию Заказчика выполнить ремонт морского (речного) судна [ наименование ] регистрационный номер [ значение ] (далее — Судно), а Заказчик обязуется принять и оплатить ремонтные работы.
1.2. Исполнитель выполняет ремонт своими силами с помощью собственных материалов и оборудования на своей территории по адресу: [ вписать нужное ].
1.3. Перечень и объем ремонтных работ приведен в исполнительной ремонтной ведомости, которая является неотъемлемой частью настоящего договора.
2. Порядок приема-передачи судна
2.1. Заказчик своими силами и за свой счет доставляет Судно в место оказания услуг, указанное в п. 1.2 настоящего договора.
2.2. Прием-передача Судна в ремонт Исполнителю и после ремонта Заказчику оформляется актами приема-передачи судна.
2.3. Выдача Судна Заказчику производится после проверки полноты и качества выполненного ремонта, комплектности и сохранности его товарного вида.
2.4. Моментом (днем) окончания ремонта признается момент (день) подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг.
3. Сроки выполнения ремонта
3.1. Постановка Судна в ремонт и начало ремонтных работ должны быть осуществлены Исполнителем в срок не позднее [ число, месяц, год ], окончание ремонтных работ должно быть завершено не позднее [ число, месяц, год ].
3.2. Исполнитель [ имеет/не имеет ] право на досрочное выполнение ремонта.
3.3. В случае досрочного выполнения ремонта Исполнитель уведомляет об этом Заказчика [ если договором предусмотрено право на досрочное выполнение ремонта ].
3.4. Увеличение срока стоянки Судна в ремонте из-за невозможности проведения ремонта Судна по погодным условиям должно быть письменно обосновано и согласовано с Заказчиком, и оплата дополнительных суток стоянки Судна в ремонте производится из расчета: [ значение ] % — Исполнитель и [ значение ] % — Заказчик.
4. Надзор Классификационного общества
4.1. Ремонт Судна по настоящему договору проводится под надзором Классификационного общества [ наименование ] и Заказчика.
4.2. Стороны обязаны в [ срок ] с момента подписания настоящего Договора:
4.2.1. Согласовать и направить в Классификационное общество конструкторскую, техническую и технологическую документацию по судовым техническим средствам, корпусным конструкциям и системам, поднадзорным Классификационному обществу, и приступить к выполнению работ после одобрения указанной документации Классификационным обществом.
4.2.2. Получить документы и клейма Классификационного общества на поднадзорные Классификационному обществу механизмы и оборудование, а также изделия и материалы, устанавливаемые на Судне.
4.2.3. Стороны обязаны в любое время предоставлять инспектору Классификационного общества, по его требованию, необходимые конструкторские, технологические и технические документы.
5. Права и обязанности сторон
5.1. Заказчик обязуется:
5.1.1. Для технического надзора, согласования и решения всех прочих вопросов назначить уполномоченного представителя и в течение [ значение ] дней с момента назначения известить об этом Исполнителя.
5.1.2. Предоставить возможность уполномоченным представителям Исполнителя посетить Судно с целью уточнения ремонтной документации, объемов, характера и особенностей заявленных Заказчиком ремонтных работ.
5.1.3. Согласовать смету-ведомость заявленных ремонтных работ с Классификационным обществом.
5.1.4. Обеспечить подготовку Судна к ремонту.
5.1.5. Передать Исполнителю конструкторскую и техническую документацию по Судну, необходимую для выполнения заявленных ремонтных работ.
5.1.6. Утвердить состав и численность экипажа, обеспечивающего безопасную и безаварийную стоянку Судна в ремонте.
5.1.7. Застраховать Судно.
5.1.8. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по вопросам, непосредственно связанным с предметом настоящего договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.1.9. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках в ходе оказания услуг или при приемке исполненных обязательств.
5.1.10. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.
5.1.11. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим договором.
5.1.12. [ Иные обязанности ].
5.2. Заказчик вправе:
5.2.1. Проверять соблюдение сроков, а также качество оказываемых услуг в любое время.
5.2.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.2.3. Требовать своевременного предоставления отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему договору.
5.2.4. В случае необходимости привлекать специалистов, обладающих необходимыми знаниями, для участия в проведении экспертизы оказанных услуг, а также отчетной документации.
5.2.5. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету договора документацию и информацию.
5.2.6. Отказаться от исполнения настоящего договора в любое время до подписания акта сдачи-приемки оказанных услуг, уплатив Исполнителю фактически понесенные расходы.
5.2.7. [ Иные права ].
5.3. Исполнитель обязуется:
5.3.1. Принять, осмотреть Судно и оформить необходимые документы.
5.3.2. Произвести качественный ремонт Судна в соответствии с требованиями Классификационного общества, действующими в Российской Федерации техническими условиями и международными стандартами
5.3.3. Выполнить ремонтные работы в сроки, указанные в разд. 3 настоящего договора
5.3.4. Нести риск случайной гибели или случайного повреждения Судна от момента (дня) принятия его в ремонт до момента (дня) приемки его Заказчиком.
5.3.5. Представлять Заказчику оформленные в соответствии с действующим законодательством отчетные документы.
5.3.6. Приостановить ремонтные работы и немедленно предупредить Заказчика, запросив у него дальнейшие указания, при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работ;
— иных, не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
5.3.7. В течение [ значение ] дней устранить замечания, по которым был получен отказ от приемки услуг.
5.3.8. Использовать качественные запасные части и материалы, не обремененные правами третьих лиц.
5.3.9. Предоставлять гарантию на оказанные услуги на [ срок ] и на установленные запчасти, детали, агрегаты на [ срок ].
5.3.10. Оказывать Заказчику консультационную помощь в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации Судна.
5.3.11. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг.
5.3.12. Устранять выявленные Заказчиком в процессе оказания услуг недостатки в течение [ значение ] дней с момента получения уведомления.
5.3.13. В случае привлечения к оказанию услуг третьих лиц (соисполнителей) указать в отчетной документации перечень выполненных ими работ.
5.3.14. Содержать в исправном состоянии все причальные сооружения и швартовные устройства.
5.3.15. Обеспечить безопасную и безаварийную стоянку Судна в течение всего периода ремонта, независимо от погодных и климатических условий.
5.3.16. Осуществлять повседневное наблюдение и проведение оперативных мероприятий по обеспечению безопасной стоянки Судна.
5.3.17. Своевременно извещать Заказчика об ожидаемом изменении погоды и мерах по обеспечению безопасности Судна при возникновении аварийных ситуаций.
5.3.18. В каждом отдельном случае согласовывать с Заказчиком работы на Судне, влияющие на его общую прочность, остойчивость и плавучесть (перемещение тяжелых грузов, перекачка балласта и топлива, вырезка отверстий в обшивке и водонепроницаемых переборках, разборка донно-забортной и секущей арматуры и т. п.) и приступать к выполнению вышеуказанных работ только после получения согласия Заказчика.
5.3.19. Нести ответственность за сохранность демонтированных с Судна судовых технических средств, корпусных конструкций и систем, узлов и деталей.
5.3.20. Нести ответственность за обеспечение противопожарного состояния рабочих мест на Судне, соблюдение требований пожаробезопасности при выполнении работ, готовность к действию противопожарных средств на акватории Исполнителя и в районе стоянки Судна.
5.3.21. Уведомить Заказчика о готовности Судна к приемке, подготовить акт приема-передачи Судна из ремонта.
5.3.22. Не позднее [ значение ] дней с момента окончания ремонта Судна обеспечить:
— уборку мусора с Судна;
— возврат на Судно документации, полученной от Заказчика;
— передачу Заказчику отчетной документации по ремонту Судна и исполнительной ремонтной ведомости.
5.3.23. [ Иные обязанности ].
5.4. Исполнитель вправе:
5.4.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.
5.4.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг.
5.4.3. Привлекать третьих лиц (соисполнителей) с письменного согласия Заказчика [ или можно предусмотреть, что привлечение третьих лиц не допускается ].
5.4.4. Отказаться от исполнения обязательств по настоящему договору при условии полного возмещения Заказчику убытков.
5.4.5. [ Иные права ].
6. Цена договора и порядок оплаты
6.1. Стоимость услуг по настоящему договору составляет [ сумма цифрами и прописью ] рублей.
6.2. Заказчик выплачивает Исполнителю аванс в размере [ сумма цифрами и прописью ] рублей.
6.3. Заказчик оплачивает произведенный ремонт в течение [ значение ] дней с момента подписания Акта сдачи-приемки оказанных услуг.
6.4. Оплата осуществляется [ наличными денежными средствами Исполнителю или путем перечисления денежных средств на банковский счет Исполнителя ].
7.1. Испытания Судна после ремонта проводятся по программе, разработанной Исполнителем и согласованной с Заказчиком и Классификационным обществом.
7.2. При испытаниях проверяются:
— качество выполненных ремонтных работ;
— работа и взаимодействие всех систем, оборудования и механизмов в действии по прямому назначению с заданными параметрами.
7.3. Ответственность за проведение испытаний несет Исполнитель.
7.4. Если в процессе испытаний обнаружены дефекты, влияющие на безопасность мореплавания, то после их устранения, по требованию Заказчика или Классификационного общества, проводятся повторные испытания.
8. Ответственность сторон
8.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
8.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [ значение ].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
8.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Исполнителя.
8.4. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных настоящим договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [ значение ].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного срока исполнения обязательства.
8.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
8.6. Исполнитель несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами (соисполнителями), привлеченными им к оказанию услуг по настоящему договору.
8.7. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему договору.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор составлен и подписан в двух аутентичных экземплярах — по одному для каждой Стороны.
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору оформляются дополнительными соглашениями Сторон в письменной форме, которые являются неотъемлемой частью настоящего договора.
9.4. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, будут по возможности разрешаться путем переговоров между Сторонами.
9.5. В случае, если Стороны не придут к соглашению, споры разрешаются в судебном порядке в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
9.6. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
10. Реквизиты и подписи сторон
[ подпись, инициалы, фамилия ]
[ подпись, инициалы, фамилия ]
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.
Купить документ —> Получить доступ к системе ГАРАНТ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Примерная форма договора на выполнение ремонта морского (речного) судна
Разработана: Компания «Гарант», август 2013 г.
Источник
Договор подряда на выполнение работ по ремонту судна
ДОГОВОР ПОДРЯДА № _______
г. Мурманск «___» _________ 20__ г.
(), именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице и. о. генерального директора Мелехова Юрия Станиславовича, действующего на основании Устава и Распоряжения Территориального управления Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Мурманской области от 30 декабря 2010 г. № 000, с одной стороны, и ________________________________________________, именуем___ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ____________________________
____________________________________________, действующ___ на основании _________________________________________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик размещает, а Подрядчик принимает заказ на выполнение работ по ремонту _________________________________________ (далее — судно) в соответствии с ремонтными ведомостями, являющимися неотъемлемой частью настоящего договора, и выполняет данный заказ своими силами, с привлечением своих субподрядчиков, своими расходными материалами, на своем оборудовании.
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
2.1. Ремонт судна производит Подрядчик в соответствии с технической документацией и ремонтными ведомостями, предоставленными Заказчиком.
2.2. Ремонт судна выполняется в соответствии с правилами Российского Морского Регистра Судоходства и под их наблюдением.
3.1. Ремонтные работы должны быть выполнены в течение _____ (_____________________________) календарных дней с даты начала ремонта.
К вышеуказанному сроку должны быть закончены все работы по ремонту, испытания, устранены все дефекты и недостатки, обнаруженные во время испытаний.
Дефектация с предоставлением Акта дефектации должна быть выполнена Подрядчиком в течение первой трети продолжительности ремонта судна.
Ответственность за полноту и качество дефектации СТСиК, переданных в ремонт, несет Подрядчик в объеме работ, включенных в ведомость заявленных ремонтных работ.
Для участия в дефектации Подрядчик путем направления письменного уведомления приглашает представителя и при необходимости инспекторов соответствующих органов надзора. При необходимости, как подтверждение, результатов дефектации осуществляется поэтапная фото фиксация ремонтируемых СТС и К.
3.2. Датой начала ремонта судна считается дата подписания представителями Заказчика и Подрядчика акта приемки судна в ремонт.
3.3. Датой окончания ремонта судна считается дата подписания акта приемки судна из ремонта Заказчиком на основании подписанных исполнительных ремонтных ведомостей.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Стоимость ремонтных работ согласно заявленного объема, указанного в ремонтных ведомостях Заказчика, расцененных по позициям, составляет __________ (_______________________________________) рублей ___ копеек, в том числе НДС 18% — __________ (_______________________) рублей ___ копеек.
4.2. В стоимость ремонтных работ не включена стоимость СЗЧ, РТИ, лакокрасочных материалов.
СЗЧ, РТИ, ЛКМ, необходимые для покраски судна и его элементов, поставляются Заказчиком в соответствии с графиком ремонта судна.
4.3. Согласованная в договоре цена не может быть изменена в одностороннем порядке. Изменение цены должно быть согласовано сторонами и оформлено в виде дополнительного соглашения к договору.
4.4. Оплата по настоящему договору производится Заказчиком на основании счетов и счетов-фактур Подрядчика, содержащих ссылку на номер и дату настоящего договора, в следующие сроки:
1-й платеж – авансовый платеж в размере 30% (тридцати процентов) от предварительной стоимости ремонта в соответствии с ремонтной ведомостью Заказчика на сумму ________________ (______________________________) рублей ___ копеек до постановки судна в ремонт;
2-й платеж – 20% (двадцать процентов) от цены договора за выполненные 50% (пятьдесят процентов) работ согласно ремонтных ведомостей после подписания исполнительных ремонтных ведомостей в соответствующей части;
3-й платеж – 40% (сорок процентов) от цены договора в течение 5 (пяти) банковских дней после подписания Сторонами акта приема-сдачи судна из ремонта;
4-й платеж – оставшиеся 10% (десять процентов) в течение 3-х (трех) календарных месяцев с момента подписания акта приема-передачи судна.
4.5. Оплата за обеспечение судна тепло — и электроэнергией, водой, утилизация отходов и т. п. производится Заказчиком на основании отдельных договоров.
4.6. Оплата за пользованием буксирами производится по согласованию сторон.
4.7. Подрядчик обязан предоставить Заказчику счет, счет-фактуру не позднее 5 (пяти) календарных дней с момента подписания Акта приемки судна из ремонта.
5. НАБЛЮДЕНИЕ ЗА РЕМОНТОМ И ПРИЕМКА РАБОТ
5.1. До начала работ Заказчик и Подрядчик письменно информируют друг друга о полномочных представителях, уполномоченных корректировать объемы работ и принимать выполненные работы, подписывать протоколы согласования объемов работ, другую ремонтную документацию. При отсутствии извещения, вышеуказанные документы подписываются капитаном судна, старшим механиком или лицами, их замещающими.
Со стороны Подрядчика ремонтная документация подписывается уполномоченными на это лицами.
5.2. Сторонами должны решаться любые разногласия, в том числе и по
техническим вопросам.
5.3. Спуск судна с дока осуществляется после письменного подтверждения капитана о готовности судна к спуску. При этом Подрядчиком должна быть обеспечена водонепроницаемость корпуса и закрытий, влияющих на непотопляемость судна.
5.4. Представители Заказчика имеют право проверять качество выполняемых или уже выполненных Подрядчиком или его субподрядчиком работ, а также качество материалов, деталей и оборудования, поставленных Подрядчиком, используемых в процессе ремонта согласно утвержденных ремонтных ведомостей, и, в случае несоответствия техническим условиям, правилам РМРС и правилам других органов надзора, могут требовать переделать выполненные работы или заменить материалы, детали и оборудование, при условии, что данные отклонения были допущены без предварительного согласования с представителями Заказчика.
5.5. Подрядчик обязан за свой счет и без продления срока ремонта выполнить требования представителей Заказчика по устранению любых дефектов или недостатков, возникших из-за низкого качества работ и (или) установки некачественного оборудования, и (или) использования материалов и запасных частей низкого качества, или не согласованных с представителем Заказчика.
5.6. Подрядчик письменно уведомляет представителей Заказчика не позднее, чем за 3 (три) рабочих дня о назначенном сроке выполнения окончательных испытаний. В случае, если представитель Заказчика, не смотря на заблаговременное письменное уведомление, не присутствует на испытаниях оборудования, швартовных и ходовых испытаниях, то Подрядчик проводит эти испытания в присутствии представителя РМРС и судового экипажа, и их результаты действительны для обеих сторон.
5.7. Подрядчик готовит исполнительную ремонтную ведомость.
Исполнительную ремонтную ведомость (без стоимости) подписывают капитан и старший механик судна, подтверждая тем самым факт и качество выполнения ремонтных работ.
6. ИЗМЕНЕНИЕ ОБЪЕМОВ РАБОТ
6.1. Перед началом ремонта стороны обязаны рассмотреть ремонтные ведомости Заказчика с целью уточнения объема ремонтных работ.
Результатом рассмотрения должен явиться Протокол согласования объемов ремонтных работ, подписанный Заказчиком и Подрядчиком.
6.2. По результатам согласования Подрядчик должен представить на утверждение график ремонта судна Заказчику в течение ___ (_________________) рабочих дней после согласования Протокола согласования объемов ремонтных работ.
6.3. Заказчик вправе аннулировать или изменить некоторые позиции ремонтных ведомостей Заказчика, а также уменьшать или увеличивать объем работ в течение ремонта судна по предварительному согласованию сторон.
В том случае, если во время ремонта Заказчик потребует изменения в схемах, чертежах, технических условиях и так далее, то такие изменения, если они не повлекут за собой изменения уже выполненных работ или увеличения стоимости, и там, где Подрядчик способен завершить работы без нарушения срока договора, такие работы должны быть выполнены без увеличения контрактной стоимости и без продления срока окончания ремонта.
При отсутствии изменений в ремонтных ведомостях Заказчика, стоимость ремонта не может быть пересмотрена по инициативе одной из сторон.
При проведении ремонта заявленный объем ремонтных работ может быть увеличен не более чем на 10 % от общего на основании актов дефектации.
6.4. Все дополнительные работы по требованиям контролирующих органов, представителей Заказчика, вытекающие в процессе ремонта, выполняются Подрядчиком только после письменного подтверждения таких работ Заказчиком с соответствующей дополнительной оплатой. Стоимость и срок выполнения дополнительных работ, подтвержденных Заказчиком, должны быть согласованы до начала производства работ. Изменение стоимости и сроков ремонта оформляются дополнительным соглашением, которое должно быть оформлено в течение 5 (пяти) рабочих дней от даты его получения Заказчиком. В случае несвоевременного оформления дополнительного соглашения Подрядчик может продлить срок ремонта на время задержки.
При отсутствии письменного подтверждения на выполнение дополнительных работ Заказчик имеет право отказаться от требования Подрядчика оплатить их.
6.5. Если в течение ремонта судна Заказчик находит, что часть работ согласно принятой к исполнению ремонтной ведомости Заказчика больше не требует выполнения, и производство по этой части работ Подрядчиком не проводилось, Заказчик может исключить такие работы с обязательным внесением изменений в договор (ремонтную ведомость) путем подписания дополнительного соглашения.
6.6. Стоимость дополнительных работ расценивается в соответствии с принципами, применяемыми к расчетам цен, произведенными при определении цены по настоящему договору.
7. ПРОИЗВОДСТВО ИСПЫТАНИЙ
7.1. Для проверки качества выполненных работ с целью получения необходимых документов от контролирующих органов Подрядчик должен за свой счет, используя свою рабочую силу и материалы, в присутствии представителей Заказчика, РМРС, выполнить испытания в соответствии с взаимосогласованной программой.
7.2. Организацию проведения испытаний, ответственность за качество отремонтированных объектов несет Подрядчик. Подготовку оборудования, механизмов к испытаниям (функциональные проверки), обслуживание выполняет Заказчик.
7.3. В случае возникновения разногласий между Подрядчиком и Заказчиком по техническим вопросам, такие разногласия должны разрешаться представителями РМРС.
7.4. В случае обнаружения дефектов в выполненных Подрядчиком работах в период приемочных ходовых испытаний, из-за которых судно вынуждено вернуться на базу ремонта, Подрядчик обязан компенсировать Заказчику расходы на ГСМ, портовые сборы, услуги лоцманов, буксиров и прочие расходы Заказчика, связанные с повторным возвращением на базу ремонта.
8. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА
8.1. Гарантийный срок на выполненные Подрядчиком ремонтные работы устанавливается 12 (двенадцать) календарных месяцев от даты подписания приемо-сдаточного Акта.
8.2. Подрядчик несет ответственность весь гарантийный период за качество выполненного ремонта, использованных для ремонта запасных частей и материалов, поставленных Подрядчиком.
8.3. В том случае, если в гарантийный период при нормальных эксплуатационных условиях обнаружатся дефекты из-за низкого качества работ или низкого качества материалов, поставленных Подрядчиком, Заказчик оформляет рекламационный акт, который должен содержать подробное описание дефектов, причины и время обнаружения. По возможности, к акту прилагаются фотографии, отчеты и пр. Рекламационные акты должны быть подтверждены классификационным обществом. Подрядчик обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет в согласованные сторонами сроки. В этом случае срок гарантии подлежит дальнейшему возобновлению (на 12 календарных месяцев) от даты ремонта.
8.4. Гарантия не распространяется на обычный износ и выработку материалов и оборудования.
9. ФОРС-МАЖОР (ДЕЙСТВИЕ НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ)
9.1. Стороны не несут ответственности за полное или частичное неисполнение предусмотренных настоящим Договором обязательств, если такое неисполнение связано с обстоятельствами непреодолимой силы, такими, как наводнение, землетрясения и другие стихийные бедствия.
9.2. Обстоятельства непреодолимой силы, неподконтрольные Подрядчику, являются основанием для эквивалентного продления срока ремонта при условии, что эти обстоятельства значительно влияют на срок окончания договорного срока и Заказчик будет не позднее 7 (семи) календарных дней с момента наступления таких обстоятельств извещен Подрядчиком в письменной форме.
При этом срок исполнения обязательств Подрядчиком отодвигается соразмерно времени действия соответствующего обстоятельства, но не более чем на 1 (один) месяц.
9.3. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения обязательств по настоящему Договору вследствие обстоятельств непреодолимой силы, не позднее 7 (семи) календарных дней с момента их наступления в письменной форме извещает другую Сторону с приложением документов, удостоверяющих факт наступления указанных обстоятельств.
9.4. Несвоевременное предупреждение о наступлении форс-мажорных обстоятельств лишает права ссылаться в дальнейшем на такие обстоятельства.
9.5. Доказательством наличия и продолжительности обстоятельств непреодолимой силы и их продолжительности является соответствующий документ компетентных органов.
10. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
10.1. За нарушение Подрядчиком сроков выполнения работ по данному договору Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,2% от цены договора за каждый день просрочки.
10.2. За нарушение Заказчиком сроков оплаты по настоящему договору в части окончательного расчета Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,02% от цены договора за каждый день просрочки.
10.3. За нарушение Подрядчиком сроков окончания работ по ремонту Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% (десяти процентов) от цены договора, за каждые 30 календарных дней просрочки.
10.4. Применение санкций за задержку выполнения ремонта или оплаты не освобождает стороны от исполнения обязательств по настоящему договору.
10.5. В случае задержки поставки СЗЧ, РТИ, ЛКМ по графику ремонта судна, срок ремонта может быть продлен без применения штрафных санкций на время задержки с письменного согласия Заказчика.
11. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
11.1. При возникновении споров по настоящему договору стороны принимают все возможные меры для их урегулирования путем переговоров.
11.2. При невозможности разрешения споров между сторонами путем переговоров, споры разрешаются в Арбитражном суде Мурманской области.
12. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
12.1. Подрядчик может по письменному согласованию с Заказчиком для исполнения обязательств по настоящему договору привлекать субподрядчиков. Вся ответственность за качество выполненных ими работ в дополнение к соблюдению всех других условий договора возлагается на Подрядчика.
12.2. Обеспечение подготовки и организации безопасного производства работ на рабочих местах на судне возлагается на Подрядчика.
12.3. Заказчик обеспечивает подготовку мест проведения огневых работ согласно РД 31.52.18-87 «Правила пожарной безопасности при проведении огневых работ на судах морского флота».
За противопожарное состояние судна в целом несет ответственность капитан судна. Ответственность за обеспечение противопожарного состояния мест проведения работ, за готовность противопожарных средств по месту стоянки судна несет Подрядчик.
12.4. Перечень СЗЧ, комплектующих и спецматериалов, необходимых для ремонта узлов и механизмов судна, составляется в период проведения заводской дефектации, не позднее первой трети плановой продолжительности ремонта. Поставку необходимых СЗЧ, комплектующих, спецматериалов и ЛКМ производит Заказчик в сроки согласно графику ремонта судна.
12.5. В случае вынужденного прекращения работ на судне (на доке) по метеорологическим условиям представители Подрядчика и Заказчика составляют двухсторонний акт, к которому обязательно должна быть приложена справка Гидрометеослужбы о метеорологических условиях, влиявших на продолжительность ремонта.
12.6. В случае задержки поставки Заказчиком необходимых СЗЧ, РТИ, ЛКМ, комплектующих и спецматериалов, срок окончания ремонта устанавливается по письменному соглашению сторон.
12.7. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны только при условии, что они составлены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то лицами с обеих сторон.
По подписанию настоящий договор заменяет всю предшествующую переписку и переговоры по этому поводу. При расхождениях договора с приложениями к нему преимущество отдается тексту настоящего договора.
12.8. Стороны договорились, что факсимильные документы и документы, присланные по электронной связи, имеют юридическую силу до получения подлинных документов, которые должны быть направлены соответствующей стороной курьерской почтой в течение 10 (десяти) календарных дней со дня обмена документами по факсимильной (электронной) связи.
12.9. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.
12.10. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания и действует до исполнения сторонами обязательств по договору.
13. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
183032 г. Мурманск, пр. Кольский, 1 ИНН /КПП _______________,
Источник