Договор ремонт теплового счетчика

Примерная форма договора на выполнение работ по ремонту прибора учета тепловой энергии (теплосчетчика) (подготовлено экспертами компании «Гарант»)

ГАРАНТ:

Настоящая форма разработана в соответствии с положениями гл. 37 ГК РФ.

Договор на выполнение работ по ремонту прибора учета тепловой энергии (теплосчетчика)

[ место заключения договора ]

[ число, месяц, год ]

[ Полное наименование юридического лица ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ наименование документа, подтверждающего полномочия ], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с одной стороны, и

[ наименование/Ф. И. О. заказчика ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется своими силами по заданию Заказчика выполнить комплекс работ по ремонту прибора учета тепловой энергии марки [ вписать нужное ], заводской N [ значение ] (далее — теплосчетчика), установленного в помещении по адресу: [ вписать нужное ], а Заказчик обязуется принять выполненные работы и уплатить согласованную цену.

1.2. В рамках выполнения работ по ремонту теплосчетчика Подрядчик:

— проводит диагностику прибора учета, выявляет причины поломки;

— при невозможности ремонта прибора учета на месте у Заказчика производит демонтаж прибора учета с последующей транспортировкой к месту ремонта;

— производит ремонт или замену деталей и комплектующих прибора учета с последующей наладкой, восстановление цепей теплосчетчика и др.

— осуществляет монтаж прибора учета на объекте Заказчика;

— проводит пуско-наладочные работы.

1.3. В случае если ремонт прибора учета тепловой энергии производится вне помещения Заказчика, Стороны по настоящему договору составляют акт приема-передачи прибора учета Подрядчику, подписываемый Сторонами. В этом случае Подрядчик несет ответственность за сохранность прибора учета в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

1.4. Все необходимые для ремонта прибора учета детали, комплектующие, инструменты предоставляет Подрядчик. Стоимость материалов входит в стоимость работ.

Подрядчик гарантирует использование в процессе ремонта запчастей и компонентов, утвержденных заводом-изготовителем.

1.5. Подрядчик подтверждает, что имеет лицензию, а также соответствующий допуск на право монтажа, демонтажа, выполнения ремонтных работ приборов учета тепловой энергии.

2. Стоимость работ и условия платежа

2.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы по расценкам, установленным Подрядчиком.

Цена договора включает компенсацию издержек Подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.

2.2. Оплата ремонтных работ, предусмотренных настоящим договором, осуществляется [ вписать нужное ].

3. Срок выполнения работ

3.1. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.

3.2. Работы должны быть завершены в течение [ значение ] дней с даты, указанной в пункте 3.1. настоящего договора.

Работы считаются выполненными после подписания сторонами акта передачи выполненных работ.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работы по ремонту теплосчетчика в соответствии с правилами и нормами проведения соответствующих работ.

4.1.2. До начала выполнения ремонтных работ в присутствии Заказчика проверить наличие и целостность заводской или контрольной пломбы.

При ее отсутствии или нарушении целостности немедленно сообщить об этом Заказчику и внести соответствующие отметки в технические документы.

4.1.3. Обеспечить установленный порядок подключения и допуска в эксплуатацию (коммерческому учету) теплосчетчика после ремонта.

4.1.4. После проведения ремонтных работ сделать запись о выявленных нарушениях работы теплосчетчика в технический паспорт.

4.1.5. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные в течение гарантийного срока.

4.2. Заказчик обязуется:

4.2.1. Своевременно и в полном объеме оплатить выполненную Подрядчиком работу согласно п. 2.2. настоящего договора.

4.2.2. Предоставлять всю необходимую информацию для качественного и своевременного выполнения Подрядчиком работы.

4.2.3. Обеспечивать Подрядчику доступ в помещение, где установлен теплосчетчик.

4.3. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.

5. Гарантийный срок

5.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет [ срок ] с момента подписания акта выполненных работ.

5.2. Гарантия не распространяется на дефекты и/или неисправности в процессе эксплуатации, вызванные ремонтом теплосчетчика, произведенным иными организациями, в том числе не имеющими специальную лицензию и допуски к ремонту приборов учета, а также использованием запчастей или компонентов, не утвержденных заводом-изготовителем.

6. Ответственность сторон

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством.

6.2. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику штраф в размере [ значение ] % стоимости работ за каждый день просрочки.

6.3. В случае просрочки оплаты стоимости услуг Заказчик выплачивает Подрядчику штраф в размере [ значение ] % от суммы долга за каждый день просрочки.

6.4. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.

7. Заключительные положения

7.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего договора, Стороны будут стремиться разрешать путем переговоров. В случае недостижения согласия между Сторонами спор будет рассматриваться в судебном порядке.

7.2. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.

7.3. По соглашению Сторон настоящий договор может быть изменен или расторгнут в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.

7.4. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.

7.5. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению гражданское законодательство Российской Федерации.

7.6. Договор составлен в 2-х подлинных экземплярах, по одному экземпляру для каждой стороны и оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

8. Реквизиты и подписи сторон

[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]

[ подпись, инициалы, фамилия ]

Вы можете открыть актуальную версию документа прямо сейчас.

Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.

Примерная форма договора на выполнение работ по ремонту прибора учета тепловой энергии (теплосчетчика)

Разработана: Компания «Гарант», ноябрь 2012 г.

Источник

Договор № ПП-3717 на оказание услуг по поверке приборов учета расхода тепловой энергии

на оказание услуг по поверке приборов учета расхода тепловой энергии

город Москва «____»_________ 2017 года

___________________________________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице ________________________________________________, действующего на основании Устава, с одной стороны, и Общество с ограниченной ответственностью , именуемое в дальнейшем «Исполнитель», ,, действующего на основании Устава, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по поверке приборов учета расхода тепловой энергии(далее – Приборы), установленных по адресу:

При обнаружении неисправности в работе Приборов или при не прохождении метрологической поверки, Исполнитель оказывает услуги по организации ремонта Приборов. Проведение ремонтных работ оформляется отдельным договором.

1.2. Перечень поверяемых Приборов (приложение 1).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ

2.1. Стоимость оказания услуг по поверке Приборов составляет 40000(сорок тысяч) рублей, без НДС в связи с применением УСН.

2.2. Оплата стоимости услуг по поверки приборов производится Заказчиком в полном объеме после оказания услуг в течение 3-х рабочих дней на основании выставленного счета.

2.3. В случае необходимости проведения ремонтных работ, изменения установленной Договором стоимости работ оформляются отдельным договором, утвержденным в установленном порядке.

3. СРОК ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

3.1. Началом оказания услуг считается дата подписания договора.

3.2. Срок оказания услуг – 15(пятнадцать) рабочих дней.

3.3. Окончанием оказания услуг считается дата подписания сторонами Акта оказанных услуг.

3.4. В случае отказа Заказчика от подписания Акта оказанных услуг и не предоставления мотивированного отказа от приема оказанных услуг в течение 3-х дней, услуги считаются оказанными с момента сообщения Исполнителя о готовности объекта к сдаче.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1.Своими или привлеченными силами и средствами выполнить все услуги, предусмотренные договором и сдать их Заказчику.

4.1.2.При оказании услуг обеспечить выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности и пожарной безопасности.

4.1.3.Все применяемые для оказания услуг материалы и комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты, удостоверяющие их качество.

4.1.4.Обеспечить качество оказания услуг в соответствии с проектной документацией, действующими нормами и техническими условиями.

4.1.5.По окончании оформить надлежащим образом документацию на оказанные услуги и передать ее Заказчику.

4.1.6. В течение гарантийного срока на услуги, который составляет 1 (один) месяц с даты подписания Акта оказания услуг, обеспечить бесплатное устранение дефектов.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1.Передать Исполнителю объект с трубопроводом систем тепло — и водоснабжения и трубной разводкой, выполненной в соответствии с требованиями по установке узлов учета.

4.2.2.Уведомить Исполнителя о готовности объекта к оказанию услуг, с указанием даты начала оказания услуг и назначить ответственного полномочного представителя на объекте.

4.2.3.Обеспечить беспрепятственный доступ представителей Исполнителя на объект для оказания услуг.

4.2.4. Своевременно произвести оплату по настоящему Договору

4.2.5. Заказчик вправе делать замечания по качеству оказания услуг Исполнителем, о чем обязательно вносится отметка в Акт оказания услуг.

4.2.6.Принять услуги в течение 3 (трех) рабочих дней после получения уведомления Исполнителя или дать мотивированный отказ от оказания услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения одной из сторон иных обязательств по настоящему Договору сторона несет ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до 31декабря 2017 года или до полного исполнения Сторонами своих обязательств по настоящему Договору, в том числе в части исполнения обязательств по оплате оказанных услуг.

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за задержку или невыполнение обязательств, обусловленных обстоятельствами, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая объявленную или фактическую войну, гражданские волнения, эпидемии, блокаду, эмбарго, землетрясения, наводнения и другие стихийные бедствия.

7.2. Свидетельство, выданное компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия непреодолимой силы.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры или разногласия, возникающие между сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров.

8.2. В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Москвы.

9. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

9.1. Если Прибор по результатам поверки признан пригодным к эксплуатации, то на него выдается свидетельство о поверке с соответствующей пометкой. Оформление результатов поверки осуществляется в соответствии с действующим нормативным документом на поверку данного средства измерения.

9.2. На Приборы, забракованные в процессе поверки, оформляются извещения о непригодности к применению или составляется заключение о стоимости ремонтных или регулировочных работ для оплаты дополнительных работ, согласно п. 2.3. настоящего договора.

9.3. При исполнении Договора стороны руководствуются действующим законодательством, нормативными актами, Постановлениями и Распоряжениями Правительства Москвы.

9.4. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими сторонами.

9.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой стороны.

Приложение 1. Перечень поверяемых Приборов.

10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

123154, г. Москва, бул. Генерала Карбышева, д.5 корп.2, помещение I– 1 этаж

Источник

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию узла учета тепловой энергии

НА ОКАЗАНИЕ УСЛУГ ПО ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБСЛУЖИВАНИЮ УЗЛА УЧЕТА ТЕПЛОВОЙ ЭНЕРГИИ

г. Калининград «_____»_____________2016г.

Муниципальное предприятие «Калининградтеплосеть» городского округа «Город Калининград», именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________, действующего на основании ______________________________________________________, с одной стороны, и ______________________________________________________________, в лице (собственники объектов юридические или физические лица, Управляющие компании, бюджетные организации, ТСЖ, ЖСК, лица, ответственные за содержание многоквартирного дома, которым переданы собственниками помещений право на заключение и исполнение данного договора) _________________________________________, действующего на основании ______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему договору Исполнитель обязуется по поручению Заказчика оказать услуги по техническому обслуживанию принадлежащего Заказчику узла (узлов) учета тепловой энергии (далее по тексту — УУТЭ) заводской № _________________, расположенного по адресу: ________________________________________ (далее по тексту – Объект).

1.2. Перечень предоставляемых услуг:

Проверка соответствия параметров теплоносителя диапазону измерения приборов учета

Снятие архива среднесуточных (часовых) параметров теплопотребления, составление ведомости

Составление отчета показаний приборов учета

Проверка параметров теплопотребления и логики работы теплового счетчика

Проверка целостности пломб

не реже 1 раз в квартал

Проверка качества заземления расходомеров

Диагностика приборов на наличие кодов ошибок

Проверка герметичности электрических соединений

1 раз в квартал

Проверка приборов на отсутствие механических повреждений

не реже 1 раз в квартал

Проверка целостности изоляции

не реже 1 раз в квартал

Тестирование GSM-канала связи

Оформление приемо-сдаточной документации

1.3. Заказчик обязуется принять перечисленные в п. 1.1., п. 1.2 настоящего Договора услуги и оплатить их стоимость в порядке, установленном разделом 4 настоящего Договора.

1.4. Услуги считаются оказанными после подписания Сторонами Акта об оказании услуг (далее – Акт).

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Цена настоящего договора составляет 950,00 (девятьсот пятьдесят рублей 00 копеек) рублей по каждому Объекту, включая НДС (18%).

2.2 Оплата оказанных услуг осуществляется Заказчиком ежемесячно путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя, либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.3. Оплата за предоставленные услуги производится не позднее 15-го числа каждого месяца, следующего за расчетным, путем внесения денежных средств в кассу Исполнителя либо путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.4. В случае невозможности исполнения Исполнителем обязательств, возникшей по вине Заказчика, услуги подлежат оплате в полном объеме.

2.5. В стоимость услуг, оказываемых по настоящему Договору, не входит стоимость дополнительных услуг в случаях, предусмотренных пп. 4.3.6, 4.3.7, 4.3.8 настоящего Договора, а также оперативный ремонт УУТЭ, стоимость материалов и технических средств, использованных Исполнителем при восстановлении работоспособности УУТЭ.

2.6. Оказанные Исполнителем услуги, перечисленные в п. 2.4 настоящего Договора оплачиваются Заказчиком в течение 3-х банковских дней с момента подписания Акта.

2.7. При возникновении необходимости предоставления дополнительных услуг, оплаты материалов и технических средств, не предусмотренных сметой, общая стоимость услуг может быть изменена, о чем составляется дополнительное соглашение.

2.8. В случае прекращения оказания услуг по настоящему договору по соглашению Сторон или по вине Заказчика, последний обязан возместить Исполнителю фактически произведенные затраты согласно подписанных Актов.

3. ПОРЯДОК И СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ УСЛУГ

3.1. Исполнитель проводит ежемесячное техническое обслуживание УУТЭ до 25 числа каждого месяца.

3.2. Предоставление услуг по техническому обслуживанию УУТЭ оформляется Актом, который составляется не позднее 5-го (пятого) числа месяца, следующего за расчетным.

3.3. Заказчик обязуется принять оказанные услуги путем подписания Акта в день завершения их предоставления Заказчику.

3.4. Претензии Исполнителю могут быть предъявлены Заказчиком в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта. В случае если Заказчик отказывается от подписания Акта без письменного обоснования отказа в течение 3-х (трех) рабочих дней с момента его получения, считается, что услуги приняты Заказчиком без замечаний, отсутствуют претензии по качеству оказанных услуг.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. ИСПОЛНИТЕЛЬ обязан:

4.1.1. Обеспечить предоставление услуг в объеме, предусмотренном п. 1.1., п. 1.2 настоящего Договора, надлежащего качества и в установленные сроки.

4.1.2. При получении от Заказчика извещения о возникших неполадках в работе УУТЭ обеспечить прибытие специалистов в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента получения данного извещения.

4.1.3. Поставить в известность Заказчика, в случае возникновения обстоятельств, замедляющих ход оказания услуг или делающих дальнейшее продолжение выполнения работ (оказания услуг) невозможным.

4.2. ИСПОЛНИТЕЛЬ имеет право:

4.2.1. Самостоятельно определить количество необходимых для оказания услуг специалистов и график их работы, а также обеспечить их всеми необходимыми материалами, инструментами и техническими средствами.

4.2.2. В случае необходимости привлекать к исполнению договорных обязательств третьих лиц.

4.2.3. После предупреждения Заказчика не приступать к выполнению своих обязательств по настоящему Договору или приостановить их выполнение в случаях:

— непредоставления Заказчиком копий необходимой технической документации (проектно-исполнительной документации на УУТЭ, технический паспорт УУТЭ);

— непредоставления Заказчиком беспрепятственного доступа на Объект для исполнения обязательств по настоящему Договору;

— отсутствия обеспечения Заказчиком защиты УУТЭ от несанкционированного вмешательства в его работу третьих лиц;

— нарушения Заказчиком сроков оплаты, установленных разделом 2 настоящего Договора;

— обнаружения технической невозможности дальнейшего оказания услуг, возникшей по вине Заказчика.

4.2.4. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с условиями настоящего Договора.

4.3 ЗАКАЗЧИК обязан:

4.3.1. Предоставить Исполнителю беспрепятственный доступ на Объект автотранспорта, механизмов и специалистов Исполнителя, возможность транспортировки необходимого инструмента, принадлежностей и технических средств УУТЭ.

4.3.2. Передать Исполнителю необходимую техническую документации на УУТЭ (проектно-исполнительная документация, паспорта на средства измерений).

4.3.3. Обеспечить надежность электроснабжения УУТЭ, а также надлежащую защиту УУТЭ от несанкционированного вмешательства в его работу.

4.3.4. Обеспечить осушение (в случае затопления) и надлежащее санитарное состояние в рабочей зоне, безаварийное состояние помещений рабочей зоны.

4.3.5. Обязуется соблюдать условия и правила эксплуатации УУТЭ, изложенные в техническом паспорте и инструкции по эксплуатации прибора учета.

4.3.6. В случае нарушения п. 4.3.1. настоящего Договора оплатить повторный выезд специалистов Исполнителя по отдельному счету сверх стоимости услуг, оговоренной настоящим Договором

4.3.7. В случае возникновения неисправности УУТЭ по причине несоблюдения Заказчиком условий и правил его эксплуатации, изложенных в техническом паспорте и инструкции по эксплуатации, стоимость ремонтно-восстановительных работ Заказчик оплачивает по отдельному счету сверх стоимости услуг, оговоренной настоящим Договором.

4.3.8. Обеспечить сохранность УУТЭ и целостность пломб теплоснабжающей организации и завода-изготовителя. В случае возникновения неисправности и обнаружения нарушения пломб, стоимость ремонтно-восстановительных работ в отношении данной аппаратуры Заказчик оплачивает по отдельному счету сверх стоимости услуг, оговоренной настоящим Договором.

4.3.9. В течение 3-х (трех) дней с момента обнаружения неполадок в работе УУТЭ известить об этом Исполнителя.

4.3.10. Незамедлительно в письменной форме проинформировать Исполнителя о произошедших либо предстоящих изменениях в части:

— состояния сетей и энергопринимающего оборудования Заказчика, способных повлиять на возможность исполнения договора Исполнителем, а также на работу УУТЭ;

— изменения почтового адреса, телефонного номера, банковских реквизитов Заказчика,

— отчуждения, передачи прав владения, пользования, распоряжения УУТЭ;

— реорганизации, ликвидации и иных аналогичных обстоятельств, влекущих за собой существенное изменение обстоятельств, из которых стороны исходили при заключении настоящего Договора.

4.3.11. Не производить переоборудования внутридомовых систем теплоснабжения без предварительного согласования с Исполнителем.

4.3.12. Принять результаты услуг, оказанных в соответствии с требованиями настоящего Договора, и оплатить их.

4.4 ЗАКАЗЧИК имеет право:

4.4.1. Контролировать ход оказания услуг Исполнителем по настоящему договору без вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Исполнителя;

4.4.2. Предъявлять претензии по качеству оказанных услуг в течение 30-ти (тридцати) календарных дней с момента подписания Акта об оказании услуг.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Стороны несут ответственность за неисполнение либо ненадлежащее исполнение принятых на себя по настоящему Договору обязательств в соответствии с законодательством РФ и условиями настоящего Договора.

5.2.Каждая Сторона должна исполнять свои обязательства, вытекающие из настоящего Договора, надлежащим образом, оказывая другой Стороне всевозможное содействие в выполнении ее обязательств по настоящему Договору.

5.3. В случае неоплаты Заказчиком предоставленных услуг в течение 2-х (двух) календарных месяцев, Исполнитель вправе приостановить оказание услуг по настоящему Договору до полного погашения Заказчиком сформировавшейся задолженности, уведомив об этом Заказчика не менее чем за 10 (десять) календарных дней до даты приостановления предоставления услуг.

5.4. Возобновление предоставления услуг осуществляется в течение 5-ти (пяти) рабочих дней с момента полного погашения задолженности Заказчиком. Ответственность за возможные последствия приостановления оказания услуг возлагается на Заказчика.

5.5. В случае если Исполнитель не выполнит надлежащим образом свои обязательства в срок, предусмотренный настоящим Договором, то Заказчик вправе требовать от него уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых один десятый) процент от общей стоимости услуг, указанной в п. 2.1. настоящего Договора, за каждый день просрочки.

5.6. За нарушение сроков оплаты по Договору Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплаты пени в размере 0,1 (ноль целых одна десятая) % от непроизведенной в срок оплаты по Договору, за каждый день просрочки.

5.7. Оплата или удержание неустойки (пени) не освобождает Стороны от их обязательств и ответственности по настоящему Договору.

5.8. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания обеими Сторонами и действует до _____________________________________.

6.2. Договор считается пролонгированным на следующий год, если не менее чем за 1 (один) месяц до окончания срока действия Договора не последует письменного заявления одной из Сторон об отказе от настоящего Договора или его пересмотре.

6.3. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть в связи с выполнением настоящего договора, будут разрешаться путем переговоров между Сторонами.

6.4. В случае если Стороны не достигнут соглашения по спорным вопросам, споры подлежат разрешению судебными органами Калининградской области.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны обеими Сторонами.

7.2. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой стороне не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.

7.3. В случае досрочного расторжения настоящего Договора Заказчик в течение 5-ти (пяти) банковских дней с момента получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора оплачивает Исполнителю услуги, оказанные на дату расторжения настоящего Договора.

7.4. Настоящий Договор подписан в 2-х (двух) экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

7.5. Все приложения, дополнения и иные соглашения к настоящему Договору являются его неотъемлемой частью.

7.6. Подписывая настоящий Договор, Заказчик подтверждает, что им до подписания настоящего договора получена вся необходимая и достоверная информация о предполагаемой по настоящему договору услуге, ее видах и особенностях, позволяющая сделать объективный выбор оказываемых услуг. Все положения настоящего Договора Заказчику понятны и разъяснены до его подписания.

8. АДРЕСА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

236000 г. Калининград,

Ф-л «Европейский» ПАО «Банк «Санкт-Петербург»

Источник