Договор ремонт запасные части

Образцы договоров поставки и оказания услуг с НДС и без НДС

Договора на поставку запасных частей

В соответствии с условиями настоящего Договора Поставщик обязуется передать в собственность
Покупателю автомобильные запасные части (далее по тексту – Товар).

Ассортимент, цена и количество Товара, подлежащего поставке партиями, согласовываются Сторонами
по каждой отдельной партии товара в Заявках Покупателя

По договору поставки поставщик-продавец, осуществляющий предпринимательскую деятельность, обязуется передать в обусловленный срок или сроки производимые или закупаемые им товары покупателю для использования в предпринимательской деятельности или в иных целях, не связанных с личным, семейным, домашним и иным подобным использованием.

Договора поставки запасных частей предусматривают различные формы оплаты:

• оплата наличными
• оплата банковскими картами
• оплата через банк.

Скачать договора на поставку запасных частей для автомобилей Вы может в этом разделе.

Договора на оказание услуг по ремонту автомобилей

По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется выполнять ремонтные работы, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные Исполнителем работы по техническому обслуживанию в соответствии с условиями настоящего Договора.

Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию автотранспортных средств Заказчика, такие как, диагностические работы, замена масел и фильтров, работы по техническому обслуживанию и ремонту, шиномонтажные работы, и другие виды работ с использованием собственных запчастей или (и) материалов Заказчика, в месте нахождения Исполнителя, а именно: г. Ростов-на-Дону.

Договора оказания услуг по ремонту машин предусматривают различные формы оплаты:

• оплата наличными
• оплата банковскими картами
• оплата через банк.

Договора на техническое обслуживание автомобилей

По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется выполнять техническое обслуживание, а Заказчик обязуется своевременно принять и оплатить выполненные Исполнителем работы по техническому обслуживанию в соответствии с условиями настоящего Договора.

Исполнитель оказывает услуги по техническому обслуживанию автотранспортных средств Заказчика, такие как, диагностические работы, замена масел и фильтров, работы по техническому обслуживанию и ремонту, шиномонтажные работы, и другие виды работ с использованием собственных запчастей или (и) материалов Заказчика, в месте нахождения Исполнителя, а именно: г. Ростов-на-Дону.

Договора оказания услуг техническому обслуживанию предусматривают различные формы оплаты:

• оплата наличными
• оплата банковскими картами
• оплата через банк.

Скачать договора на техническое обслуживание и ремонт грузовых и легковых автомобилей, автобусов и спецтехники Вы может в этом разделе.

Источник

Договор на ремонт и замену запасных частей электро-бензо оборудования

Договор на ремонт и замену запасных частей электро-бензо оборудования

Д О Г О В О Р № ___

на ремонт и замену запасных частей электро-бензо оборудования.

ИП М., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», ОГРНИП 314723204500153 с одной стороны и _______________________________________________________________________ в лице _________________________________________________, действующего на основании ___________________________, с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1 Исполнитель обязуется в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором, выполнить работы по ремонту электро-бензооборудования, а Заказчик обязуется принять по акту результат выполненных работ и оплатить его.

1.2. Сроки выполнения, виды ремонтных работ, стоимость согласовываются Сторонами в спецификациях до начала выполнения работ после проведения дефектации. Спецификации прилагаются к настоящему договору и являются неотъемлемой частью договора.

2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Стоимость работ определяется на основании прайса расценок Исполнителя.

2.2. Заказчик производит предоплату в размере 100% в течение 3-х банковских дней с момента получения счета Исполнителя после сдачи электрооборудования в ремонт.

2.3. В случае изменения цены Исполнитель направляет Заказчику уведомление о предстоящем увеличении не позднее, чем за 5 дней до изменения цены. Согласование производится путем обмена письмами, посредством электронной почты.

В случае изменения в централизованном порядке цен на запасные части и прочие расходы, включаемые в себестоимость выполняемых ремонтных работ, в период их выполнения Исполнитель вправе изменить в одностороннем порядке общую стоимость выполняемых работ на величину изменения цены, направив уведомление Заказчику о предстоящем увеличении не позднее, чем за 5 дней до изменения цены.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА

3.1. Заказчик вправе отправить Исполнителю заявку на вывоз оборудования в сервисный центр Исполнителя, а Исполнитель забирает оборудование, подлежащее ремонту, по акту приема-передачи со склада Заказчика в г. Тюмень и доставляет оборудование в свой сервисный центр своими силами и средствами в течении 2 рабочих дней с момента получения заявки.

3.2. После окончания работ Исполнитель своими силами и средставами доставляет Заказчику оборудование на склад Заказчика в г. Тюмень, стороны подписывают заказ-наряд и акт приема-передачи.

3.3. Оплатить работы в порядке и сроки, предусмотренные настоящим договором.

3.4. Заказчик после оплаты в полном объеме стоимости выполненных работ и окончании ремонта электрооборудования требовать от Исполнителя доставку на свой склад в г. Тюмень электрооборудования в течении 2 рабочих дней силами и средствами Исполнителя.

3.5. Оплатить стоимость диагностики до начала ее выполнения на основании счета Исполнителя.

4. ОБЯЗАННОСТИ И ПРАВА ИСПОЛНИТЕЛЯ

4.1. Своевременно и качественно выполнить работы, согласованные в спецификациях к настоящему договору.

4.2. Если в процессе выполнении работ выяснится неизбежность получения отрицательного

результата или нецелесообразность их дальнейшего проведения, Исполнитель обязан приостановить работы и поставить об этом в известность Заказчика в 5-ти дневный срок. В этом случае стороны обязаны в течение 3-х дней рассмотреть вопрос о целесообразности дальнейшего выполнения работ.

4.3. В случае признания электрооборудования непригодным к восстановлению или ремонту по заявке Заказчика производить диагностику электрооборудования в присутствии Заказчика и за его счет. В случае неявки представителя Заказчика в течение 5-ти дней с момента уведомления, Исполнитель направляет Заказчику акт диагностики, составленный им в одностороннем порядке. В этом случае обязательства Исполнителя считаются исполненными с момента подписания Исполнителем акта диагностики. Исполнитель предоставляет Заказчику акт диагностики после получения оплаты.
4.4. По окончании работ передать Заказчику электрооборудование с восстановленной работоспособностью по акту приема-передачи и заказ-наряду, которые подписываются представителями Сторон.

4.5. Предоставить гарантию на выполненные работы. Гарантийный срок исправной работы указывается в паспорте и исчисляется с момента окончания ремонтных работ. Гарантийный срок распространяется только на узлы и детали, отремонтированные Исполнителем, при условии соблюдения Заказчиком правил транспортировки, хранения, монтажа и эксплуатации электрооборудования. При самостоятельном вскрытии электрооборудования, находящегося на гарантии и при любой другой доработке Заказчиком, гарантия снимается.

4.6. При выходе электрооборудования из строя в период гарантийного срока Заказчик письменно вызывает Исполнителя для участия в осмотре и составлении двустороннего акта. Исполнитель должен направить своего представителя в течение 3-х дней с момента получения уведомления.

4.7. Исполнитель имеет право удерживать электрооборудование до момента оплаты выполненных работ. В случае отсутствия оплаты и неполучения Заказчиком отремонтированного электрооборудования в течение месяца с момента окончания ремонтных работ, Исполнитель вправе реализовать электрооборудование в счет возмещения стоимости ремонтных работ и издержек по его хранению.

4.8. Срок диагностики электрооборудования до 3-х рабочих дней. Срок ремонта электрооборудования до 45 рабочих дней.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение своих обязательств стороны несут ответственность, предусмотренную действующим законодательством.

5.2. За нарушение согласованных сроков выполнения работ Исполнитель обязан уплатить Заказчику неустойку в размере 0,01% от стоимости невыполненных работ за каждый день просрочки.

5.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик обязан уплатить Исполнителю неустойку в размере 0,01% от неоплаченной в срок суммы за каждый день просрочки.

5.4. При обнаружении Заказчиком недостатков в выполненной работе при приемке электрооборудования, Исполнитель обязан устранить недостатки выполненных работ, произошедшие по его вине, в согласованный сторонами срок.

5.5. Уплата неустойки, а также возмещение причиненных убытков не освобождает стороны от выполнения обязательств по договору.

6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до конца года.

6.2. Настоящий договор считается продленным на следующий год, если ни одна из сторон до истечения срока действия настоящего договора не заявит о своем желании расторгнуть его.

7. ДРУГИЕ УСЛОВИЯ

7.1.Споры в связи настоящим договором разрешаются Арбитражным судом Тюменской области.
7.2. Претензии рассматриваются в течение 10 (десяти) дней со дня их получения.

7.3. Все изменения, дополнения настоящего договора действительны лишь в том случае, если они оформлены в письменной форме и подписаны обеими сторонами.

7.4. Стороны обязаны сообщать об изменении своих банковских и почтовых реквизитов в течение 10 дней со дня их изменения.

7.5. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную силу, по одному для каждой стороны

8. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Юридический адрес: 625001 «а» кв. 3

Фактический адрес: 625000 г. Тюмень ул. 30 лет Победы 113 «а» оф. 200

в Западно-Сибирском банке ПАО «Сбербанк» г. Тюмень

ЗАКАЗЧИК: ___________________________________________

телефон (факс): _________________________________________

расчетный счет №______________________________________ в _______________________________________________________

корр. счет № ______________________БИК __________________

ЗАКАЗЧИК ИСПОЛНИТЕЛЬ

____________________________ _______________ М.

Источник

Договор на техническое обслуживание и ремонт автомобилей — образец 2021 года

Владельцы автомобилей или юридические лица нередко прибегают к помощи организаций, занимающихся ремонтом или техническим обслуживанием транспортных средств. Не всегда неисправность или повреждение можно ликвидировать самостоятельно, поэтому вмешательство специалистов бывает просто необходимым.

Оказание услуг по ремонту автомобиля должно оформляться договором, чтобы избежать различных неприятных моментов. Заключив письменное соглашение, владелец ТС становится потребителем услуги и попадает под действие Закона о защите прав потребителя. Поэтому при наличии претензий к качеству произведенных работ он вправе потребовать возврата средств или устранения недоделок.

Помимо основных моментов, связанных с ремонтом или ТО, в соглашении можно прописать гарантийные условия, которые будут действовать в определенный период времени после ремонта. Разберемся, каким должен быть договор на ремонт и техническое обслуживание автомобиля.

Как правильно заполнить типовой договор?

В каждом автосервисе имеется типовой бланк договора, разработанный самостоятельно. Законодательство не устанавливает строгих шаблонов для этого документа и автосервис вправе использовать свой бланк.

Клиенту необходимо внимательно прочитать текст договора перед заполнением и подписанием. Любое разногласие должно быть обсуждено сторонами. При наличии изменений или дополнений они должны быть внесены в документ еще до момента подписания.

Как уже сказано, строгой формы соглашения не существует, но при его составлении должны быть внесены следующие моменты:

• дата и место составления договора;
• необходимая информация об обеих сторонах договора: со стороны заказчика – ФИО, реквизиты паспорта, адрес по прописке, контактный телефон; со стороны исполнителя (подрядчика): наименование автомастерской, ФИО директора если это юридическое лицо, ФИО, паспортные данные, если ИП;
• полное описание транспортного средства с указанием марки, модели, номеров VIN, регистрационного и основных агрегатов, а также примерной стоимости ТС на момент заключения договора;
• прописывается пункт о том, что заказчик предъявил документы о праве собственности или эксплуатации на автомобиль, передаваемый по договору в ремонт;
• в тексте документа должна содержаться фраза, ссылающаяся на заказ-наряд, по которому будут осуществляться необходимые работы. Этот заказ-наряд является приложением к договору и его неотъемлемой частью;
• далее следуют условия исполнения договора, которые включают в себя обстоятельства предстоящего ремонта. Это условия передачи ТС, приобретения и установки запасных частей, объема и стоимости работ;
• права и обязанности сторон с установкой точной даты, не позднее которой подрядчик должен приступить к работам, а также срока или даты их завершения, требований по соблюдению условий сохранности автомобиля и возможностью заказчиком осуществлять контроль за ходом работ;
• в обязанности заказчика входит своевременная и полная оплата произведенных работ;
• отдельным разделом устанавливается процедура возврата ТС после ремонта заказчику. Возврат должен осуществляться на основании передаточного акта, который оформляется после получения всей суммы стоимости произведенных работ;
• необходимо удостовериться, что в договоре имеется пункт об ответственности автосервиса в случае полной утраты автомобиля или какого-либо из его узлов;
• устанавливается возможность предъявления претензий со стороны заказчика, если уже после приемки машины он обнаружил недостатки, связанные с ремонтом, а также возможность их исправления в разумные сроки;
• дополнительно в договор могут быть включены иные положения, уточняющие правовые отношения между сторонами;
• завершает документ раздел, содержащий полные реквизиты сторон и их подписи.

Образец договора на техническое обслуживание и ремонт автомобилей 2021 года

Основные проблемы

Стоимость ремонта или техобслуживания автомобиля устанавливается по договоренности сторон и прейскуранту цен, установленному подрядчиком. Однако, в ходе работ может оказаться, что для качественного ремонта требуется замена ряда запасных частей. Этот момент должен регламентироваться договором. Обязательно обратите внимание на пункт о том, что предварительно заказчик должен быть извещен о необходимости и стоимости замены. Дополнительно следует установить, что заказчик вправе следить за ходом ремонта.

Проблемы могут возникнуть на любой из этапов производства работ. Поэтому в договоре должно быть максимально полно учтено все, что может быть связано с приемкой, ходом работ и получением авто. Договорные отношения между заказчиком и подрядчиком подпадают под действие закона о защите прав потребителей и некачественное исполнение услуги является поводом для восстановления прав в судебном порядке. Поэтому перед подписанием следует внимательно изучить все нюансы.

Источник