Договор ремонт железнодорожных путей

Договор на ремонт участков железнодорожного пути

Договор на ремонт участков железнодорожного пути № ______

«___» _______ 20___ г.

механический завод «Искра», . Н., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и, ___________________________, в лице ________________________, действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, на основании итогового протокола ___________________ заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. «Подрядчик» берет на себя обязательства по ремонту участков железнодорожных путей общей протяженностью 1161 м., стрелочного перевода и железнодорожного переезда в соответствии с локальными сметными расчетами, согласованными «Подрядчиком», утвержденными «Заказчиком» и являющимися неотъемлемой частью настоящего договора (участок №1 – железнодорожный переезд пути №8, участок №2 – 157 м., участок №3 – 264 м., участок №4 – 250 м., участок №5 – 490 м.), включающие в себя работы указанные в п.1.2 настоящего договора (далее по тексту договора – Работы), а «Заказчик» обязуется принять выполненные Работы и оплатить их стоимость. Работы производятся на опасном производственном объекте, железнодорожный путь необщего пользования «Заказчика» предназначен для транспортировки опасных веществ 1 класса (ВМ) и зарегистрирован в Государственном реестре опасных производственных объектов в Ростехнадзоре как ОПО «Участок транспортирования опасных веществ» (регистрационный номер А60-00107-00 от 01.01.2001 года).

1.2. Обязательства по ремонту участков железнодорожных путей «Заказчика» включают следующие виды работ:

1.2.1. Участок № 1 (железнодорожный переезд №8):

— произвести демонтаж и монтаж переездного настила-5,5х6х0,15=5 м3 бетона;

— произвести разборку и укладку пути с типом рельс Р-75-10 м.;

— заменить 19 дефектных деревянных шпал (новая II типа);

— заменить 152 шт. ж. д. костыля (новый);

— произвести балластировку и выправочный ремонт-10х3х0,3=9 м3 щебня фракции 20х40.

1.2.2. Участок № 2 (участок главного пути от стрелочного перевода № 5 до стрелочного перевода №6 – 157 м.):

— произвести разборку пути с типом рельс Р-65 -157м.;

— заменить 288 шт. деревянных шпал (новая II типа);

— опилить 10 концов рельс;

— просверлить 20 типовых отверстий;

— добавить 4 шт. стыковых накладок 1Р-65 (новая);

— заменить 50 шт. стыковых болтов (новый);

— заменить и добавить согласно эпюры шпал 1840/1 км. 30 шт. подкладки Д-65(б/у);

— произвести замену 2304 шт. ж. д. костыля (новый);

— произвести укладку пути с типом рельс Р-65 -157 м.;

— заменить рельсы длиной менее 6,25 и добавить 25м/п. (б/у, I группа) после торцовки;

— произвести балластировку, выправку пути в плане и профиле — 157 м. и добавить 157х3х0,35=165 м3 щебня фракции 20×40.

1.2.3. Участок № 3 (участок железнодорожного пути от стрелочного перевода №6 до стрелочного перевода №8 протяженностью 264 м.):

— произвести балластировку, выправку пути в плане и профиле – 100 м3 щебня фракции 20х40;

— заменить дефектные рельсы по коду 14, 2шт. х12,5 м., тип рельс Р-65 (б/у, I группа);

— заменить 20 шт. деревянных шпал (новая II типа);

— заменить 80 шт. ж. д. костыля.

1.2.4. Участок №4 (участок железнодорожного пути №6 протяженностью 250 м.):

— произвести балластировку, выправку пути в плане и профиле – 262,5 м3 щебня фракции 20х40;

— опилить 14 концов рельс;

— просверлить 28 типовых отверстий;

— заменить дефектные рельсы по коду 14 и добавить после торцовки 3шт. х12.5 м., тип рельс Р-65 (б/у, I группа);

— заменить 200 шт. подкладки КБ-65 (новая);

— заменить и добавить резиновую прокладку под подкладку КБ-65 368 шт. (новая);

— заменить 100 шт. закладных болтов в сборе.

1.2.5. Участок №5 ( участок железнодорожного пути от центрального переезда протяженностью 490 м.):

— произвести балластировку, выправку пути в плане и профиле – 250 м3 щебня фракции 20х40;

— заменить 60 шт. закладных болтов в сборе;

— заменить дефектные рельсы по коду 17, 2 шт. х12,5м., тип рельс Р-65 (б/у, I группа);

— заменить и добавить подкладки КБ-65 в количестве 100 шт.;

— произвести регулировку шпал согласно эпюры, заменить деревянные шпалы на железобетонные – 20 шт. (новые);

— произвести замену резиновой прокладки под подкладкой 1400 шт. (новая);

— опилить 10 концов рельс;

— просверлить 20 типовых отверстий после торцовки и добавить 25 м/п. тип рельс Р-65 (б/у, I группа), добавить накладки 1Р-65 4 шт. (новая).

2.ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1.«Подрядчик» приступает к выполнению Работ с 01.06.2015г., срок окончания выполнения Работ

2.2.«Подрядчик» выполняет Работы собственными оборудованием, машинами и другими орудиями, а также бригадой монтеров пути в количестве не менее 5 человек, аттестованных по специальным требованиям промышленной безопасности при транспортировании опасных веществ железнодорожным транспортом.

2.3. Выполнение основных Работ производится в «окно», время проведения которого «Подрядчик» согласовывает с начальником станции Иня-Восточная.

2.4. «Подрядчик» осуществляет выполнение Работ в соответствии с требованиями: ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (с изменениями от 01.01.2001); правилами технической эксплуатации железных дорог РФ (Приказ Министра России от 01.01.2001 N 286) (ред. от 01.01.2001 «Об утверждении Правил технической эксплуатации железных дорог Российской Федерации»); Правилами безопасности при перевозке опасных грузов железнодорожным транспортом (утв. Постановлением Госгортехнадзора РФ от 01.01.20014 N 50) (ред. от 01.01.2001); Техническими требованиями и нормами содержания железнодорожных путей промышленного транспорта, утв. Первым заместителем Министра транспорта РФ от 01.01.2001 №АН-132-Р.

2.5. Демонтированные шпалы должны быть утилизированы «Подрядчиком» в соответствии с действующим законодательством.

2.6. После приемки выполненных Работ «Подрядчик» в течении 5-ти банковских дней предоставляет «Заказчику» на подписание акты формы КС -2, КС-3, которые «Заказчик» обязан рассмотреть и подписать в течении 10-ти банковских дней с момента их предъявления.

3.СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ.

3.1 Стоимость Работ определяется по итогам проведения открытого конкурса на ремонт участков железнодорожных путей и составляет — _____________руб. (______________________________) в том

3.2.В стоимость включается выполнение работ, указанных в п.1.2. настоящего договора.

3.3.В стоимость Работ включается стоимость материалов, необходимых для выполнения Работ согласно предоставленного «Подрядчиком» сметного расчета на ремонт участков.

3.4.«Заказчик» оплачивает Работы после подписания сторонами актов выполненных работ формы КС -2, КС -3 и акта ввода в эксплуатацию участков в течение 10-ти банковских дней по каждому участку.

3.5. Оплата Работ производится путем перечисления денежных средств на расчетный счет «Подрядчика» платежным поручением.

3.6 Исполнением обязательств по оплате считается момент списания денежных средств с расчетного счета «Заказчика».

4.1.За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего договора стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством РФ.

4.2. За нарушение сроков выполнения Работ «Заказчик» вправе потребовать, а «Подрядчик» обязан уплатить неустойку в размере 0,2 процента от стоимости невыполненных своевременно Работ за каждый день просрочки.

4.3. За выполнение Работ ненадлежащего качества «Заказчик» вправе потребовать, а «Подрядчик» обязан уплатить неустойку (пеню) в размере 10 процентов от стоимости Работ, не соответствующих условиям Договора о качестве.

4.4. Оплата неустойки не освобождает «Подрядчика» от обязанности выполнить Работы надлежащего качества.

4.5. «Подрядчик» дает гарантию на материал и на выполненные Работы в течении 1 года после окончания срока действия настоящего договора.

4.6. «Подрядчик» обязан возместить «Заказчику» все убытки (штрафы государственных органов, неустойки, ущерб и др., а так же все предъявленные третьими лицами «Заказчику» убытки), возникшие во время и по окончании срока действия договора в пределах гарантийного срока.

5.1. Стороны соглашаются считать конфиденциальной информацию, полученную от другой стороны в ходе исполнения условий договора и обозначенную передающей стороной как конфиденциальную.

5.2. Конфиденциальная информация, которой обмениваются Стороны в соответствии с договором, не раскрывается и не распространяется каким — либо способом или в какой — либо форме получающей Стороной кому — либо, кроме своих собственных служащих и привлекаемых для исполнения обязательств, предусмотренных договором, третьих лиц, у которых есть обоснованная необходимость знать вышеуказанную информацию.

5.3. Информация не является конфиденциальной в следующих случаях:

· уже находится в доступной сфере или становится доступной общественности без нарушения получающей Стороной;

· правомерно находилась в распоряжении получающей Стороны без обязательства о неразглашении конфиденциальной информации до ее получения от раскрывающей Стороны, что подтверждается письменными документами получающей Стороны;

· согласно имеющимся доказательствам правомерно получена от третьей Стороны без обязательства о неразглашении конфиденциальной информации;

· одобрена для обнародования путем письменного согласия раскрывающей Стороны;

· подлежит обязательному оглашению согласно нормам действующего законодательства РФ.

5.4. В соответствии с Федеральным законом РФ «О персональных данных» Стороны обязуются обеспечить конфиденциальность персональных данных клиентов/ Контрагентов/ руководителей/ сотрудников Сторон, которые стали/станут им известны в связи с заключением и исполнением настоящего договора, а также принимать надлежащие меры по их защите и охране.

5.5. Убытки, причиненные любой Стороне в связи с несанкционированным использованием и/или разглашением/передачей конфиденциальной информации (персональных данных) другой Стороной третьим лицам, подлежит возмещению Стороной, в результате действий которой были причинены убытки, за исключением случаев, установленных законодательством РФ.

6.ИЗМЕНЕНИЕ, РАСТОРЖЕНИЕ И СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА, СПОРЫ.

6.1. Изменения и дополнения в договор могут вноситься по соглашению сторон.

6.2. «Заказчик» вправе досрочно расторгнуть настоящий договор, предупредив об этом «Подрядчика» не менее чем за два месяца до расторжения.

6.3. Досрочное расторжение договора возможно также по соглашению сторон и в других случаях, предусмотренных законодательством РФ.

6.4. В случае досрочного расторжения договора «Подрядчик» обязан сдать объект и исполнительную документацию на выполненный объём по акту, а «Заказчик» оплатить «Подрядчику» фактически выполненные Работы.

6.5. Договор вступает в силу с момента подписания сторонами и действует до 31.10.2015 г.

6.6. Все споры, разногласия и требования, возникающие между сторонами при изменении, расторжении, неисполнении или ненадлежащем исполнении настоящего Договора, а также по поводу его недействительности, разрешаются в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростехнологии» в соответствии с утвержденными регламентом. Решения Третейского суда при Государственной корпорации «Ростехнологии» признаются сторонами обязательными для исполнения, являются окончательными и не подлежат оспариванию.

6.7. Если «Подрядчик» выразит свое несогласие с разрешением спора в Третейском суде при Государственной корпорации «Ростехнологии», возникший спор рассматривается в установленном законодательством Российской Федерации судебном порядке, либо, если стороны придут к соглашению, в порядке, установленном соглашением сторон.

7.РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН.

«ЗАКАЗЧИК» механический завод «Искра»

630900 г. Новосибирск, ул. .

в Сибирском банке Сбербанка России г. Новосибирска

Факс: (383) 272-54-16

Генеральный директор Искра» _________________

Источник

Договор на техническое обслуживание железнодорожного пути необщего пользования

Отзывов:	3	Просмотров:	6230
Голосов:	1	Обновлено:	29.01.2013

Автор документа

число консультаций:	82
отмеченных лучшими:	5
ответов к документам:	52
размещено документов:	927
положительных отзывов:	84
отрицательных отзывов:	6

Договор №

на техническое обслуживание железнодорожного пути необщего пользования

г. ______________ «____»_____________ 20__ г.

_____________________________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице __________________________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и ______________________________________ , именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________ , действующего на основании __________________ , с другой стороны, в дальнейшем при совместном упоминании именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора.

1.1. Подрядчик предоставляет услуги по техническому обслуживанию и контролю состояния железнодорожного подъездного пути необщего пользования, примыкающие к станционным путям станции ______________ в объёме текущего содержания (перечень работ текущего содержания прилагается – Приложение № 1 к Договору), протяжённостью _______ км пути и ___ (______) стрелочных переводов (далее – услуги), а Заказчик эксплуатирует железнодорожный подъездной путь и оплачивает оказанные услуги, согласно прилагаемой к настоящему Договору калькуляции (Приложение № 2 к Договору).

1.2. К техническому обслуживанию подъездной путь принимается после подписания актам приёма-передачи с указанием пространственного расположения, заключения о состоянии пути и обустройств. Пространственное расположение, техническое состояние подъездного пути и обустройств определяется Подрядчиком в присутствии Заказчика в соответствии с «Паспортом железнодорожного подъездного пути», составленного, согласованного и зарегистрированного в установленном порядке.

2. Обязанности сторон.

2.1. Обязанности Заказчика:

2.1.1. Заказчик обязан использовать железнодорожный подъездной путь и стрелочные переводы по их прямому назначению.

2.1.2. Заказчик обязан допускать представителя Подрядчика для проведения осмотра железнодорожного подъездного пути.

2.1.3. Заказчик назначает своего представителя, уполномоченного осуществлять непосредственный контроль над процессом оказания услуг, принимать от Подрядчика и подписывать Акты приёма-сдачи оказанных услуг, давать Подрядчику указания и распоряжения о режиме оказания услуг, а также письменно информирует Подрядчика о таком назначении с указанием полномочий, должности и имени представителя.

2.1.4. Заказчик подписывает в течении пяти рабочих дней с момента получения от Подрядчика, составленные в соответствии с пунктом 3.4 Договора оригиналы Актов приёма-сдачи оказанных услуг и направляет их в адрес Подрядчика, либо в течении пяти рабочих дней с момента получения направляет письменный мотивированный отказ от подписания Акта.

2.1.5. Заказчик обязан своевременно в установленном Договором порядке производить оплату услуг Подрядчика.

2.2 Обязанности Подрядчика:

2.2.1. Подрядчик обязан осуществлять техническое обслуживание железнодорожного подъездного пути и стрелочных переводов в соответствии с нормами и допусками, установленными ПТЭ РФ, «Инструкцией по текущему содержанию железнодорожных путей» № ЦП-774 от 01.07.2000 г., «Правилами и технологией выполнения основных работ при текущем содержании пути» № ЦПТ-52 от 30.06.1997 г.

2.2.2. Подрядчик выполняет работы, неучтённые в Приложении № 1 данного Договора, на основании дополнительного соглашения и сметы, утверждённой Сторонами.

2.2.3. Подрядчик осуществляет систематический надзор за состоянием пути, анализ причин появления неисправностей и выполнение необходимых работ в установленные сроки.

2.2.4. Подрядчик обеспечивает соблюдение правил техники безопасности при оказании услуг, на железнодорожном пути собственными работниками, машинами и механизмами.

2.2.5. Подрядчик несёт полную ответственность за соблюдение государственных нормативных требований по охране труда при оказании услуг на железнодорожных путях необщего пользования.

2.2.6. Подрядчик выполняет требования пожарной безопасности при оказании услуг.

2.2.7. Подрядчик участвует в комиссиях по плановому осмотру подъездных путей представителями ОАО «РЖД».

2.2.8. Подрядчик подаёт предложения по проведению подъёмочного, среднего и капитального ремонтов, замене элементов пути, не соответствующих нормативным документам по безопасности движения, содержания и обслуживания железнодорожных путей необщего пользования.

3. Платежи и расчёты по Договору.

3.1. Заказчик ежемесячно оплачивает оказываемые услуги по настоящему Договору согласно прилагаемой калькуляции.

3.2. Заказчик ежемесячно оплачивает услуги Подрядчика по безналичному расчёту путём перечисления денежных средств на расчётный счёт Подрядчика. Датой исполнения обязательства Заказчика по оплате услуг Подрядчика считается день перечисления причитающихся Подрядчику денежных средств на расчётный счёт Подрядчика.

Заказчик оплачивает услуги до 15 (пятнадцатого) числа месяца, следующего за месяцем, в котором были оказаны принятые по акту приёма-передачи услуги, на основании счетов, выставляемых Подрядчиком.

3.3. Подрядчик предоставляет Заказчику не позднее третьего числа каждого месяца, следующего за месяцем, в котором услуги были оказаны, два оригинала Акта приёма-передачи оказанных услуг, счет-фактуру, а также Сводную накладную использованных при оказании услуг материалов.

3.4. В случае изменения затрат на используемые машины и механизмы, а также увеличения региональных коэффициентов на заработную плату, стоимость оказываемых услуг может быть изменена по соглашению Сторон. Стоимость оказываемых услуг может пересматриваться не чаще одного раза в полугодие.

4. Ответственность по Договору.

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

4.2. Подрядчик отвечает за весь ущерб, возникающий в связи с неисполнением или ненадлежащим исполнением своих договорных обязательств. Ответственность Подрядчика имеет место независимо от получения требования-напоминания со стороны Заказчика о необходимости надлежащего выполнения договорных обязательств. В случае просрочки оказания услуг по Договору Подрядчик уплачивает неустойку в размере __ процента от стоимости не оказанных вовремя услуг за каждый день задержки до фактического выполнения обязательств с момента письменного уведомления стороны. Если услуги оказываются с недостатками по вине Подрядчика, то Подрядчик по письменному требованию Заказчика в согласованные сроки должен принять все меры по устранению недостатков с целью надлежащего предоставления всего объёма услуг. Заказчик имеет право подавать такие письменные требования в течение срока действия настоящего Договора. За задержку подвижного состава по подаче к фронтам погрузки (выгрузки) по вине Подрядчика (ненадлежащее текущее содержание) ответственность возлагается на Подрядчика с возмещением возникших убытков.

4.3. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу объёмов, качества, недостатков оказанных услуг или причин возникновения недостатков по требованию любой из сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу, если иное предварительно не согласовано сторонами в письменном виде, оплачиваются Сторонами в равных долях. После получения результатов экспертизы все расходы потерпевшей стороны на её проведение возмещаются стороной, виновной в ущербе.

4.4. Ни одна из Сторон не вправе передать свои права и обязанности по настоящему Договору третьей стороне без письменного согласия на то другой Стороны.

4.5. Во всём, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим гражданским законодательством РФ.

4.6. За нарушения Заказчиком сроков оплаты услуг, установленных пунктом 3.2. настоящего Договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку в размере __ процента от стоимости принятых по Акту не оплаченных услуг за каждый день просрочки с момента письменного уведомления стороны.

5. Условия конфиденциальности.

5.1. Вся организационная, финансовая и технологическая информация, касающаяся Сторон и (или) услуг, оказываемых в соответствии с настоящим Договором, получаемая в связи с оказанием упомянутых услуг, является конфиденциальной. Эта информация не должна передаваться ни одной из Сторон каким-либо третьим лицам без письменного согласия другой Стороны. Общедоступная информация не считается конфиденциальной, её опубликование или передача третьим лицам регулируется соответствующими правовыми нормами.

5.2. Ответственность Подрядчика за раскрытие информации, получаемой при выполнении настоящего Договора, относится также ко всем лицам, которые выступают от имени Подрядчика, к уполномоченным лицам, представителям, а также ко всем лицам оказывающим помощь, которые могут иметь прямой или косвенный доступ к такой информации, которая в данном определении выступает как производственная (коммерческая) тайна.

6. Особые условия Договора.

6.1. Стороны вправе расторгнуть настоящий Договор в одностороннем порядке, уведомив об этом другую сторону за 30 (тридцать) дней до предполагаемой даты расторжения с указанием причин расторжения Договора.

6.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору Стороны решают в претензионном порядке. При не достижении согласия сторонами спор передаётся на разрешение Арбитражного суда _________________.

6.3. Стороны не несут ответственности, предусмотренной настоящим Договором, если невозможность выполнения ими полностью или частично условий Договора наступила в силу форс-мажорных обстоятельств – действий непреодолимой силы, иных явлений стихийного характера и военных действий, находящихся вне контроля партнёров по Договору.

7. Срок действия Договора.

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до «___»___________ 20__ года.

7.2. Пролонгация настоящего Договора осуществляется путём подписания дополнительного соглашения.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

7.4. Все Приложения, изменения и дополнения к Договору являются его неотъемлемой частью.

Приложения к Договору:

Приложение № 1 – перечень работ, выполняемых Подрядчиком, в объёме текущего содержания пути.

Приложение № 2 – сводный расчёт стоимости технического обслуживания пути и стрелочных переводов в месяц.

Источник