Договор ремонта мебели образец

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

1. Предмет договора
2. Права и обязанности сторон
3. Порядок расчетов и стоимость работ
4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
5. Ответственность сторон
6. Форс-мажорные обстоятельства
7. Порядок разрешения споров
8. Заключительные положения
9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
10. Подписи сторон

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из ______________________________ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение __________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __________ % от Цены договора.

3.2.2. В течение __________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере __________% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет __________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за __________ дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение __________ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Источник

Договор ремонта мебели

ДОГОВОР РЕМОНТА МЕБЕЛИ № ___/­­­­­­__-15

Г. Москва «___» _______________ 2015г.

Общество с ограниченной ответственностью (в дальнейшем – «Подрядчик»), . И., действующего на основании устава, с одной стороны и _____________________________________________________________, в дальнейшем «Заказчик» с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. По настоящему Договору Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика работу, согласно Приложению №1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора, и сдать результат работы Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Работа выполняется на средства Заказчика,

1.3. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов и своими инструментами.

1.4. Подрядчик несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных им материалов.

1.5. В случае, если Заказчик предоставляет свой материал для выполнения необходимой работы, ответственность за ненадлежащее качество предоставленного материала лежит на Заказчике.

1.6. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего договора, определены в Приложении « 1, которое является неотъемлемой частью настоящего договора.

1.7. Срок выполнения работ 20 дней с момента подписания договора.

1.8. Работа считается выполненной после подписания акта приема-сдачи работы Заказчиком.

2. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

2.1. Начало действия договора: __ _____________ 2015 г.

2.2. Конец действия договора: __ ______________ 2015 г.

3. СТОИМОСТЬ РАБОТЫ. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. Стоимость подлежащей выполнению работы по настоящему договору, определяется согласно Приложению № 1, являющимся неотъемлемой частью настоящего договора и составляет ______________ (_______________________________________________________ ) рублей.

3.2. Стоимость работы по настоящему договору включает компенсацию издержек «Подрядчика» и причитающегося ему вознаграждения.

3.3. «Заказчик» выделяет «Подрядчику» денежные средства для приобретения сырья и материалов, необходимых для выполнения работы в размере ___________ ( ____________________________________________) рублей.

3.4. Окончательный расчет производится после окончательной сдачи работ «Подрядчиком «Заказчику» при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованные сроки, установленные в настоящем договора или досрочно.

4. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

4.1. Подрядчик обязуется:

4.1.1. Выполнить работу с надлежащим качеством.

4.1.2. Выполнить работу в срок, указанный в п.2 настоящего договора.

4.1.3. Передать результат работы Заказчику.

4.1.4. Предоставить Заказчику достоверную и необходимую информацию о предлагаемой работе, а также сообщить при сдаче работы Заказчику о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного использования результата работ.

4.1.5. Подрядчик обязан немедленно предупредить Заказчика о независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

4.1.6. Если возникнет необходимость в проведении дополнительных работ, и в связи с этим в существенном повышении стоимости работы на определенном этапе выполнения работ по настоящему договору. Подрядчик обязан своевременно предупредить об этом Заказчика. Если Заказчик не согласен на превышение согласованной первоначально стоимости работы, он вправе отказаться от договора. В этом случае Заказчик уплачивает Подрядчику стоимость за выполненную часть работы.

4.1.7. Подрядчик, своевременно не предупредивший Заказчика о необходимости превышения указанной в Приложении № 1 настоящего договора стоимости работы, обязан выполнить договор по стоимости, определенной в настоящем договоре.

4.1.8. Подрядчик обязуется своевременно и безвозмездно устранять недостатки и дефекты в работе, допущенные по его вине.

4.2. Подрядчик вправе:

4.2.1. Подрядчик вправе самостоятельно определять способы выполнения работы.

4.2.2. Подрядчик имеет право выполнить работу досрочно.

4.2.3. В случае не достижения результата работы, или если результат оказался с недостатками, делающими его непригодным для использования по причине недостатков предоставленного Заказчиком материала, Подрядчик вправе потребовать оплаты, выполненной им работы.

4.3. Заказчик обязуется:

4.3.1. Предоставить Подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы.

4.3.2. Заказчик обязуется своевременно оплачивать работу Подрядчика в соответствии с условиями настоящего договора.

4.3.3. Осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе, немедленно заявить об этом Подрядчику.

4.4. Заказчик вправе:

4.4.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. В случае нарушения установленных сроков начала и окончания работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере 0,5 (пять десятых) процента от стоимости работы за каждый просроченный день, но не больше стоимости работы.

5.2. В случае нарушения установленного в настоящем договоре срока оплаты работ, Заказчик выплачивает Подрядчику неустойку в размере 0,5 (пять десятых) процента от стоимости работы за каждый просроченный день, но не больше стоимости работы.

6. ПРИЕМ ЗАКАЗЧИКОМ РАБОТЫ

6.1. Заказчик обязан в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим договором, с участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат) по акту сдачи-приемки (Приложение к настоящему договору), а при обнаружении отступлений от договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

6.2. Заказчик, обнаруживший недостатки в работе при ее приемке, вправе ссылаться на них только в случаях, если в акте-приемке были оговорены эти недостатки, либо возможность последующего предъявления требования об их устранении.

6.3. Заказчик, принявший работу без проверки, лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки (явные недостатки).

6.4. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин, по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы по проведению экспертизы несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком настоящего договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях, расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.

7. ОТКАЗ ОТ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы, отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим договором стоимости пропорционально части работы, выполненной Подрядчиком и возместив Подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

7.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком настоящего договора.

7.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение Подрядчика о невозможности использования материала, предоставленного Заказчиком, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности результатов работы, или создают невозможность ее завершения в срок, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

7.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик не представит в срок, указанный в настоящем договоре, материал Подрядчику, препятствует исполнению договора Подрядчиком или при наличии иных обстоятельств, свидетельствующих о том, что исполнение обязанностей Заказчиком не будет произведено в установленный договором срок.

8. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

8.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

8.2. Подрядчик не производит устранение недостатков после истечения срока предъявления претензий, при неправильной эксплуатации результата работы, при появлении дефектов в результате естественного износа.

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения настоящего договора, в результате обстоятельств чрезвычайного характера, которые стороны не могли предвидеть или предотвратить.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами относительно данного договора, разрешаются путем переговоров и /или в арбитражном суде г. Москвы,

10.2. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры разрешаются в судебном порядке, установленном действующим законодательством.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

11.1. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах по одному для каждой из сторон.

11.2. Договор считается заключенным с момента его подписания.

11.3. Приложение является неотъемлемой частью настоящего договора.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

111402, г. Москва, Алле Жемчугова, д. 5, корп. 2.

Источник