Договор ремонта спортивного оборудования

Договор на ремонт оборудования образец

Известный факт, что ничего вечного не существует. Предметы материального мира имеют свойство портиться, выходить из строя, другим образом терять свое прямое предназначение. Различное техническое оборудование используемое в бизнесе, производстве, как правило, обслуживается специализированными учреждениями и их производителями. Основу сотрудничества в этом направлении закрепляют соответствующим контрактом. Образец договора на ремонт оборудования можно скачать по прямой ссылке на просматриваемой странице совершенно бесплатно.

Рассмотрим основные, существенные условия этого интересного соглашения. Необходимо отметить, что это двусторонний пакт, порождающий права и обязанности относительно ремонта конкретного оборудования. То есть, предметом сделки будет не оборудование, а услуги по его содержанию и ремонту. Таким образом, обсуждаемый договор является разновидностью подряда и содержит его фундаментальные компоненты. Стоит отличать правоотношения, связанные с договором по ремонту техники третьим лицом и восстановительные мероприятия, проводимые специалистом предприятия. В первом случае возникают гражданские отношения, во втором — трудовые.

Обязательные пункты договора на ремонт оборудования

• В верху ставится дата, наименование, город или иной населенный пункт;
• Затем перечисляются реквизиты контрагентов и их полномочных представителей;
• Предмет сделки, технические аспекты ремонта;
• Полномочия, обязанности, ответственность, стоимость, сроки;
• Исключительные параметры;
• Дополнительные пункты на усмотрение сторон;
• В заключении традиционно указываются: порядок разрешения споров, чрезвычайные обстоятельства, подписи и расшифровка.

Бумага по ремонту техники оформляется и подписывается минимум в двух экземплярах и храниться в архивах контрагентов до истечения срока взаимоотношений. В силу законодательной возможности стороны имеют право вносить в контракт всевозможные не запрещенные обстоятельства, полномочия и обязательства. Поскольку каждое правоотношение имеет уникальную природу, предоставленный шаблон позволит понять основную структуру правового регулирования.

Источник

Договор № ремонт спортивного зала МБОУ «Ефимовская средняя общеобразовательная школа»

Приложение № 3

к котировочной заявке

Проект

Ремонт спортивного зала

МБОУ «Ефимовская средняя общеобразовательная школа»

(наименование предмета Договора)

п. Ефимовский «__» _____2013 г.

Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ефимовская средняя общеобразовательная школа», именуемая в дальнейшем – муниципальный заказчик, . В.Тунденковой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________________________________________, именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице ______________________________________, действующего на основании __________________________, с другой стороны, совместно, именуемые далее Стороны, по результатам проведения запроса котировок цен среди субъектов малого предпринимательства, на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок в электронной форме от»____»________2013 г. №_______ заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ОПРЕДЕЛЕНИЯ

1.1.В настоящем договоре нижеперечисленные термины будут иметь следующие толкования:

Договор – соглашение, достигнутое между муниципальным заказчиком и Подрядчиком по результатам проведения запроса котировок цен и зафиксированное в форме настоящего Договора, подписанного Сторонами, со всеми приложениями, дополнениями к нему, а также со всей документацией, на которую в настоящем Договоре есть ссылки, и заключаемый на условиях, указанных в поданной участником размещения заказа заявке и документации об запросе котировок цен;

Цена Договора – общая стоимость работ, являющихся предметом настоящего Договора, указанная в пункте 3.1 настоящего Договора.

2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

2.1. Подрядчик обязуется по заданию Муниципального заказчика, в соответствии с прилагаемым техническим заданием и сметной документацией, выполнить на свой страх и риск на условиях подряда ремонт пола спортивного зала в МБОУ «Ефимовская средняя общеобразовательная школа«.

(далее – Объект), а Муниципальный заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ, принять их результат и уплатить указанную в Договоре цену при условии выполнения всего объема работ по Договору и с качеством, соответствующим сметной документации и действующему законодательству Российской Федерации.

2.2. Сводный сметный расчёт утверждается Муниципальным заказчиком и является неотъемлемой частью Договора.

2.3. Подрядчик обязуется полностью выполнить все работы и сдать готовый объект Муниципальному заказчику в течение 20 рабочих дней с момента подписания договора .

3. ЦЕНА ДОГОВОРА

3.1. Общая сметная стоимость выполнения работ в соответствии с результатами проведения аукциона, с учетом всех налогов составляет: ______ рублей (______) рубля (далее – цена Договора), в том числе НДС ______ рубля.

3.2. Цена Договора является твердой и не может измениться в ходе его исполнения,

3.3. Источником финансирования подлежащих выполнению работ по настоящему Договору является: средства субсидий на иные цели : программа ДЦП «Укрепление материально-технической базы ОУ Ленинградской области на гг» (областной бюджет); МЦП «Укрепление материально-технической базы ОУ Ленинградской области на 2013г.» (местный бюджет)

3.4. Подрядчик не вправе требовать от Муниципального заказчика оплаты дополнительных работ, которые были выполнены им без письменного согласования с Муниципальным заказчиком.

3.5. Муниципальный заказчик не несет ответственности за несвоевременное перечисление денежных средств Подрядчику за выполненные работы по независящим от него причинам (в случаях приостановления или отсутствия бюджетного финансирования).

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. Авансирование не предусмотрено.

4.1. Муниципальный заказчик производит расчёт с Подрядчиком после 100 % выполнения работ.

4.2. Подрядчик предоставляет Муниципальному Заказчику акт о приёмке выполненных работ (форма КС-2) , справку о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), акт сдачи-приемки выполненных работ, сертификаты на материалы. На основании представленных Подрядчиком: акта (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма № КС-3), и акта сдачи-приемки выполненных работ, с обязательным приложением к ним: (актов на скрытые работы, сертификаты на материалы), подписанных Сторонами, в соответствии с п. 6, производятся окончательные финансовые расчеты с Подрядчиком. Стоимость выполненных работ определяется в соответствии с положениями ст. 3 Договора с учетом фактически выполненных работ.

4.4. Оплата за выполненные работы осуществляется в 4 квартале 2013г.

4.5. Работы, выполненные Подрядчиком с замечаниями и отступлениями от технической документации, требований Строительных Норм и Правил, а также условий настоящего Договора, не подлежат оплате муниципальным заказчиком до устранения замечаний. При этом Муниципальный заказчик из сумм, подлежащих оплате Подрядчику, удерживает суммы штрафных санкций, которые подрядчик обязан уплатить в соответствии со ст. 7 Договора. Последующие работы, связанные технологической последовательностью с работами, выполненными с отступлениями от СД и СНиП, к оплате не принимаются.

5. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СТОРОН

5.1.1. Сдать Подрядчику по акту приема-передачи Объект в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня заключения настоящего Договора.

5.1.2. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ на Объекте технический надзор, назначив своего ответственного представителя.

5.1.3. Участвовать в освидетельствовании скрытых работ.

5.1.4. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения и соответствием установленной Договором стоимости, а также за качеством материалов и оборудования, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.

5.1.5. При обнаружении в ходе выполнения работ отступлений от условий настоящего Договора, которые могут ухудшить качество выполненных работ, или иных недостатков, немедленно заявлять об этом Подрядчику в письменной форме, назначив срок их устранения.

5.1.6. Оплачивать выполненные Подрядчиком работы на условиях Договора.

5.1.7. По предъявлению к приёмке выполненных Подрядчиком видов, этапов работ или выполнения всего объема работ по Договору своевременно организовывать их приемку.

5.1.8. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Муниципальный заказчик вправе, если иное не установлено законом или Договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

— безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

— соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

При невыполнении Подрядчиком этого обязательства Муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика

5.1.9. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Муниципальным заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

5.2.1. Принять по акту приема-передачи от Муниципального заказчика объект для выполнения работ по настоящему Договору и обеспечить их сохранность на весь период выполнения работ.

5.2.2. Выполнить предусмотренные Договором работы, обеспечив их надлежащее качество в соответствии с требованиями технического задания, Строительными нормами и Правилами, в сроки, установленные Договором.

5.2.4. Обеспечить в течение всего периода выполнения работ по Договору чистоту здания и прилегающей к Объекту территории.

5.2.5. Обеспечивать представителям Муниципального заказчика беспрепятственный доступ на Объект.

5.2.6. Своевременно оформлять исполнительную документацию в соответствии с ГОСТами, акты выполнения этапов работ, сертификаты, паспорта и акты на скрытые работы, извещая Муниципального заказчика не менее чем за 48 часов о времени освидетельствования скрытых работ. Если закрытие скрытых работ последующими работами выполнено без информирования об этом Муниципального заказчика или информировании его с опозданием, то по требованию последнего Подрядчик обязан за свой счет вскрыть любую часть скрытых работ согласно требованиям Муниципального заказчика, а затем восстановить ее за свой счет.

5.2.7. Обеспечивать своими силами сохранность материалов и оборудования. Обеспечить сохранность технологического оборудования в случае, когда завершена поставка и монтаж технологического оборудования на Объекте, а сам Объект не готов к передаче Муниципальному заказчику.

5.2.8. Нести ответственность перед Муниципальным заказчиком за своевременное и качественное выполнение работ привлеченными субподрядными организациями.

5.2.9. Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Муниципальному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Условия Договора об освобождении Подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.

5.2.10. Обеспечить соответствие выполненных работ на объекте условиям настоящего Договора в течение гарантийного срока его эксплуатации, который составляет 5 лет со дня сдачи Объекта в эксплуатацию.

6. ПОРЯДОК СДАЧИ И ПРИЕМКИ РАБОТ

6.1. При завершении выполнения видов (и/или этапов) работ, Подрядчик обязан за 48 часов в письменной форме уведомить Муниципального заказчика о готовности к сдаче выполненных работ (и/или этапов), являющихся предметом настоящего Договора.

Уведомление Подрядчика о готовности к сдаче видов (этапов) работ, должно быть подписано ______________________________________________________________________________

(должность, фамилия, имя и отчество)

6.2. Сдача и приемка выполненных вида (этапа) работ осуществляется в порядке, установленном в соответствии с условиями Договора, действующим законодательством и нормативными документами в строительстве.

6.3. Муниципальный заказчик, получивший сообщение Подрядчика о готовности к сдаче результата выполненных по Договору части работ либо выполненного этапа работ, обязан приступить к их приёму в 5-дневный срок с момента получения вышеуказанного сообщения Подрядчика.

6.4. Муниципальный заказчик организует и осуществляет прием результата работ с обязательным участием в предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации случаях представителей государственных органов и органов местного самоуправления. При этом Муниципальный заказчик, принявший работу без проверки, не лишается права ссылаться на недостатки работы, которые могли быть установлены при обычном способе ее приемки.

6.5. Сдача результата работ Подрядчиком и приём его Муниципальным заказчиком оформляются актом, подписанным Сторонами по Договору.

6.6. Муниципальный заказчик вправе направить Подрядчику мотивированный отказ или замечания по результатам освидетельствования выполненных видов (этапов) работ, ответственных конструкций в случае отступления Подрядчиком от условий Договора и установить Подрядчику срок для устранения допущенных отступлений от условий Договора.

6.7. Муниципальный заказчик вправе отказаться от приема результата работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность его использования для указанной в Договоре цели и не могут быть устранены Подрядчиком.

6.8. В случае отказа Муниципального заказчика от подписания Акта приемки выполненных работ по причине выявления недостатков в выполненных работах Муниципальный заказчик в течение 5 (пяти) календарных дней с момента представления Подрядчиком актов приемки выполненных работ направляет Подрядчику мотивированный отказ с указанием причин отказа от приёма выполненных работ. Подрядчик после получения ответа от Муниципального заказчика обязан устранить за свой счет выявленные Муниципальным заказчиком недостатки. После устранения выявленных недостатков Подрядчик обязан письменно уведомить об этом Муниципального заказчика и вновь представить акты приемки выполненных работ.

6.9. Выполнение работ по Договору (сдачи результата работ) считается дата подписания Акта приёма-передачи.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН. ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ДОГОВОРА

7.1.За неисполнение, ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации и условиями настоящего Договора.

За допущенные Подрядчиком отступления от требований, предусмотренных в Техническом задании и сметной документации, не достижение указанных в технической документации показателей Объекта, за недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока с Подрядчика взыскиваются убытки в полной сумме и неустойка в размере 2 (два) % от общей сметной стоимости Объекта. Муниципальный з аказчик вправе уменьшить сумму платежа, причитающегося Подрядчику на сумму пеней.

Уплата неустойки (штрафа), удержание обеспечения исполнения Договора, предусмотренных настоящим Договором, не освобождает виновную (нарушившую условия Договора) Сторону от необходимости исполнить обязательство в полном объеме.

7.2. В случае не передачи Объекта в установленные Договором сроки, Подрядчик вправе не приступать к работе, а начатую работу приостановить на время устранения указанных недостатков Муниципальным заказчиком.

При наличии указанных обстоятельств Подрядчик не вправе отказаться от исполнения Договора.

7.3. В случае просрочки Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Муниципальный заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пени) составляет одна трёхсотая действующая на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обстоятельства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Муниципального заказчика.

7.4. В случаях, когда работа выполнена Подрядчиком с отступлениями от Договора, ухудшившими результат, или с иными недостатками, которые делают его не пригодным для использования, Муниципальный заказчик вправе, если иное не установлено законом или Договором, по своему выбору потребовать от Подрядчика:

безвозмездного устранения недостатков в установленный срок;

соразмерного уменьшения установленной за работу цены.

При невыполнении Подрядчиком этого обязательства Муниципальный заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.

Подрядчик вправе вместо устранения недостатков, за которые он отвечает, безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Муниципальному заказчику причиненных просрочкой исполнения убытков.

Условия Договора об освобождении Подрядчика от ответственности за определенные недостатки не освобождает его от ответственности, если доказано, что такие недостатки возникли вследствие виновных действий или бездействия Подрядчика.

7.5. Если отступления в работе от условий Договора или иные недостатки результата работы в установленный Муниципальным заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Муниципальный заказчик вправе отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения причиненных убытков.

8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ

8.1. Виновная сторона освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по Договору, если докажет, что надлежащее исполнение ею обязательств по Договору оказалось невозможным вследствие обстоятельств непреодолимой силы. Обстоятельства непреодолимой силы определяются в соответствии с гражданским законодательством РФ.

8.2. Даты возникновения и окончания обстоятельств непреодолимой силы, их описание и последствия для сторон фиксируются в специальном акте, который подписывают Стороны.

Сроки начала и сдачи работ могут быть сдвинуты на срок действия обстоятельств непреодолимой силы, указанными в специальном акте.

8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более 6 (шести) месяцев, то заинтересованная сторона вправе требовать досрочного расторжения Договора.

9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

9.1Все споры или разногласия, возникающие между Сторонами по настоящему Договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров и обмена письмами.

9.2.В случае невозможности разрешения разногласий путем переговоров и обмена письмами, они подлежат рассмотрению в Арбитражном суде г. Санкт-Петербурга и Ленинградской области.

10. ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

10.1. Подрядчик не имеет права передавать Объект (либо отдельную его часть), а также проектную и исполнительную документацию третьей стороне без письменного разрешения Муниципального заказчика.

10.2. В процессе исполнения Договора Подрядчик несет полную материальную ответственность за возможный ущерб третьим лицам, возмещает ущерб за свой счет.

10.3. Любая договоренность между Сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренная настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена Сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.

10.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

10.5. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемыми частями.

10.6. Настоящий Договор составлен в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу: один – Подрядчику, один – Муниципальному заказчику.

10.7. Приложения к Договору:

1. Сводный сметный расчет.

2. Техническое задание.

11. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И УСЛОВИЯ ЕГО РАСТОРЖЕНИЯ

11.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до исполнения ими своих обязательств в установленные Договором сроки.

11.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут (прекращен) в случаях:

— по обоюдному согласию Сторон;

— по решению суда;

— в других случаях, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

11.3. В случае досрочного расторжения (прекращения) Договора по основаниям, предусмотренным пунктом 11.2, Подрядчик обязан в течение 10 (десяти) дней передать по акту Муниципальному заказчику Объекты с результатом выполненных работ, освободив его от механизмов, материалов, оборудования и иного принадлежащего ему имущества, а также мусора; произвести отключение временных инженерных коммуникаций; передать Муниципальному заказчику всю проектную и исполнительную документацию по Объектам.

11.4. Расчеты между Сторонами за выполненные до расторжения Договора работы производятся после выполнения ими действий, предусмотренных пунктом 11.3, на основании акта сверки взаиморасчетов, составленного с учетом произведенных Муниципальным заказчиком до расторжения Договора платежей (включая перечисленные ранее авансовые платежи), а также сумм, подлежащих удержанию (взысканию) с Подрядчика в качестве пени или компенсации за причиненный Муниципальному заказчику ущерб (в том числе упущенную выгоду).

11.5. В случае расторжения Договора по вине Подрядчика, обеспечение Договора направляется в бюджет Бокситогорского муниципального района.

11.6. В случае расторжения Договора в связи с нарушением Подрядчиком срока окончания выполнения работ по настоящему Договору с Подрядчика взыскивается штраф в размере 10 (десять) % от полной стоимости Договора. Подрядчик обязан перечислить штраф в бюджет Бокситогорского муниципального района.

12. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

12.1 . Муниципальный заказчик Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение «Ефимовская средняя общеобразовательная школа»

Ленинградская область, Бокситогорский р-н, п. Ефимовский, ул. Сенная, тел./, адрес электронной почты

Банковские реквизиты: лицевой счет , в Комитете финансов администрации Бокситогорского района Ленинградской области

Юридический адрес: _____________________________________

ИНН ________________________ КПП _________________

Источник