Типовой договор подряда на техническое обслуживание наружного освещения в сельских населенных пунктах
Утвержден постановлением Минэнерго от 30.01.2008 N 2
город ______________ «__» __________ ____ г.
______________________________ республиканское унитарное предприятие электроэнергетики «__________________энерго», именуемое в дальнейшем Подрядчик, в лице директора ____________________ электрических сетей __________ действующего на основании доверенности N ____ от ________ с одной стороны, и _____________ сельский Совет депутатов, именуемый в дальнейшем Заказчик, в лице _________________________ действующего на основании ___________________________ с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем.
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнять работы по техническому обслуживанию наружного освещения, а именно:
производить приобретение, замену и утилизацию неисправных ламп в светильниках наружного освещения в следующих населенных пунктах ________________ сельского Совета депутатов ________________ района:
Планы-схемы по каждому населенному пункту сельского Совета депутатов с указанием расстановки светильников, питающих КТП (ЗТП) 10/0,4 кВ, мест управления наружным освещением, мест установки приборов учета электроэнергии на цели наружного освещения прилагаются к настоящему договору (приложение 1).
2. Обязанности сторон
2.1. Подрядчик обязуется выполнять работу, указанную в пункте 1 настоящего договора, согласно заявкам Заказчика в течение ___________ дней со дня поступления заявки при условии оплаты Заказчиком электроэнергии, потребленной уличным освещением за предыдущий расчетный период, согласно договору на отпуск электроэнергии.
2.2. Заказчик обязуется определить в каждом населенном пункте ___________ сельского Совета депутатов полномочных представителей (старост населенных пунктов) и замещающих их лиц, на которых Заказчиком возлагается ответственность за: своевременное включение-отключение наружного освещения, съем показаний расчетных приборов учета потребленной электроэнергии на цели наружного освещения, своевременную передачу информации в сельский Совет депутатов о нарушениях в работе наружного освещения и информации о показаниях приборов учета, контроль за фактически выполняемым объемом работ по замене ламп наружного освещения Подрядчиком (с визированием в журнале Подрядчика). Список указанных полномочных представителей (старост) населенных пунктов сельского Совета депутатов и лиц, их замещающих, прилагается к настоящему договору (приложение 2).
2.4. Заказчик обязуется принимать и оплачивать выполненную Подрядчиком работу, указанную в пункте 1 настоящего договора.
2.5. Заказчик обязуется своевременно информировать Подрядчика через дежурного диспетчера района электрических сетей о неисправностях в работе наружного освещения в сельских населенных пунктах с фиксацией информации в специальном журнале, форма которого прилагается к настоящему договору (приложение 3).
2.6. Подрядчик обязуется вести специальный журнал учета заявок и выполнения работ по техническому обслуживанию уличного освещения в населенных пунктах сельского Совета депутатов, форма которого прилагается к настоящему договору (приложение 4).
3. Стоимость работ и порядок расчета
3.1. Работы, указанные в пункте 1 настоящего договора, оплачиваются денежными средствами по факту выполненных работ. Оплата по приобретению, замене и утилизации ламп осуществляется на основании действующего законодательства и согласно утвержденным прейскурантам Подрядчика.
3.2. По завершении месяца Подрядчик на основании записей в журнале учета заявок и работ по обслуживанию наружного освещения предоставляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных работ за истекший месяц, форма которого прилагается к настоящему договору (приложение 5), с расчетом стоимости выполненных работ согласно действующим прейскурантам у Подрядчика. Заказчик в течение трех календарных дней со дня получения акта сдачи-приемки выполненных работ обязан направить Подрядчику подписанный акт или мотивированный отказ от приемки работ. В случае мотивированного отказа Заказчика сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
3.3. Работа согласно акту сдачи-приемки выполненных работ оплачивается в течение пятнадцати календарных дней с момента подписания акта Заказчиком и Подрядчиком.
3.4. В случае неоплаты Заказчиком выполненных Подрядчиком работ по замене ламп за календарный месяц Подрядчик приостанавливает дальнейшее исполнение обязанностей по договору и письменно информирует об этом районный исполнительный комитет.
4. Ответственность сторон и порядок разрешения споров
4.1. В случае несвоевременного выполнения Заказчиком подпункта 3.3 настоящего договора он выплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от стоимости выполненных работ за каждый день превышения Заказчиком срока оплаты, указанного в подпункте 3.3. В случае неоднократного невыполнения Заказчиком подпункта 3.3 настоящего договора Подрядчик вправе расторгнуть настоящий договор.
4.2. В случае превышения Подрядчиком сроков выполнения работ, указанных в подпункте 2.1 настоящего договора, Подрядчик выплачивает Заказчику пеню за каждый день превышения сроков в размере 0,5% от базовой величины, устанавливаемой Советом Министров Республики Беларусь, по состоянию на день превышения сроков.
4.3. В случае неоплаты Заказчиком электроснабжающей организации электроэнергии, потребленной на цели наружного освещения, согласно договору на отпуск электроэнергии за один расчетный период Подрядчик приостанавливает исполнение договорных обязательств по настоящему договору, отключает наружное освещение от сети до полного погашения задолженности и письменно информирует об этом районный исполнительный комитет.
4.4. Работы по повторному подключению наружного освещения после погашения задолженности Заказчиком Подрядчик производит по письменному заявлению Заказчика после оплаты им работ по отключению согласно подпункту 4.3 настоящего договора и повторному подключению по отдельной калькуляции.
4.5. Уплата пени не освобождает виновную сторону от исполнения принятых обязательств.
4.6. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение договорных обязательств, если это неисполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера (наводнения, землетрясения, ураганы, изменения законодательства).
4.7. Меры ответственности сторон, не предусмотренные в настоящем договоре, применяются в соответствии с законодательством Республики Беларусь.
4.8. Споры и разногласия, которые могут возникнуть при исполнении настоящего договора, разрешаются путем переговоров между сторонами.
4.9. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров стороны передают их на рассмотрение в хозяйственный суд по месту нахождения ответчика.
5. Срок действия договора
5.1. Настоящий договор вступает в силу со дня его подписания Заказчиком и Подрядчиком и действует до 31 декабря ______ г.
5.2. В случае, если ни одна из сторон за один месяц до истечения срока действия настоящего договора письменно не сообщит другой стороне о его расторжении, договор считается пролонгированным на каждый последующий календарный год.
6. Дополнительные условия
6.1. Уполномоченные Заказчиком лица, информирующие Подрядчика о нарушении работы наружного освещения: ______________________________ (фамилия, имя, отчество, адрес, телефон)
6.2. Уполномоченное Подрядчиком лицо, принимающее от Заказчика информацию о нарушении работы наружного освещения: диспетчер _____________ района электрических сетей ___________________________ (адрес, телефон)
6.3. Журналы учета заявок и выполнения работ по обслуживанию уличного освещения прошнуровываются, опечатываются и подписываются обеими сторонами.
6.4. Все изменения и дополнения к настоящему договору (в том числе в части изменения количества и места установки светоточек в населенных пунктах) оформляются дополнительным соглашением к договору.
Источник
Проект договор подряда на выполнение ремонтно-монтажных работ в сетях наружного освещения на территории городского округа Химки (стр. 1 )
 | Из за большого объема этот материал размещен на нескольких страницах: 1 2 3 |
г. _____________ «___»__________ ____ г.
Открытое акционерное общество «Химкинская электросеть» именуемое в дальнейшем «Заказчик» , действующего на основании Устава, с одной стороны,
и ____________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик»,
( наименование или Ф. И.О.)
в лице __________________________________________, действующ__ на основании
________________________________________________________, с другой стороны,
(Устава, положения, доверенности или паспорта)
заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ремонтно-монтажных работ в сетях наружного освещения на территории городского округа Химки для нужд Управления по жилищно-коммунальному хозяйству Администрации городского округа Химки в 2012 году и передаче Заказчику документов, подготовленных в результате выполнения этих работ, а Заказчик этих работ обязуется принять указанные документы и оплатить выполненные работы.
1.2. Объем и срок выполнения работ определяется в соответствии с Техническим заданием (Приложение ) и Локальным сметным расчетом (Приложение ), являющимися неотъемлемой частью настоящего Договора.
1.3. Заказчик при заключении Договора предоставляет Подрядчику локальный сметный расчёт стоимости работ, который является обязательным приложением к Договору, в соответствии с ведомостью объёмов работ и ведомостью материалов, в пределах предлагаемой им стоимости.
1.4. Заказчик обязуется создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ по настоящему Договору, принять их результат и оплатить обусловленную настоящим Договором цену.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Обязанности Подрядчика:
2.1.1. Выполнить все обязательства и Работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Контрактом, в соответствии с действующими на территории Российской Федерации и Московской области нормами и правилами, государственными стандартами, требованиями органов ИГАСН и административных служб Московской области.
2.1.2. Обеспечить наличие квалифицированного персонала в количестве, достаточном для выполнения в полном объёме работ, с соблюдение всех технологических норм и требований, наличие круглосуточной диспетчерской службы.
Для производства работ электромонтёры подрядчика должны иметь третью и четвёртую группу по электробезопасности.
2.1.3. Обеспечить наличие автотранспорта и средств механизации в количестве, достаточном для ремонта объектов наружного освещения городского округа Химки, с соблюдением всех технологических норм и требований.
2.1.4. Предоставить списки транспортных средств, с указанием государственных регистрационных номеров и копиями свидетельств о регистрации ТС с указанием подрядчика в качестве собственника или копии действующих договоров аренды и свидетельств о регистрации ТС с указанием арендодателя в качестве собственника.
2.1.5. Обеспечить надлежащее качество используемых Товаров, оборудования, конструкций и выполненных Работ, а также своевременное оформление документации на выполненные Работы.
2.1.6. Устранять, в случае выявления в период выполнения Работ и (или) сдачи их результатов, а также в период гарантийного срока, недостатки (дефекты) за свой счет и в сроки, согласованные с Заказчиком.
2.1.7. Обеспечивать во время проведения Работ выполнение необходимых мероприятий по технике безопасности, пожаробезопасности, охране окружающей среды, зеленых насаждений и земли, нести ответственность за допущенные нарушения.
2.1.8. Немедленно уведомлять Заказчика об обнаружении любых обстоятельств, которые угрожают годности или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в срок и до получения от него указаний приостановить Работы.
2.1.9. Информировать Заказчика о ходе выполнения работ по настоящему Договору.
2.1.10. До подписания акта выполненных работ вывести мусор и принадлежащее Подрядчику и субподрядным организациям имущество.
2.2. Подрядчик имеет право:
2.2.1. Запрашивать и получать у Заказчика документацию и информацию, необходимую для выполнения Работ.
2.3. Обязанности Заказчика:
2.3.1. Произвести приемку и оплату надлежащим образом выполненных Работ.
2.3.2. По запросу Подрядчика оказывать ему необходимое содействие в выполнении последним своих обязанностей на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
2.4. Заказчик имеет право:
2.4.1. В случае ненадлежащего выполнения работ в соответствии с настоящим Договором потребовать от Подрядчика безвозмездного устранения недостатков в установленные Заказчиком сроки.
2.4.2. В любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность. Заказчик, обнаруживший, отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом Подрядчику.
4.4.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику срок для устранения недостатков.
3. СРОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Подрядчик приступает к выполнению работ, предусмотренных настоящим Договора с момента подписания настоящего Договора, предоставления всех необходимых документов, указанных в п. ________, в том числе технического задания, и внесения _____% оплаты на расчетный счет Подрядчика.
3.2. Работы по настоящему Договору должны быть выполнены в срок до 30 ноября 2012 года.
4. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Цена настоящего Договора составляет ________________(____________________________) рублей 00 копеек (в т. ч. НДС 18% – ___________(______________________).
Цена настоящего Договора включает стоимость выполняемых работ, Товаров, накладные расходы Подрядчика, расходы на перевозку, хранение, вывоз мусора, оплату всех видов налогов, пошлин, сборов, уплату обязательных платежей, установленных законодательством Российской Федерации, и иные затраты не упомянутые, но необходимые для выполнения работ по настоящему Договору.
4.3. Оплата осуществляется по безналичному расчету, после сдачи Подрядчиком и приемки Заказчиком указанных работ, оформленным и подписанным Сторонами актом сдачи-приемки работ и на основании выставленного счета в течение 60 (шестидесяти) календарных дней, после предоставления документов (счет, акт выполненных работ).
4.4. Для подтверждения факта выполнения Работ Подрядчик совместно с организацией, осуществляющей технический надзор за выполнением работ предоставляет Заказчику следующие документы, оформленные в установленном порядке:
— акт о приемке выполненных Работ (по форме КС-2);
— паспорта и сертификаты на примененные строительные материалы и изделия;
— справка о стоимости выполненных Работ и затрат (по форме КС-3);
5.ПОРЯДОК ПРИЕМКИ ВЫПОЛЕННЫХ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
5.1. Подрядчик в течение 5 дней после завершения Работ предоставляет Заказчику Акт о приемке выполненных работ, а также другие документы, указанные в п. ___ настоящего Договора.
5.2. Заказчик обязан в течение 5 рабочих дней подписать полученные Акты о приемке выполненных работ, либо направить Подрядчику мотивированный отказ от приемки с указанием причин, препятствующих его подписанию.
5.3. Акт о приемке выполненных работ приобретает юридическую силу Акта, фиксирующего объем выполненных Работ, с момента подписания его Сторонами. Односторонние Акты о приемке выполненных работ не имеют юридической силы и не подлежат оплате по настоящему Договору.
5.4. При обнаружении Заказчиком в ходе приемки недостатков в выполненной работе Сторонами составляется акт, в котором и фиксируется перечень дефектов (недоделок) и сроки их устранения Подрядчиком. Подрядчик обязан устранить все обнаруженные недостатки своими силами и за свой счет в сроки, указанные в акте./либо В случае некачественного выполнения работ, Подрядчик по требованию Заказчика за свой счет в установленный Заказчиком срок обязан произвести повторное выполнение Работ или устранить дефекты.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. В случае несвоевременного перечисления Заказчиком оплаты срок окончания работ продлевается на время задержки указанного перечисления.
6.2. В случае неисполнения Заказчиком обязательств по предварительной оплате работ Подрядчик вправе приостановить исполнение своих обязательств, при этом Заказчик возмещает убытки в размере фактически понесенных им затрат.
6.3. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных п. _____ настоящего Договора, он уплачивает Подрядчику за каждый день просрочки неустойку, определяемую в процентах от уплаченной суммы. Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день исполнения денежного обязательства.
6.4. За невыполнение работ в установленный Договором срок Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку, определенную в процентах от стоимости работ (без учета НДС). Размер процентов определяется учетной ставкой процента Центрального банка РФ на день срока сдачи работ.
6.5. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение своих обязательств по настоящему Контракту, в случае если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, а именно наводнения, пожара, землетрясения, диверсии, военных действий, блокад, изменения законодательства, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Контракту, а также других чрезвычайных обстоятельств, которые возникли после заключения настоящего Контракта и непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а также которые стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
6.6. При наступлении таких обстоятельств, срок исполнения обязательств по настоящему Контракту отодвигается соразмерно времени действия данных обстоятельств, поскольку эти обстоятельства значительно влияют на исполнение настоящего Контракта в срок.
6.7. Сторона, для которой надлежащее исполнение обязательств оказалось невозможным вследствие возникновения обстоятельств непреодолимой силы, обязана в течение 5 (пяти) календарных дней с даты возникновения таких обстоятельств уведомить в письменной форме другую Сторону об их возникновении, виде и возможной продолжительности действия.
6.8. Все споры между Сторонами разрешаются в соответствии с законодательством Российской Федерации в арбитражном суде, если до этого Стороны не придут к взаимному соглашению.
7. ГАРАНТИИ И КАЧЕСТВО РАБОТ
7.1. Подрядчик гарантирует, что качество используемых Товаров и выполненных Работ соответствует существующим стандартам, нормам, правилам и условиям настоящего Договора.
7.2.Подрядчик гарантирует устранение недостатков в выполненных Работах за свой счет.
7.3. В случае если будут обнаружены дефекты в Товарах, выполненных Работах или установленном оборудовании Подрядчик обязан без увеличения стоимости Работ немедленно устранить обнаруженные недостатки (дефекты) в выполненных Работах для обеспечения их надлежащего качества.
7.4. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 24 (Двадцать четыре) месяца с даты подписания Заказчиком Акта о приемке выполненных работ.
7.5. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты) в выполненных Работах, Товарах, возникшие не по вине Заказчика, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в срок, установленный Заказчиком/в течении ____. Для участия в составлении Акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3-х дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
8. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ УСЛОВИЯ
8.1. При существенном возрастании стоимости выполняемых Подрядчиком работ, которое нельзя было предусмотреть при заключении настоящего Договора, Подрядчик при согласии Заказчика может увеличить установленную настоящим Договором цену.
8.2. Подрядчик обязан заблаговременно уведомить Заказчика о возможном увеличении стоимости работ и приостановить их выполнение до получения согласия Заказчика на их продолжение.
8.3. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору имеют силу только в том случае, если они оформлены в письменном виде и подписаны обеими Сторонами.
8.4. Досрочное расторжение Договора может иметь место в результате соглашения Сторон либо на основаниях, предусмотренных законодательством РФ.
8.5. Сторона, решившая расторгнуть настоящий Договор, должна направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор другой Стороне не позднее чем за _____ дней до предполагаемого дня расторжения настоящего Договора.
8.6. Подрядчик имеет право по своему усмотрению привлекать третьих лиц к исполнению работ, предусмотренных настоящим Договором.
8.7. В случае изменения у какой-либо из Сторон местонахождения, названия, банковских реквизитов, собственника имущества, руководящего персонала и прочего она обязана в течение _____ дней письменно известить об этом другую Сторону.
8.8. На все письменные заявления и претензии, возникающие по исполнению Договора, Стороны обязаны отвечать в двадцатидневный срок.
8.9. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания Сторонами и действует до полного выполнения обязательств.
8.10. Настоящий Договор составлен и подписан в двух экземплярах — по одному для каждой Стороны, каждый экземпляр идентичен и имеет одинаковую юридическую силу.
9.1. Приложение — Техническое задание.
Приложение – Локальный сметный расчет
14. Подписи и реквизиты Сторон
Источник