Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги
Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги
[место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
[полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, действующими СНиП выполнить комплекс работ по укладке асфальтового покрытия на участке дороги (далее — объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.
1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги протяженностью [значение] км расположен [указать признаки, позволяющие определить границы участка].
1.3. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик. Стоимость данных материалов входит в стоимость услуг настоящего договора.
1.4. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования проекту асфальтирования, стандартам и техническим условиям.
1.5. В комплекс работ по укладке асфальтового покрытия входит:
— подготовка проекта в соответствии с техническим заданием;
— проведение подготовительных работ (расчистка дорожной полосы, вывоз отходов расчистки, закрепление границ земельного участка, осушение грунта и др.);
— формирование подстилающего слоя (устройство слоев оснований и прослоек, фиксирование слоев битумом);
— обустройство дренажной системы, ливневой канализации, бордюров, установка люков;
— асфальтировка горячей асфальтобетонной смесью;
— уплотнительные работы с применением специализированной техники.
2. Объем и срок выполнения работ
2.1. Объем работ по настоящему договору определяется в Акте приемки выполненных работ (форма КС-2).
2.2. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.
2.3. Работы должны быть завершены в срок до [число, месяц, год].
Срок выполнения работ может быть изменен по согласованию сторон в случае продолжительности неблагоприятных погодных условий, при которых выполнение работ по асфальтированию дорожного полотна невозможно (согласно действующим СНиП).
3. Стоимость работ и условия расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по укладке асфальтового покрытия на объекте и компенсацию издержек Подрядчика.
3.3. Стоимость работ является твердой.
3.4. Если объемы работ или стоимость материалов в ходе выполнения работ по укладке асфальтового покрытия превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении стоимости работ.
3.5. Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
3.6. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [срок] дней с момента выставления счета Подрядчиком.
3.7. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ.
3.8. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [срок] дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору и сдачи результата работ государственной комиссии.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно смете качественно и в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ материалы, строительное оборудование и технику.
4.1.2. Известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности к сдаче объекта Заказчику.
4.1.3. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.4. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим существенного повышения цены работы сообщить об этом Заказчику.
4.1.5. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
4.1.6. Самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории объекта и прилегающей к ней территории.
4.1.7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.
4.1.8. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба сооружениям, коммуникациям и сетям.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
4.2.2. С участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы.
4.2.3. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.
4.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
4.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
5. Порядок приема работ
5.1. Подрядчик в течение [срок] дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче.
5.2. Приемка Заказчиком дорожного полотна осуществляется в течение [срок] дней с момента получения уведомления о его готовности.
5.3. Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом Подрядчику.
5.4. При приемке выполненных работ Заказчик или Подрядчик в присутствии Заказчика производит освидетельствование работ в натуре: делает контрольные замеры и проводит испытания, проверяет результаты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, оценивает ровность поверхности дорожного полотна, проверяет записи в общем журнале работ.
5.5. Заказчик имеет право отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации дороги, до полного их устранения.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6. Гарантии качества
6.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке результата работ государственной комиссией.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
7.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.
7.3. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [значение] % стоимости услуг за каждый день просрочки.
7.4. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [вписать нужное] % от суммы долга за каждый день просрочки.
7.5. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.
7.6. Ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ, несет Подрядчик.
7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных СНиП, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта.
7.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильной его эксплуатации.
7.9. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [указать наименование суда] в соответствии с законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.
9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
[вписать нужное] [вписать нужное]
[должность, подпись, инициалы, [должность, подпись, инициалы,
Источник
Муниципальный контракт на обслуживание дорог (ямочный ремонт)
Муниципальный контракт на обслуживание дорог (ямочный ремонт).
с. Вершинино «_____»_________ ___________ 2008 года
Администрация Спасского сельского поселения, именуемая в дальнейшем «Заказчик», (Главы Администрации) Шаламова Григория Степановича, действующего на основании Устава, и ________________________________________________ в лице _____________________________________________________________________, действующей на основании ____________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик». Заключили настоящий контракт на основании протокола рассмотрения и оценки котировочных заявок б/н от «____»_________2008 г. о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ КОНТРАКТА
1.1. Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению ямочного ремонта, в с. Батурино, с. Вершинино, с. Коларово (далее Объект), согласно локальной смете, являющейся неотъемлемой его частью (Приложение 1), а Заказчик берет на себя обязательства принять и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего контракта и заявки представленной Подрядчиком.
1.2. Подрядчик обязуется на свой риск выполнить все работы по ямочному ремонту Объекта, указанного в п. 1.1. договора, собственными силами с использованием собственного оборудования, в соответствии с условиями контракта и утвержденной сметной документацией.
1.3 Подрядчик обязуется в соответствии с контрактом завершить все работы и сдать в установленном порядке Объект пригодный к эксплуатации, в сроки установленные п. 5.1. и приложениями к контракту.
1.4.Заказчик оставляет за собой право на одностороннее изменение объемов выполнения работ до 5 % в связи с имеющимися потребностями и финансовыми возможностями.
2. СТОИМОСТЬ КОНТРАКТА И ОПЛАТА РАБОТ
2.1. Общая стоимость работ по настоящему Контракту в соответствии с заявкой Подрядчика (Приложение ) составляет __________(_____________________________) рублей.
2.2. Оплата за выполненные работы будет производиться в полном объеме по факту выполненных работ – в течение 30 банковских дней на основании подписанных сторонами актов сдачи – приемки выполненных работ.
2.3. Величина расценок на работы, выполняемые Подрядчиком в текущем году,
установленная им в заявке, является твердой (фиксированной) и
изменению не подлежит.
2.4. Превышения Подрядчиком проектных объёмов и стоимости работ по объекту,
не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон,
Заказчиком не принимаются и не оплачиваются.
2.5. В случае приостановления финансирования Плательщиком своих обязательств не по своей вине, Подрядчик вправе в одностороннем порядке приостановить выполнение работ до момента устранения такого нарушения. В этом случае сроки выполнения работ смещаются в сторону увеличения на период приостановления работ.
3. ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ЗАКАЗЧИКА
3.1.Для реализации настоящего Контракта Заказчик принимает на себя обязательства:
3.1.1. Осуществлять контроль за ходом ремонта и
производством работ, производить промежуточную приемку выполненных работ в порядке, предусмотренном действующими СНиП, ВСН и настоящим Контрактом.
3.1.2. Заказчик обязан в своем распоряжении о приостановке работ
указать со ссылкой на соответствующий нормативный акт, расценивается ли приостановка работ как компенсируемое событие или нет.
3.2. Заказчик, в целях осуществления контроля над ремонтом
объекта, вправе заключать договоры на услуги по контролю и надзору за ходом и
качеством выполняемых работ с организациями, имеющими лицензию на данный вид
деятельности, о чём письменно уведомляет Подрядчика.
3.3. Представители Заказчика имеют право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в рабочее время в течение всего периода ремонта, могут давать обязательные для Подрядчика предписания при обнаружении отступлений от утверждённой сметы и действующих нормативно-технических документов.
3.4. Заказчик выполняет в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Контракта.
3.5. Осуществляя контроль над ходом работ, Заказчик не вправе вмешиваться в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.6.Осуществлять оплату выполненных Подрядчиком работ в порядке, предусмотренном действующими СНиП, ВСН и настоящим Контрактом.
4 ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА
Для выполнения работ по настоящему Контракту Подрядчик принимает на себя обязательства:
4.1. Выполнить все работы по обслуживанию дорог (ямочному ремонту) в объеме и сроки, предусмотренные в настоящем Контракте и приложениях к нему и сдать объект Заказчику в состоянии, позволяющем нормальную эксплуатацию объекта.
4.2.Производить работы в соответствии со сметной документацией, нормами и правилами.
4.3.Вправе осуществлять страхование следующих рисков: рисков случайной гибели или случайного повреждения объекта, материалов, оборудовании и другого имущества, используемого при ремонте, ответственность за причинения вреда третьим лицам при проведении ремонта, иные виды рисков связанных с выполнением Подрядчиком работ. Страхование осуществлять страховой организацией, согласованной с Заказчиком.
4.4.Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении обстоятельств, угрожающих сохранности или прочности ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в договоренный срок.
4.5 Вести с момента начала работ на объекте и до их завершения, всю
исполнительную документацию, предусмотренную соответствующими ВСН и СНиП.
4.6. Подрядчик в соответствии с нормативными документами осуществляет своими силами операционный контроль выполняемых им работ, постоянно отчитывается о результатах перед Заказчиком.
4.7.Обеспечить качество выполнения всех работ в соответствии с проектно — сметной документацией и действующими нормами и техническими условиями.
4.8.Обеспечить своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных
при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта, исправлять дефекты, допущенные Подрядчиком при выполнении работ, за свой счет
и в согласованные с Заказчиком сроки. При невыполнении Подрядчиком этих обязательств Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию за счет Подрядчика.
4.9. Обеспечивать содержание и сохранность ремонтируемого Объекта с
момента начала ремонта до подписания акта приемки выполненных работ.
В случае если в указанный срок сооружению или его части будет причинен ущерб или обнаружены утраты или повреждения, Подрядчик обязан за свой счет произвести ремонт и устранить выявленные недостатки.
4.10. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
— непригодности или недоброкачественности материалов, оборудования, технической документации;
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных, независящих от Подрядчика обстоятельствах, угрожающих сохранности или
качеству ремонтируемого сооружения, либо создающих невозможность завершения работ в
договорный срок.
4.11. Не использовать в ходе осуществления работ материалы и оборудование, или
выполнять указания Заказчика, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон по охране окружающей среды и безопасности ремонтных работ.
4.12. Возместить все убытки, включая судебные издержки, связанные с травмами или ущербом, нанесенным третьим лицам, возникшим вследствие ненадлежащего выполнения Подрядчиком работ по настоящему контракту или вследствие нарушения имущественных или иных прав, охраняющих интеллектуальную собственность.
4.13. Своевременно представлять по требованию Заказчика всю необходимую информацию о ремонтируемом объекте.
4.14. Обеспечивать представителям Заказчика за счет Подрядчика все необходимые условия для исполнения ими своих обязательств по п. 2.1, 5.1 Контракта. Выполнять в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в
других статьях настоящего Контракта.
5. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
5.1. Срок выполнения работ: в течение 30-ти дней с момента подписания контракта.
5.2. Срок действия контракта с момента подписания и до полного исполнения сторонами своих обязательств.
6.СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
6.1.Заказчик назначает своего представителя на ремонтируемом объекте, который от его имени (или по уведомлению Подрядчика) осуществляет приемку предъявленных Подрядчиком выполненных работ. Приемка выполненных работ осуществляется и оформляется в соответствии с действующими правилами (СНиП, ВСН) приёмки работ с составлением соответствующих актов установленной формы, которые предъявляются Заказчику к оплате.
6.2.Приемка отремонтированного объекта в эксплуатацию осуществляется
комиссией, создаваемой Заказчиком.
6.3. За 2 дня до полного завершения работ на объекте Подрядчик в
письменной форме уведомляет Заказчика о необходимости создания комиссии по приёмке объекта в эксплуатацию.
6.4. Подрядчик передает Заказчику за 10 дней до начала приемки законченного объекта 3 экземпляра исполнительной документации, с письменным подтверждением соответствия переданной документации фактически выполненным работам.
6.5. Дополнительная экспертиза, испытание, диагностическое обследование,
принимаемой Заказчиком части работ или объекта в целом осуществляется по решению Заказчика и за его счет.
7. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
7.1. Гарантии качества распространяются на работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту.
7.2. Гарантийный срок устранения Подрядчиком дефектов на объекте составляет —
Один год с момента (даты) подписания сторонами акта приемки готового к
7.3. Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет в согласованные с Заказчиком и в установленном порядке сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения, Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 3 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Если гарантийные обязательства не выполняются в установленные сроки, Заказчик вправе привлечь для выполнения этих работ другого Подрядчика за счет средств данного Подрядчика.
7.4. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт с привлечением независимых экспертов, все расходы по которым, при установлении вины Подрядчика, предъявляется ему в полном объёме.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. Заказчик несёт ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации за ненадлежащее выполнение своих обязательств по настоящему Контракту.
8.2. Подрядчик при нарушении Контрактных обязательств по письменному требованию уплачивает Заказчику:
— за окончание ремонта объекта после установленного срока по вине Подрядчика – пеню в размере 0,1 % от невыполненных и несданных объемов работ за каждые 10 дней просрочки.
8.3. Кроме санкций за неисполнение обязательств по Контракту виновная сторона
возмещает другой стороне все вызванные неисполнением обязательств по настоящему
Контракту непокрытые неустойками убытки.
8.4.Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от
исполнения своих обязательств в натуре.
9. МАТЕРИАЛЫ, ОБОРУДОВАНИЕ И ВЫПОЛНЕНИЕ РАБОТ
9.1. Подрядчик принимает на себя обязательство обеспечить выполнение
ремонтных работ, упомянутых в п. 1.1 объекта, собственными материалами в соответствии с
технической документацией.
9 .2. Заказчик вправе давать предписание о приостановлении
Подрядчиком работ до установленного им срока в случае если:
а) дальнейшее выполнение работ может угрожать безопасности ремонтируемого сооружения, либо при выполнении работ не соблюдаются требования обеспечения норм экологической безопасности, безопасности дорожного движения и других норм, обеспечивающих безопасность ремонтируемого объекта и находящихся вблизи его объектов:
б) дальнейшее выполнение работ может привести к снижению качества и
эксплуатационной надежности сооружения из-за нарушения Подрядчиком технологии его
возведения или применения некачественных материалов.
Все издержки, вызванные приостановлением работ по указанным выше причинам, несет Подрядчик, при этом сроки приостановления работ в этом случае не могут служить основанием для продления срока завершения работ по Контракту.
9.3. В случае если произведенные по инициативе Заказчика испытания и измерения выявили нарушения, допущенные Подрядчиком при исполнении Контракта, Заказчик вправе взыскать с него понесенные расходы на выполнение этих испытаний и измерений, либо удержать эти суммы из предстоящих платежей.
10. РАСПРЕДЕЛЕНИЕ РИСКОВ
10.1. До передачи объекта Заказчику риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненных работ несёт Подрядчик.
10.2. Риск от случайной гибели или случайного повреждения материалов используемых для исполнения Контракта несёт Подрядчик.
10.3. После приёмки объекта в эксплуатацию Заказчик несёт риск от возможного разрушения объекта или его повреждения.
11. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
11.1.Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное
неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием
обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти
обстоятельства негативно и непосредственно повлияли на исполнение настоящего
Контракта.
11.2.Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен
значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона в установленном законом
порядке обязана уведомить об этом другую в 2-х дневный срок. Далее стороны обязаны
обсудить целесообразность дальнейшего продолжения ремонта объекта и принять
дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и
стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью
настоящего Контракта, либо инициировать процедуру расторжения Контракта.
11.3.Если, по мнению сторон работы, могут быть продолжены в порядке,
действовавшем согласно настоящему Контракту до начала действия обстоятельств
непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Контракту
продлевается соразмерно времени в течение которого действовали обстоятельства
непреодолимой силы и их последствия.
12. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В КОНТРАКТ
12.1. Заказчик вправе в пределах лимитов бюджетных обязательств вносить изменения в объем работ, которые, по его мнению, необходимы, не более чем на пять процентов такого объема в случае выявления потребности в дополнительных работах, не предусмотренных муниципальным контрактом, но связанных с работами, предусмотренными муниципальным контрактом. В случае необходимости внесения изменений, по мнению Заказчика, он обязан направить письменное распоряжение, обязательное к выполнению для Подрядчика с указанием:
— увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в
настоящий Контракт;
— исключить указанную работу:
— изменить характер или вид некоторой указанной работы;
— выполнить определенную дополнительную работу, необходимую для завершения ремонта.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок завершения ремонта, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего дополнительного соглашения, которое с момента его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Контракта.
12.2. Заказчик вправе вносить изменения в техническую документацию ремонтируемого объекта в соответствии с нормативными документами. Если внесение таких изменений влечёт изменение объёмов или характера работ, может повлиять
на сроки или стоимость ремонта, они оформляются дополнительным соглашением сторон,
которое с момента его подписания сторонами становится неотъемлемой частью настоящего Контракта
12.3.Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые
обстоятельства, не предусмотренные настоящим Контрактом, считается действительной,
если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного
соглашения или протокола.
13. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
13.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Контракта,
разрешаются сторонами путем переговоров.
13.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет сторона, требовавшая назначения экспертизы.
В случае установления нарушений Подрядчиком условий Контракта или
причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками, расходы
на экспертизу, назначенную Заказчиком, несет Подрядчик. В случае если
экспертиза назначена по соглашению между сторонами, расходы несут обе стороны
поровну.
В случае невозможности урегулирования спора путем переговоров, спорные вопросы передаются на рассмотрение в арбитражный суд по месту нахождения Заказчика в установленном действующим законодательством Российской Федерации порядке.
13.3.Настоящий Контракт может быть расторгнут в установленном порядке но
инициативе одной из сторон при невыполнении второй стороной своих Контрактных
обязательств, влияющих на сроки, стоимость и качество ремонта и иным основаниям,
предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
13.4. После подписания настоящего Контракта все предыдущие письменные устные соглашения, переписка, переговоры между Сторонами, относящиеся к предмету данного контракта теряют силу, если противоречат данному Контракту.
13.5.Любое уведомление по данному Контракту дается в письменной форме в виде
факсимильного сообщения и/или заказного письма. Уведомление считается данным в день
отправления сообщения или на 3 день после отправления письма по почте.
13.6.Подрядчик не вправе осуществлять переуступку Контракта или передачу в
субподряд сооружения как целое.
13.7.Отношения сторон неурегулированные настоящим Контрактом
регулируются законодательством Российской Федерации.
13.8.Любые дополнения и изменения условий Контракта оформляются в виде
Приложений и Дополнительных соглашений к Контракту, после их подписания
уполномоченными представителями обеих Сторон и являются его неотъемлемой частью.
13.9.Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще
способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в
документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего
Контракта, иначе как с письменного согласия обеих сторон. Подрядчик не вправе
публиковать рекламу, касающуюся строящегося объекта, в средствах массовой
информации (СМИ) и в сети Интернет без письменного разрешения Заказчика.
13.10.Все указанные в Контракте приложения являются его неотъемлемой частью и
оформляются по мере составления.
14 ПРИЛОЖЕНИЯ К НАСТОЯЩЕМУ КОНТРАКТУ
1. Протокол № ____ от «___» _______2008 г., приложение 1
2. Заявка Подрядчика, приложение 2
3. Локальная смета, приложение 3
15. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И ПЛАТЕЖНЫЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Муниципальный Заказчик: Подрядчик:
Администрация Спасского __________________________
Сельского поселения ___________________________
С. Вершинино пер. Новый 6, ____________________________
ИНН// ИНН/КПП __________/_________
Лиц. сч. в Управлении Р/Сч. _________________________
Финансов Администрации Томского _______________________________
Района. л/с. в отд. По ______________________________
Томскому району УФК по Томской обл. БИК _________________________
р/с. в ГРКЦ ГУ к/с ___________________________
Банка России по Тоской обл.
Настоящий контракт составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу
Источник