Договора по ремонту кран балок

• Полезное /
• Формы договоров /
• Договор обслуживания

ДОГОВОР№ _____ НА ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ И РЕМОНТ

г. Москва «_____» ____________ 20___ г.

Общество с ограниченной ответственностью «ПУСК» (ООО «ПУСК»), именуемое в даль-нейшем «Исполнитель», в лице Генерального директора Малахова Андрея Анатольевича дейст-вующего на основании Устава, с одной стороны и ___________________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Генерального директора ______________________________, дей-ствующего на основании Устава с другой стороны, именуемые в дальнейшем совместно «Сторо-ны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Согласно данному договору Исполнитель берет на себя обязательства по периодической проверке технического состояния и проведению технического обслуживания, сезонного обслуживания, текущего и капитального ремонтов Грузоподъемных механизмов (далее ГПМ), принадлежащих Заказчику.

1.2. Исполнитель проводит работы по поддержанию ГПМ в рабочем состоянии, отвечающем условиям безопасной эксплуатации, согласно нормативной документации и технической документации завода изготовителя, в соответствии с Графиками технического обслуживания и текущего ремонта (Приложение №2).

1.3. Внеплановые работы по техническому обслуживанию и ремонту ГПМ производить по письменной заявке Заказчика и согласованию Сторон, путем оформления Сторонами дополнительной сметы и Дополнительного соглашения к настоящему Договору.

2. Стоимость и порядок оплаты

2.1. Стоимость работ по настоящему Договору определяется на основании согласованных и утвержденных Сторонами Смет (Калькуляций, Протоколов), являющимися приложениями и неотъемлемыми частями настоящего Договора (Приложение № 1).

2.2. Стоимость технического обслуживания включает в себя стоимость запчастей и расходных материалов. Стоимость текущего ремонта не включает в себя стоимость запасных частей и материалов. Приобретение запасных частей и материалов для ремонтов осуществляется Исполнителем по заявке и согласованию с Заказчиком или самим Заказчиком.

2.3. Работы по техническому обслуживанию оплачиваются Заказчиком в порядке 100 %-ной предоплаты на основании счета Исполнителя.

2.4. Расчеты по настоящему Договору осуществляются путем безналичного перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

2.5. Датой оплаты считается дата зачисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя.

3. Обязанности сторон

Обязанности Исполнителя:

3.1. Своевременно, в полном объеме и с надлежащим качеством выполнять все виды работ, предусмотренные настоящим Договором.

3.2. Работы по техническому обслуживанию, сезонному обслуживанию, текущему и капитальному ремонтам ГПМ проводить с соблюдением требований «Инструкций по эксплуатации и ремонту грузоподъемного механизма», ПБ 10-382-00 «Правила устройства и безопасной эксплуатации Грузоподъемных кранов» и в соответствии с Графиками работ согласованными с Заказчиком.

3.3. Осуществлять оперативный выезд представителя для проведения внепланового ремонта на основании заявки Заказчика, сделанной по телефону, факсу или электронной почте.

3.4. Во время производства работ Исполнитель соблюдает требования правил техники безопасности, пожарной безопасности и внутреннего распорядка, действующие в организации Заказчика

3.5. В процессе выполнения работ проводить техническое диагностирование ГПМ его узлов и механизмов для своевременного уведомления «Заказчика» о сроках и необходимости проведения ремонта ГПМ, замены отработавших или пришедших в состояние не безопасной эксплуатации деталей и узлов ГПМ.

3.6. Назначить лиц, ответственных за исправное состояние и организацию работ по техническому обслуживанию и ремонту ГПМ, а так же обеспечить выполнение работ высококвалифицированным персоналом с соблюдением требований правил промышленной безопасности и охраны труда. Обеспечить проведение инструктажа на рабочем месте и регистрацию в журнале техники безопасности, организовать ведение журнала технических обслуживаний и ремонтов.

3.7. Принимать от «Заказчика» паспорта ГПМ и вносить в них необходимые изменения и дополнения, связанные с выполненными ремонтными работами.

3.8. Выполненные работы фиксировать в журнале совместно с представителями «Заказчика».

3.9. По окончании работ предоставить Заказчику всю необходимую исполнительную техническую документацию.

Обязанности Заказчика:

3.10. Назначить лиц ответственных за безопасное производство работ кранами.

3.11. Обеспечить персонал, допущенный к производству работ ГПМ, инструкциями по безопасной эксплуатации, а также проводить периодический инструктаж допущенного персонала в установленные сроки.

3.12. Соблюдать нормы загрузки, правила эксплуатации и ухода за ГПМ, рекомендованные фирмой-изготовителем и/или Исполнителя по настоящему договору, организовать ведение вахтенного журнала на каждый грузоподъемный механизм.

3.13. Сообщать Исполнителю полную и достоверную информацию об эксплуатации и состоянии ГПМ, обеспечить учет сбоев в работе ГПМ.

3.14. При обнаружении неисправностей, сбоев в работе ГПМ Заказчик обязан приостановить работу и сообщить об этом Исполнителю любым доступным способом.

3.15. Обеспечить доступ сотрудников Исполнителя к обслуживанию ГПМ. Проверить выполнение работ Исполнителем и в случае отсутствия возражений по выполненным работам, подписать акт о выполненных работах.

3.16. Во время технического обслуживания ГПМ предоставлять Исполнителю имеющуюся техническую документацию на ГПМ.

3.17. Обеспечить постоянное электроснабжение ГПМ и содержать в исправном состоянии электропроводку и предохранительные устройства до вводного устройства, а обеспечить также надлежащее освещение в зоне действия ГПМ.

3.18. Своевременно и в полном объеме, оплачивать выполненные работы, а также поставленные Исполнителем по согласованию с Заказчиком, запасные части, механизмы и материалы, необходимые для производства работ по настоящему Договору.

4. Гарантия

4.1. Срок гарантии на выполненные работы равен периоду плановой наработки ГПМ до очередного проведения обслуживания или ремонта. Выявленные в период гарантийного срока дефекты, произошедшие по вине Подрядчика, устраняются за счет Подрядчика.

4.1. Гарантийные обязательства Исполнителя сохраняются в случае своевременного прохождения обслуживания и ремонта.

4.3. Гарантийный срок исчисляется с момента подписания акта выполненных работ.

4.5. Гарантии не распространяются на случаи:

• эксплуатации ГПМ в нарушение требований «Инструкции по эксплуатации и ремонту» завода-изготовителя;
• нарушения правил технического обслуживания и ремонта Владельцем ГПМ или третьими лицами;
• механизмы, материалы, оборудование и комплектующие детали, поставленные Заказчиком или третьими лицами;
• не соблюдение требований настоящего Договора.

5. Ответственности сторон

5.1. За неисполнение и/или ненадлежащее исполнение настоящего Договора стороны несут ответственность в порядке, предусмотренном действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае нарушения Исполнителем сроков выполнения своих обязательств по настоящему Договору и при наличии его вины, Исполнитель уплачивает Заказчику неустойку в размере 0.01% от стоимости Договорных работ за каждый день просрочки, но не более 10% от общей стоимости работ).

5.3. Исчисления штрафных санкций начинается с момента предъявления одной из сторон письменной претензии другой стороне. При не выставлении стороной, права которой нарушены, письменной претензии штрафные санкции не исчисляются и не уплачиваются.

6. Обстоятельство непреодолимой силы

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за неисполнение в срок или ненадлежащее исполнение обязательств, если докажут, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств (форс-мажор), если эти обстоятельства непосредственно стали причиной невыполнения обязательств.

6.2. К форс-мажорным обстоятельствам относятся: наводнение, землетрясение, шторм, оседание почвы, эпидемии и иные явления природы, а также, взрыв, война или военные действия, забастовка в отрасли или регионе, повлиявшие на невозможность исполнения настоящего Договора.

6.3. При наступлении указанных в настоящем Договоре обстоятельств, сторона по Договору, для которой создалась невозможность исполнения ее обязательств, в течение одного рабочего дня, с момента наступления таких обстоятельств, должна известить другую сторону в письменном виде, одновременно или в последствии (не позднее трех дней) представить соответствующие доказательства.

6.4. При отсутствии своевременного извещения, предусмотренного в пункте 6.3 настоящего Договора, сторона обязана возместить другой стороне убытки, причиненные несвоевременным извещением или его отсутствием.

6.5. Если период действия непреодолимой силы превысит (один) месяц и стороны не придут к каким – либо иным договоренностям, любая из сторон будет иметь право расторгнуть Договор. В данной ситуации стороны возвращают друг другу все полученное по настоящему договору в течение пяти рабочих дней, без предъявления каких-либо неустоек друг к другу

7. Разрешение споров

7.1. В случае возникновения разногласий все вопросы решаются путем двухсторонних переговоров, а при невозможности прийти к согласию — в Арбитражном суде г. Москва в установленном законом порядке.

8. Заключительные положения

8.1. Исполнитель и Заказчик оставляют за собой право в одностороннем порядке расторгнуть настоящий договор, при этом сторона, выступающая инициатором расторжения, обязана предупредить в письменном виде об этом не позднее одного месяца до момента прекращения своих обязательств по настоящему договору. В течение этого месяца стороны обязаны выполнять принятые по договору обязательства.

8.2. В случае ликвидации или реорганизации своих предприятий стороны обязуются уведомить одна другую не позднее одного месяца со дня принятия решения о ликвидации или реорганизации.

8.3. Все изменения и дополнения к настоящему договору действительны лишь в том случае если, они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями обеих сторон.

8.4. Данный договор вступает в силу с момента подписания обеими сторонами.

8.5. Срок действия договора до «____» ___________ 2014 г.

8.6. Дополнительные соглашения и другие приложения к настоящему Договору, оформленные и переданные по факсу в процессе реализации договора, имеют юридическую силу.

8.7. Документы, передаваемые посредством факсимильной связи, имеют полную юридическую силу. В случае возникновения спора ответственность за возникшие последствия и бремя доказывания тех или иных фактов, достоверность подписи, возлагается на сторону, прибегнувшую к помощи средств электронной техники.

8.8. Данный договор составлен в двух экземплярах, по одному для каждой из сторон и имеют одинаковую юридическую силу.

Источник

Договор подряда на сервисное обслуживание кран-балок, тельферов

г. Ижевск «___» __________ 2011 г.

ЗАО «Удмуртнефть-Бурение», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице Управляющего директора , действующего на основании Доверенности № 58 от 01.01.2001 года, с одной стороны, и

___________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик» в лице _________________, действующего на основании ___________, с другой стороны, совместно именуемые в дальнейшем «Стороны», а по отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работы по сервисному обслуживанию кран-балок, тельферов (далее «оборудования»). Под сервисным обслуживанием в настоящем договоре понимается выполнение работ, виды и перечень которых определены в Приложении № 1 к настоящему договору. Периодичность работ определяется в соответствии с графиком производства и расчета ориентировочной стоимости работ (Приложение ).

1.2. Наименование, количество, сроки исполнения, согласовываются сторонами в заявках (Приложение ), подаваемых по форме и в порядке, предусмотренным настоящим договором и регламентом сервисного обслуживания оборудования с использованием производственных мощностей Подрядчика для Заказчика (Приложение ).

1.3. Результатом выполненных работ по сервисному обслуживанию является поддержание и восстановление технологических и эксплуатационных свойств оборудования согласно требований паспорта на кран-балки, тельфера.

2. СУММА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1. Сумма договора на дату заключения ориентировочно составляет _________ (_______________) рублей ___ копеек, НДС 18% — ______ рублей, сумма с НДС ________ (_________________) рублей _____ копеек.

2.2. Все выполненные работы принимаются только при наличии первичного акта, подписанного на месте производства работ ответственным специалистом по направлению от Заказчика и представителем Подрядчика с указанием объема выполненных работ и наличия (отсутствия) претензий к качеству выполненных работ.

2.3. Окончательная стоимость работ по сервисному обслуживанию определяется на основании согласованного акта выполненных работ (Приложение ) и калькуляции стоимости ремонта (Приложения № 7/1, 7/2, 7/3). Окончательная стоимость не может превышать стоимость, указанную в Приложении № 5 и включает в себя стоимость материалов и запасных частей, необходимых для проведения работ, ориентировочный перечень материалов и запасных частей зафиксирован в Приложениях № 8, № 9, № 10.

2.4. Заказчик после получения от Подрядчика актов выполненных работ обязан их рассмотреть и возвратить один подписанный экземпляр не позднее пяти дней с момента получения.

2.5. Расчеты за выполненные работы производятся Заказчиком путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, в соответствии с реквизитами указанными в разделе 10 настоящего договора, после 30, но не более 60 календарных дней после подписания Акта о выполненных работах, калькуляции стоимости ремонта, предоставления оригинала счет-фактуры.

2.6. Заказчик после получения от Подрядчика актов выполненных работ обязан их рассмотреть и возвратить один подписанный экземпляр не позднее пяти дней с момента получения.

2.7. Счета – фактуры, акты выполненных работ, реестры и накладные предоставляются Подрядчиком не позднее 2 дней до окончания отчётного месяца.

2.8. Счета – фактуры, предъявленные Подрядчиком, должны быть проверены Заказчиком в течение пяти рабочих дней.

3. ПОРЯДОК ОРГАНИЗАЦИИ РАБОТ, ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Взаимоотношения между Сторонами, касающиеся исполнения обязательств по настоящему договору, нормативных сроков выполнения работ и гарантийных сроков, контроля за производством работ, отчетности, порядка сдачи-приемки выполненных работ, регламентируются требованиями Гражданского Кодекса РФ, иными законодательными и нормативными актами, а также «Регламентом взаимоотношений между -Бурение» и ______ «___________» (Приложение ) и другими документами, согласованными Сторонами.

3.2. Ориентировочный ассортимент материалов используемых для выполнения работ по настоящему договору определяется согласно Приложений № 8, 9, 10 настоящего договора.

3.3. Основанием для выполнения работ предусмотренных условиями настоящего договора, для Подрядчика является согласованная Сторонами уточненная ежемесячная заявка.

3.4. Сдача — приемка выполненных работ производится уполномоченными представителями Сторон:

а) по комплектности согласно акту сдачи (Приложение );

б) по качеству согласно ГОСТам и ТУ.

3.5. Подрядчик после осмотра, предназначенного в ремонт оборудования Заказчика, совместно с Заказчиком составляют ведомость дефектов. На основании ведомости дефектов Подрядчик составляет калькуляцию на ремонт оборудования (при составлении калькуляции Подрядчик руководствуется расценками, утвержденными в Приложениях № 7/1, 7/2, 7/3 настоящего договора), после чего калькуляция, согласовывается у Заказчика. Согласованная Заказчиком калькуляция, является основанием для начала работ по ремонту оборудования».

Ведомость дефектов является обязательным приложением к акту выполненных работ. Ведомость дефектов составляется по форме ОС-16 и должна содержать перечень выявленных неисправностей при разборке оборудования.

3.6. Доставка оборудования на ремонт и вывоз из оборудования из ремонта, осуществляется транспортными средствами Подрядчика и за его счет.

3.7. После проведения технического обслуживания оборудования Подрядчик гарантирует наработку оборудования не менее 1 месяца.

3.8. После проведения текущего ремонта оборудования Подрядчик гарантирует наработку оборудования не менее 6 месяцев эксплуатации оборудования, после проведения капитального ремонта не менее 12 месяцев эксплуатации.

3.9. Перед началом обслуживания оборудования Подрядчиком должен быть подписан двухсторонний акт о техническом состоянии оборудования на момент начала работ по договору.

3.10. Заказчик обязуется назначить ответственных лиц за эксплуатацию оборудования.

3.11. При возникновении необходимости выполнить срочный объем работ, возникший в результате чрезвычайного происшествия или аварии у Заказчика, Заказчик направляет Подрядчику заявку (Приложение ), начало исполнения, которой обязательно в течение 8-и часов с момента ее получения Подрядчиком.

3.12. Заказчик оставляет за собой право уменьшить объемы работ по настоящему договору в одностороннем порядке. При этом Заказчик оплачивает Подрядчику только фактически выполненные работы. Упущенная выгода и иные убытки возмещению не подлежат.

3.13. Подрядчик обязуется соблюдать «Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании», изложенные в Приложении № 11 к настоящему договору. Соблюдение данных требований стороны признают существенным условием договора, и в случае их неоднократного нарушения Подрядчиком, Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора.

Подрядчик обязан немедленно уведомлять Заказчика обо всех происшествиях несчастных случаях, пожарах, авариях, инцидентах, произошедших при выполнении договорных работ. В случае сокрытия Подрядчиком от Заказчика фактов происшествий при производстве договорных объемов работ, Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 100 (сто) тыс. рублей за каждый такой факт.

3.14. Подрядчик ежеквартально предоставляет до 15 числа месяца следующего за отчетным кварталом Заказчику акт сверки взаимных расчетов.

3.15. Подрядчик предоставляет перечень лиц, которым предоставлено право подписывать первичные учетные документы (счета-фактуры, накладные, акты выполненных работ и др.) по форме Приложения № 12 и надлежащим образом заверенные копии документов, подтверждающих право подписи указанных лиц.

4. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

4.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до « 31 » декабря 2011 г. в части расчетов до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

4.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора полностью (расторгнуть договор в одностороннем порядке) или в части (уменьшить объем работ), письменно предупредив Подрядчика не менее чем за месяц. Убытки, возмещаемые Заказчиком Подрядчику, в этом случае ограничиваются оплатой фактически выполненного объема работ. Упущенная выгода и иные убытки возмещению не подлежат.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Сторона договора, имущественные интересы которой нарушены в результате неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств по договору другой стороной, вправе требовать полного возмещения причиненных ей этой стороной убытков, если их размер не ограничен условиями настоящего договора.

5.2. Убытки, понесенные стороной договора, в случае добровольного удовлетворения, подлежат возмещению за счёт виновной стороны в течение 30 дней с момента получения документов, подтверждающих понесенные убытки.

5.3. В случае несвоевременной оплаты выполненных работ Подрядчик вправе требовать уплаты пени в размере 0,1 % от несвоевременно уплаченной суммы за каждый день просрочки, но не более 10% от суммы задолженности.

5.4. За несвоевременное выполнение работ Заказчик вправе требовать уплаты штрафа в размере 1 % от суммы несвоевременно выполненных работ за каждый день (если срок установлен в часах — за каждый час) просрочки. Подрядчик оплачивает Заказчику время простоев бригады Заказчика (его субподрядчиков) по ставке 6 700 рублей, без НДС в час, а также возмещает причинённые простоем убытки. Время простоя исчисляется в следующем порядке:

· если срок ремонта установлен в днях: с 0 часов 00 минут дня, следующего за днём, когда работы должны быть окончены до 0 часов 00 минут дня, следующим за днём фактического окончания работ Подрядчиком;

· если срок ремонта устанавливается в часах: с первой минуты часа, следующего за часом, когда работа должна быть окончена, до 60-й минуты часа, в течение которого работы фактически завершены.

5.5. Подрядчик возмещает Заказчику все расходы, возникшие по вине Подрядчика, включая уплату Заказчиком санкций и штрафов по условиям договора и другим издержкам с этим связанных, в пределах вины Подрядчика, в том числе и в случае нарушения Подрядчиком законодательства по охране недр, окружающей среды и природных ресурсов, Правил безопасности в нефтяной и газовой промышленности.

5.6. В случае утраты имущества Заказчика (его части), находящегося у Подрядчика, в результате кражи, подтвержденной документами компетентных государственных органов, Подрядчик уплачивает Заказчику сумму реального ущерба, причиненного в результате данной утраты. С момента осуществления выплат Заказчик приобретает право регрессного требования к виновному лицу.

5.7. При обнаружении некачественного выполнения работ, Заказчик обязан не позднее пяти дней с момента обнаружения дефекта известить Подрядчика. Причины выхода из строя оборудования и виновная сторона определяются двухсторонним актом.

5.8. При установлении виновности Подрядчика, он обязан устранить обнаруженные дефекты за свой счет в срок, согласованный с Заказчиком в двухстороннем акте. В случае непринятия Подрядчиком мер по устранению недостатков он обязан уплатить Заказчику штраф в размере 100 % от стоимости некачественно выполненных работ.

5.9. В случае не устранения Подрядчиком собственными силами и средствами в установленный срок выявленных недостатков, Заказчик вправе:

· за свой счет устранить недостатки выполненных работ, с отнесением затрат, понесенных при устранении недостатков, на счет Подрядчика в том числе путем удержания денежных средств из сумм, причитающихся Подрядчику по Договору;

· соразмерно уменьшить установленную настоящим договором стоимость работ;

· взыскать неустойку в соответствии с п. 5.4. настоящего договора.

5.10. В случае нарушения Заказчиком сроков передачи оборудования в ремонт Подрядчик вправе перенести ремонт на более поздний срок, согласованный сторонами.

5.11. Подрядчик обязан не допускать к работе (отстранить от работы) работников Подрядчика (а в случае привлечения третьих лиц — и работников этих лиц), появившихся на рабочем месте (далее по тексту — Объект) в состоянии алкогольного, наркотического или токсического опьянения. Подрядчик обязан не допускать пронос и нахождение на территории Объектов веществ, вызывающих алкогольное, наркотическое или токсическое опьянение, за исклю­чением веществ, необходимых для осуществления производственной деятельности на тер­ритории Объектов.

6.1. Сторона, не исполнившая или ненадлежащим образом исполнившая обязательства по настоящему Договору, несет ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы, т. е. чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, которые могут возникнуть после подписания настоящего Договора в месте его исполнения.

6.2. Такие форс-мажорные обстоятельства без ограничения включают в себя законодательные акты запретительного характера, издаваемые органами государственной и исполнительной власти, военные действия, стихийные бедствия, наводнения, землетрясения, эпидемии, пожары не по вине сторон, наступление предельных критических температур.

6.3. Сторона, утверждающая, что имели место форс-мажорные обстоятельства, направит другим Сторонам письменное уведомление в течение пяти календарных дней после даты, когда такой Стороне стало известно о том, что имели место форс-мажорные обстоятельства. Уведомление должно содержать описание характера форс-мажорного обстоятельства и воздействие на выполнение условий настоящего Договора. Любая Сторона, заявившая о наступлении форс-мажорного обстоятельства, должна в кратчайшие сроки представить другим Сторонам надлежащие доказательства, подтверждающие факт наступления форс-мажорного обстоятельства. Если форс–мажорные обстоятельства длятся дольше 3-х месяцев, одна из Сторон имеет право расторгнуть настоящий Договор.

6.4. После того, как данное форс-мажорное обстоятельство перестает препятствовать выполнению настоящего Договора, Сторона, заявившая о наступлении такого обстоятельства, обязана уведомить другую Сторону в письменном виде о том, каким образом данное форс – мажорное обстоятельство изменило ход выполнения настоящего Договора.

7. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ

7.1. Споры и разногласия, которые могут возникнуть между Сторонами, в процессе исполнения настоящего Договора или в связи с ним, будут разрешаться путем переговоров.

7.2. Все споры и разногласия по настоящему Договору рассматриваются сторонами с обязательным соблюдением претензионного порядка. Срок рассмотрения претензий 20 дней с момента получения.

7.3. В случае если Стороны не придут к соглашению, споры и разногласия подлежат разрешению в арбитражном суде Удмуртской Республики в порядке, предусмотренном действующим законодательством.

7.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим Законодательством Российской Федерации.

8.1. Для целей настоящего Договора термин «Конфиденциальная информация» означает любую информацию по настоящему Договору, имеющую действительную или потенциальную ценность в силу неизвестности ее третьим лицам, не предназначенную для широкого распространения и/или использования неограниченным кругом лиц, удовлетворяющую требованиям законодательства Российской Федерации.

8.2. Стороны обязуются сохранять Конфиденциальную информацию и принимать все необходимые меры для ее защиты, в том числе в случае реорганизации или ликвидации Сторон. Стороны настоящим соглашаются, что не разгласят и не допустят Разглашения Конфиденциальной информации никаким третьим лицам без предварительного письменного согласия другой Стороны, кроме случаев непреднамеренного и/или вынужденного раскрытия Конфиденциальной информации по причине обстоятельств непреодолимой силы или в силу требований действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в силу решений суда соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления, при условии, что в случае любого такого раскрытия (a) Сторона предварительно уведомит другую Сторону о наступлении соответствующего события, с которым связана необходимость раскрытия Конфиденциальной информации, а также об условиях и сроках такого раскрытия; и (б) Сторона раскроет только ту часть Конфиденциальной информации, раскрытие которой необходимо в силу применения положений действующего законодательства Российской Федерации, вступивших в законную силу решений судов соответствующей юрисдикции либо законных требований компетентных органов государственной власти и управления.

8.3. Соответствующая Сторона настоящего договора несет ответственность за действия (бездействие) своих работников и иных лиц, получивших доступ к Конфиденциальной информации.

8.4. Для целей настоящего Договора «Разглашение Конфиденциальной информации» означает несанкционированные соответствующей Стороной действия другой Стороны, в результате которых какие-либо третьи лица получают доступ и возможность ознакомления с Конфиденциальной информацией. Разглашением Конфиденциальной информации признается также бездействие соответствующей Стороны, выразившееся в не обеспечении надлежащего уровня защиты Конфиденциальной информации и повлекшее получение доступа к такой информации со стороны каких-либо третьих лиц.

8.5. Соответствующая Сторона несет ответственность за убытки, которые могут быть причинены Заказчику в результате разглашения Конфиденциальной информации или несанкционированного использования Конфиденциальной информации в нарушение условий

настоящей статьи, за исключением случаев раскрытия Конфиденциальной информации, предусмотренных в настоящей статье.

8.6. Передача Конфиденциальной информации оформляется протоколом, который подписывается уполномоченными лицами Сторон.

8.7. Передача Конфиденциальной информации по открытым каналам телефонной и факсимильной связи, а также с использованием сети Интернет без принятия соответствующих мер защиты, удовлетворяющих обе Стороны, запрещена.

9. Заключительные положения

9.1. Акты выполненных работ по настоящему договору подписываются уполномоченными представителями сторон.

9.2. Подрядчик обязан в течение 10 дней с момента подписания настоящего Договора предоставить Заказчику список должностей- уполномоченных представителей, имеющих право подписи документов. При необходимости вносить соответствующие изменения в указанный список с уведомлением Заказчика.

9.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязательства по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

9.4. Стороны не будут разглашать или передавать третьим лицам информацию, имеющую отношение к реализации условий данного договора, которая является конфиденциальной. При необходимости одной из сторон дать такую информацию третьим лицам, это будет осуществлено с письменного согласия другой стороны. Заказчик имеет право передать информацию в без согласования с Подрядчиком.

9.5. Любые приложения, изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон и являются его неотъемлемой частью.

9.6. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой из Сторон.

9.7. Стороны обязаны извещать друг друга об изменении своего юридического адреса, платежных реквизитов, не позднее 10-ти дней со дня изменения.

9.8. Взаимоотношения сторон, не предусмотренные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.

9.9. При условии передачи подлинного документа другой Стороне в течение 10 рабочих дней с момента отправления факсимильного сообщения, документы, переданные по факсимильной связи, имеют полную юридическую силу (кроме счетов-фактур). Риск искажения информации несет сторона, направившая информацию.

9.10. Все предварительные договоренности, соглашения теряют силу со дня подписания настоящего договора.

9.11. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:

Приложение (Перечень блоков и видов работ, выполняемых по договору);

Приложение (Акт сдачи оборудования в ремонт);

Приложение (Акт выполненных работ);

Приложение (Ориентировочный график производства и расчет ориентировочной стоимости работ);

Приложение (Регламент сервисного обслуживания кран-балок, тельферов с использование производственных мощностей _____________ для -Бурение»);

Приложение /1(Калькуляция на техническое обслуживание оборудования);

Приложение /2 (Калькуляция на текущий ремонт оборудования);

Приложение /3 (Калькуляция на капитальный ремонт);

Приложение (Ориентировочный расход запасных частей и материалов на техническое обслуживание кран-балок, тельферов по ЗАО «Удмуртнефть — Бурение»);

Приложение (Ориентировочный расход запасных частей и материалов для текущего ремонта кран-балок, тельферов по ЗАО «Удмуртнефть-Бурение»);

Приложение (Ориентировочный расход запасных частей и материалов для капитального ремонта кран-балок, тельферов по ЗАО «Удмуртнефть-Бурение».);

Приложение (Требования в области промышленной и пожарной безопасности, охраны труда и окружающей среды к организациям, привлекаемым к работам и оказанию услуг на объектах компании и арендующим имущество компании);

Источник