Конкурсная документация по ремонту пути

Определены особенности закупки строительных работ путем проведения открытого конкурса в электронной форме в соответствии с Законом № 44-ФЗ

jukai5 / Depositphotos.com

Согласно новой ч. 68 ст. 112 Закона № 44-ФЗ до 1 января 2024 года в случае осуществления закупки работ по строительству, реконструкции, капитальному ремонту, сносу объектов капитального строительства путем проведения открытого конкурса в электронной форме и при включении в описание объекта закупки проектной документации заказчики должны будут проводить указанный конкурс с учетом следующих особенностей (Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд»):

• в извещении о проведении открытого конкурса, конкурсной документации не указывается информация, предусмотренная п. 4 — 6 ч. 3 ст. 54.2 Закона № 44-ФЗ;
• критерий оценки заявок, предусматривающий оценку качественных, функциональных и экологических характеристик объекта закупки, не устанавливается;
• первая часть заявки должна содержать исключительно согласие участника на выполнение работ на условиях, предусмотренных документацией;
• не позднее рабочего дня, следующего за датой окончания срока подачи заявок, оператор электронной площадки направляет заказчику первые и вторые части заявок, предложения участников о цене контракта, а также документы и информацию, предусмотренные ч. 11 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ;
• протокол рассмотрения и оценки первых частей заявок не оформляется;
• подача окончательных предложений о цене контракта не осуществляется;
• не позднее пяти рабочих дней со дня, следующего за днем направления оператором электронной площадки заказчику предусмотренных ч. 11 ст. 24.1 Закона № 44-ФЗ документов:

конкурсная комиссия рассматривает и оценивает заявки. При этом заявка признается не соответствующей требованиям, установленным конкурсной документацией, в случаях, предусмотренных ч. 4 ст. 54.7 Закона № 44-ФЗ;

результаты рассмотрения и оценки вторых частей заявок фиксируются в протоколе рассмотрения и оценки вторых частей заявок. Такой протокол подписывается и размещается на электронной площадке и в ЕИС в порядке, установленном ст. 54.7 Закона № 44-ФЗ;

результаты рассмотрения заявок не позднее одного рабочего дня, следующего за днем размещения протокола рассмотрения и оценки вторых частей заявок, фиксируются в протоколе подведения итогов открытого конкурса, который подписывается и размещается на электронной площадке и в ЕИС в порядке, установленном ст. 54.7 Закона № 44-ФЗ;

в случае признания открытого конкурса не состоявшимся в связи с тем, что по окончании срока подачи заявок не подано ни одной заявки, либо в связи с тем, что по результатам рассмотрения заявок были отклонены все заявки, информация о признании конкурса несостоявшимся вносится в протокол рассмотрения и оценки вторых частей заявок, и применяются положения ч. 4 ст. 55.1 Закона № 44-ФЗ в части осуществляемых заказчиком действий.

Все важные документы и новости о коронавирусе COVID-19 – в ежедневной рассылке Подписаться

Указанные изменения вступают в силу 1 сентября текущего года.

Источник

Конкурсная документация

ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО

«РОССИЙСКИЕ ЖЕЛЕЗНЫЕ ДОРОГИ»

Председатель Конкурсной комиссии

Южно-Уральской железной дороги – филиала

__________________

Конкурсная документация по открытому конкурсу № 000

Раздел I. Общие положения

1.1. Основные положения

1.1.1. Открытое акционерное общество «Российские железные дороги» в лице Южно-Уральской дирекции по ремонту пути — структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути — филиала (далее – Заказчик) проводит «19» октября 2008 г. в 12:00 часов московского времени открытый конкурс № 132 (далее – Конкурс) на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту автогрейдера ДЗ-122А №70-56 в 2008году.

1.1.2.Характеристики объекта, подлежащего ремонту, требования к выполняемым работам приведены в Техническом задании (Раздел IV настоящей конкурсной документации).

1.1.3. Организатором Конкурса является Челябинское региональное отделение Центра организации конкурсных закупок – структурного подразделения ОАО «РЖД».

1.1.4. К участию в Конкурсе допускаются Участники, получившие конкурсную документацию, подавшие в установленные сроки надлежащим образом оформленные конкурсные предложения и имеющие квалификацию, соответствующую требованиям Заказчика.

1.1.5. Конкурсную документацию можно получить бесплатно по адресу: «А» с 6:00 до 15:00 московского времени до 15:00 московского времени «18» октября 2008 года, а также на официальном сайте www. и на сайте Южно-Уральской железной дороги www. yuzd. (рубрика «Открытые конкурсы ).

1.1.6. Для получения конкурсной документации представителю Участника необходимо иметь при себе:

· доверенность на право получения документации (на сотрудника) или копию протокола о назначении на должность (для генерального директора / директора);

· сведения об Участнике: наименование организации, юридический адрес, Ф. И.О. руководителя, контактные телефоны/факсы, e-mail, контактное лицо, банковские реквизиты.

1.1.7. Участник несет все расходы и убытки, связанные с подготовкой и подачей своего конкурсного предложения. Заказчик и Организатор не несут никакой ответственности по расходам и убыткам, понесенным Участниками в связи с их участием в Конкурсе.

1.1.8. Документы, переданные Участником в составе конкурсного предложения, возврату не подлежат.

1.1.9. Заказчик рассматривает конкурсные предложения как обязательства Участника. Заказчик вправе требовать от победителя Конкурса заключения договора на условиях, предложенных в конкурсном предложении.

1.2. Разъяснения конкурсной документации

1.2.1. Для разъяснений в отношении конкурсной документации Участники могут обращаться с запросами в письменной форме в адрес Организатора: «А», , тел.: (3, , факс: (3, e-mail: *****@***ru

1.2.2. Организатор письменно ответит на запросы Участников, связанные с настоящей Конкурсной документацией, которые получены не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончательного срока подачи конкурсных предложений. Копии ответа Организатора будут разосланы другим Участникам, получившим Конкурсную документацию у Организатора.

1.2.3. В случае необходимости Организатор может провести инструктивное совещание по разъяснению положений Конкурсной документации.

1.3. Дополнения к конкурсной документации

1.3.1. В любое время, но не позднее, чем за 5 (пять) рабочих дней до окончания срока подачи конкурсных предложений, Организатор, как по своей инициативе, так и по запросу Участника, может внести дополнения и изменения в настоящую Конкурсную документацию.

1.3.2. Все изменения и дополнения, внесенные в Конкурсную документацию, будут опубликованы на официальном сайте по адресу www. либо на сайте Южно-Уральской железной дороги по адресу www. yuzd. .

1.4. Конкурсное предложение

1.4.1. Каждый Участник может подать только одно конкурсное предложение. В случае если Участник подает более одного конкурсного предложения, все конкурсные предложения с его участием отклоняются.

1.4.2. Конкурсное предложение должно быть оформлено на русском языке.

1.4.3. Вся переписка, связанная с проведением Конкурса, ведется на русском языке.

1.4.4. Конкурсное предложение должно действовать в течение 90 (девяноста) дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями Участников.

1.4.5. Конкурсное предложение, не соответствующее требованиям настоящей конкурсной документации, отклоняется Заказчиком.

1.4.6. Конкурсное предложение оформляется в соответствии с Разделом III настоящей конкурсной документации.

1.5. Окончательный срок подачи конкурсного предложения

1.5.1. Конкурсные предложения должны быть поданы по адресу: «А» не позднее 15:00 часов московского времени «18» октября 2008 г.

1.5.2. Представитель Участника должен иметь при себе доверенность от организации на право подачи конкурсного предложения либо протокол, решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации без доверенности (копия, заверенная печатью Участника).

1.5.3. Все конкурсные предложения, полученные после срока, указанного в п. п. 1.5.1, будут отклонены и возвращены Участнику.

1.5.4. Заказчик вправе по своему усмотрению перенести окончательную дату подачи конкурсных предложений на более поздний срок, внеся дополнения в конкурсную документацию в соответствии с п. п. 1.3.1. В этом случае срок действия всех прав и обязанностей Заказчика и Участников продлевается с учетом измененной окончательной даты.

1.6. Изменения конкурсных предложений и их отзыв

1.6.1. Участник вправе изменить или отозвать свое конкурсное предложение до истечения срока подачи конкурсных предложений.

1.6.2. Извещение Участника об изменении или отзыве конкурсного предложения должно быть подписано уполномоченным на то лицом.

1.6.3. Никакие изменения не могут быть внесены в конкурсное предложение после окончания срока подачи конкурсного предложения.

1.7. Оценка конкурсных предложений

1.7.1. Оценка конкурсных предложений осуществляется Конкурсной комиссией Заказчика. Конкурсная комиссия Заказчика определяет победителя по результатам оценки конкурсных предложений.

1.7.2. Для уточнения конкурсного предложения Организатор может запросить у Участника необходимые разъяснения или дополнительные документы. Просьба о разъяснении и ответ на нее должны быть представлены в письменном виде, при этом не допускаются какие-либо изменения содержания конкурсного предложения.

1.7.3. Отсутствие разъяснений или непредставление дополнительных документов в течение 5 (пяти) рабочих дней после получения Участником запроса является причиной отклонения конкурсного предложения соответствующего Участника.

1.7.4. До истечения срока действия конкурсных предложений Организатор письменно (факсом или по электронной почте) уведомляет Участников о результатах Конкурса.

1.8. Права Заказчика

1.8.1. Заказчик оставляет за собой право принимать или отклонять любое конкурсное предложение, а также прекратить процедуру Конкурса и отказаться от всех конкурсных предложений в любое время до заключения договора (контракта) без объяснения причин.

1.8.2. При необходимости Заказчик имеет право затребовать от Участника дополнительные документы и информацию.

1.8.3. Заказчик оставляет за собой право признать победителем Конкурса Участника, чье конкурсное предложение соответствует требованиям Конкурсной документации, но имеет не минимальную цену.

1.9. Недобросовестные действия Участника

1.9.1. К недобросовестным действиям Участников относятся действия, которые выражаются в том, что Участник, подавший конкурсное предложение, прямо или косвенно предлагает, дает, либо соглашается дать любому должностному лицу (служащему) Заказчика вознаграждение в любой форме (предложение о найме или какая-либо другая услуга, либо материальное вознаграждение) в целях оказания воздействия на проведение Конкурса, совершение иного действия, принятие решения или применение какой-либо процедуры Заказчиком.

1.9.2. Заказчик, в случае установления им недобросовестности действий Участника, отстраняет его от участия в Конкурсе. Информация об этом и мотивы принятого решения указываются в соответствующем протоколе и незамедлительно сообщаются Участнику.

1.10. Соблюдение конфиденциальности

1.10.1. Информация относительно изучения, разъяснения, оценки и сопоставления конкурсных предложений не подлежит разглашению Участникам.

1.10.2. Попытки Участника получить такую информацию служат основанием для отклонения конкурсного предложения этого Участника.

1.11. Переговоры с победителем по заключению договоров (контрактов)

1.11.1. Целью переговоров является уточнение положений технического задания, окончательное согласование объемов и сроков выполнения работ для последующего подписания договоров.

1.11.2. При заключении договора победитель должен придерживаться условия, что цена продукции не может быть увеличена по сравнению с ценой конкурсного предложения при неизменной спецификации товаров.

1.11.3. Основные положения договора (условия оплаты, сроки и т. п.) не могут быть изменены по сравнению с Конкурсной документацией. При невыполнении Участником этих требований его конкурсное предложение будет отклонено, а победителем признан другой Участник.

1.12. Заключение договора

1.12.1. В течение 10 (десяти) рабочих дней со дня утверждения результатов конкурса Конкурсной комиссией Заказчика, Организатор письменно (факсимильной связью или по электронной почте) уведомляет Участника, выигравшего Конкурс, о признании его победителем и о намерении провести переговоры и подписать с ним договор в установленные сроки.

1.12.2. Если Участник, получивший извещение о признании его победителем Конкурса, не приступит к переговорам в сроки, указанные в этом извещении, его конкурсное предложение будет отклонено.

1.12.3. Участник, выигравший Конкурс, должен подписать Договор не позднее 20 (двадцати) дней со дня получения извещения о признании его победителем.

1.12.4. В случае если победитель Конкурса уклоняется от подписания договора более, чем на 5 (пять) дней со дня, определенного в п. п.1.12.3 настоящей Конкурсной документации, Заказчик отклоняет его конкурсное предложение и выбирает выигравшее предложение из числа действующих.

1.12.5. Договор заключается в соответствии с законодательством Российской Федерации согласно Приложению №8 к настоящей Конкурсной документации.

1.12.6. Участник, признанный победителем Конкурса, и Заказчик не имеют права без письменного согласия другой стороны оглашать коммерческую информацию, обозначенную как конфиденциальную, для третьих сторон, не участвующих в выполнении договора.

1.12.7. Работы, выполняемые победителем Конкурса, должны быть свободны от любых прав третьих лиц, включая патенты, торговые марки, авторские права, коммерческие тайны или права на промышленную разработку.

Раздел II. Квалификационные требования к Участникам

2.1. Квалификационные требования

2.1.1. К участию в Конкурсе допускаются юридические лица независимо от организационно-правовой формы и ведомственной принадлежности, полностью удовлетворяющие следующим квалификационным требованиям:

· участник должен являться юридическим лицом, зарегистрированным на территории Российской Федерации;

· участник не должен иметь просроченной кредиторской задолженности на момент подачи конкурсного предложения;

· участник не должен иметь задолженности по начисленным налогам, сборам и иным обязательным платежам в бюджеты любого уровня или государственные внебюджетные фонды на момент участия в конкурсе;

· участник конкурса не должен находиться в процессе ликвидации, реорганизации или банкротства, на имущество участника не должен быть наложен арест;

· участник должен иметь опыт выполнения работ аналогичных предмету настоящего конкурса корпоративным клиентам.

2.1.2. В подтверждение соответствия квалификационным требованиям Заказчика Участник представляет следующие документы:

· надлежащим образом оформленные приложения №№ 1, 2, 3 к настоящей конкурсной документации;

· свидетельство о постановке на учет в налоговом органе (нотариально заверенная копия);

· информационное письмо об учете юридического лица в Едином государственном регистре предприятий и организаций (нотариально заверенная копия);

· свидетельство о внесении записи в единый государственный реестр юридических лиц о юридическом лице, зарегистрированном до 1 июля 2002 года (нотариально заверенная копия);

· свидетельства о государственной регистрации изменений и дополнений в учредительные документы (нотариально заверенные копии) с приложением копий изменений и дополнений, вносимых в учредительные документы, заверенных печатью участника;

· выписку из единого государственного реестра юридических лиц, выданную не ранее даты публикации в СМИ объявления о проведении настоящего конкурса (оригинал или нотариально заверенную копию);

· подтверждение полномочий лица, подписавшего конкурсную заявку, на право принимать обязательства от имени участника;

· протокол/решение или другой документ о назначении должностных лиц (генерального директора, директора), имеющих право действовать от имени организации, в том числе совершать в установленном порядке сделки от имени организации без доверенности (копия, заверенная печатью участника);

· копии годовой бухгалтерской отчетности за 2006г., 2007г. и 1 полугодие 2008 г. с приложением отчетов о финансовых результатах (форма №№1 и 2) (копии с отметкой налогового органа, заверенные печатью участника);

· справку из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и иным платежам, выданную не ранее даты публикации в СМИ объявления о проведении настоящего конкурса (оригинал или нотариально заверенная копия);

· справку из Арбитражного суда субъекта РФ по месту нахождения участника, подтверждающую, что участник не находится в процессе банкротства и в состоянии разбирательства в качестве ответчика (оригинал или нотариально заверенная копия);

· справку Службы судебных приставов-исполнителей о том, что в отношении участника исполнительные производства не возбуждены (оригинал или нотариально заверенная копия);

· сведения о наличии технических (сервисных) служб, способных выполнять гарантийные обязательства, сервисные и ремонтные операции в послегарантийный период и о сроках предоставления гарантийных и послегарантийных обязательств (оригинал письма Участника, заверенный печатью Участника, за подписью генерального директора или лица, уполномоченного действовать от имени Участника, копии договоров о гарантийном, сервисном и послегарантийном обслуживании с уполномоченными организациями при отсутствии собственных служб);

· сведения об имеющемся опыте выполнения работ, аналогичных предмету настоящего конкурса, корпоративным клиентам (справка, заверенная печатью Участника по форме Приложение ; копии рекомендательных писем, заверенные печатью Участника);

· сведения о квалификации персонала Участника, задействованного по предмету настоящего Конкурса (справка, заверенная печатью Участника по форме Приложение , копия штатного расписания, заверенная печатью Участника, с приложением копий дипломов на руководящий состав, заверенных печатью Участника);

· сведения о наличии дилерских договоров с производителями оборудования и материалов, применяемых при производстве работ или с их официальными представителями (оригинал письма Участника, заверенный печатью Участника, за подписью генерального директора или лица, уполномоченного действовать от имени организации, копии дилерских договоров);

· сведения о соответствии комплектующих, используемых при ремонте, международным стандартам качества (ISO, IRIS) – при наличии (копии, заверенные печатью Участника);

· опись представленных документов с обязательным указанием страниц каждого документа (справка, заверенная печатью Участника по форме Приложения №7).

Документы, подлежащие нотариальному заверению, должны быть заверены не ранее, чем за 10 (десять) рабочих дней до даты подачи конкурсного предложения.

2.2. Изучение квалификации Участников

2.2.1. Заказчик изучает квалификацию Участников и ее соответствие квалификационным требованиям, изложенным в Конкурсной документации, на основании представленных Участниками в конкурсном предложении документов.

2.2.2. В ходе изучения квалификации Участников Заказчик имеет право запрашивать соответствующие органы государственной власти, а также юридические и физические лица, указанные в конкурсном предложении Участника, для проверки достоверности указанных сведений.

2.2.3. Указание неверных сведений в конкурсном предложении может служить основанием для отклонения конкурсного предложения.

2.2.4. В случае если Участник не соответствует квалификационным требованиям, содержащимся в Конкурсной документации, его конкурсное предложение отклоняется.

Раздел III. Порядок оформления конкурсных предложений

3.1. Общие положения

3.1.1. Конкурсное предложение и все необходимые документы должны быть представлены в двух экземплярах (один оригинал и одна копия), в двух опечатанных конвертах, имеющих четкую маркировку «Оригинал» и «Копия», в каждом из которых должно быть два отдельных, запечатанных в свою очередь, конверта «А» и «Б».

3.1.2. Документы, представленные в Конкурсном предложении Участника, должны быть расположены в строгом соответствии с описью, согласно порядку, установленному п.2.1.2. Все страницы конкурсного предложения пронумеровываются, прошнуровываются нитью, которая опечатывается на тыльной стороне последнего листа предложения печатью организации и подписывается лицом, имеющим доверенность на право подписи документов от имени Участника с указанием количества листов.

3.1.3. В случае расхождений между копией и оригиналом преимущество будет иметь оригинал.

3.1.4. Оригинал и копия конкурсного предложения должны быть подписаны лицом, имеющим доверенность на право подписи документов от имени Участника. Все страницы конкурсного предложения, за исключением иллюстративных материалов, должны быть парафированы (подписаны) лицом, подписавшим конкурсное предложение.

3.1.5. Все рукописные исправления, сделанные в конкурсном предложении, должны быть парафированы лицом, подписавшим конкурсное предложение.

3.1.6. Если конверт не запечатан или не имеет маркировки, Заказчик не несет ответственности за утерю конкурсного предложения или его преждевременное вскрытие.

3.2. Маркировка конвертов

3.2.1. Маркировка общего конверта и также конвертов «А» и «Б» должна содержать следующую информацию:

Оригинал (Копия) заявки на участие в Конкурсе № 000 «На право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту автогрейдера ДЗ-122А №70-56».

Составная часть «А» или «Б» (на общем конверте не указывается);

Не вскрывать до 12:00 часов московского времени «19» октября 2008 г.

3.3. Конверты «А» и «Б»

3.3.1. Конверт «А» должен содержать:

· конкурсную заявку на участие в Конкурсе, заполненную в соответствии с Приложением № 1 к настоящей Конкурсной документации;

· сведения об Участнике, заполненные в соответствии с Приложениями № 2, 3, 4 и 5 к настоящей Конкурсной документации;

· документальные подтверждения соответствия Участника Конкурса квалификационным требованиям, изложенным в разделе II настоящей Конкурсной документации;

· опись представленных в конверте документов (по форме Приложения №7).

3.3.2. Конверт «Б» должен включать:

· техническое предложение, подготовленное в соответствии с техническим заданием (Участник обязан обеспечить выполнение всех требований, указанных в Техническом задании);

· опись представленных в конверте документов (по форме Приложения №7).

3.4. Финансово-коммерческое предложение

3.4.1. Финансово-коммерческое предложение должно включать стоимость выполнения работ и общую стоимость предложения, а также подробный расчет выполнения работ. Стоимость выполнения работ необходимо приводить в рублях с учетом:

· всех видов налогов, включая НДС;

· командировочных и транспортных расходов;

· стоимости гарантийного обслуживания.

3.4.2. Финансово-коммерческое предложение должно включать Таблицу цен, оформленную в соответствии с Приложением № 6 к настоящей конкурсной документации.

3.4.3. Финансово-коммерческое предложение должно содержать условия осуществления платежей (необходимость и размеры авансового платежа, сроки и условия рассрочки платежа и т. д.).

3.4.4. Финансово-коммерческое предложение должно содержать сроки выполнения работ (в календарных днях) с момента подписания договора (контракта).

Раздел IV. Техническое задание

4.1.1. Качество материалов и комплектующих, используемых при производстве работ, должно соответствовать установленным стандартам, техническим условиям. Материалы и комплектующие должны иметь соответствующие сертификаты или другие документы, удостоверяющие их качество.

4.1.2. Работы необходимо выполнить в соответствии с требованиями нормативных документов РФ (СНиПы, ГОСТы, СанПиНы).

4.1.3. Работы должны выполняться с обеспечением необходимых противопожарных мероприятий, с соблюдением правил по технике безопасности и охране окружающей среды во время их производства.

4.1.5. Исполнитель работ обязан информировать Заказчика о состоянии дел по проведению работ по ремонту объекта.

4.2. Оплата выполненных работ

4.2.1. Оплата за выполненные работы производится:

— авансовый платеж в размере не более 10% от суммы договора;

— окончательный платеж в течение 30 дней с даты подписания акта сдачи — приемки выполненных работ.

4.2.2. Форма предоставления результатов работ: акт сдачи-приемки работ формы КС №2, справка о стоимости выполненных работ формы №КС-3, счет – фактура.

4.2.3. Срок выполнения работ: не позднее 31 декабря 2008 года.

4.2.4. Гарантийный срок на выполненные работы не менее 12 месяцев.

4.3. Содержание работ:

4.3.1. Требуется выполнить капитальный ремонт автогрейдера ДЗ-122А №70-56.

4.3.2. Место выполнения работ: Путевая машинная станция № 47 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала , 4600028 г. Оренбург ул. Шоссейная.

4.3.3. Год выпуска автогрейдера ДЗ-122А №70-56: 1995год.

4.4.4. Перечень работ:

Наименование недостающих, нетиповых узлов, агрегатов, деталей и конструкций требующих замены при ремонте

Требуется текущий ремонт.

Требуется ремонт и регулировка топливного насоса, форсунок с заменой изношенных деталей.

Замена радиатора, патрубков

Требуется ремонт генератора, замена осветительных приборов, аккумулятора.

Требуется регулировка сцепления, ремонт карданных валов.

Требуется капитальный ремонт ведущего моста с заменой изношенных деталей. Замена автошин.

Требуется замена гидронасоса, гидромотора, гидроцилиндров, гидрораспределителя, рамы, рыхлителя.

Требуется покраска автогрейдера.

4.4. Начальная (максимальная) цена договора.

4.4.1. начальная (максимальная цена договора): 1 150 000,00 рублей без учета НДС.

к конкурсной документации

КОНКУРСНАЯ ЗАЯВКА УЧАСТНИКА

В Конкурсную комиссию

Южно-Уральской ж. д. – филиала

Будучи уполномоченным представлять и действовать от имени ________________ (далее – Участник), а также полностью изучив всю информацию по Конкурсу № 000 на право заключения договора на выполнение работ по капитальному ремонту автогрейдера ДЗ-122А №70-56, – нижеподписавшийся настоящим подает конкурсную заявку на участие в вышеуказанном конкурсе.

К настоящей конкурсной заявке прилагаются копии документов, определяющих юридический статус Участника и подтверждение соответствия квалификационным требованиям Заказчика.

Конкурсной комиссии Заказчика или ее уполномоченным представителям настоящим предоставляются полномочия запрашивать информацию или проводить исследования с целью изучения отчетов, документов и сведений, представленных в связи с настоящей конкурсной заявкой, а так же обращаться к обслуживающим банкам и клиентам за разъяснениями относительно финансовых и технических вопросов.

Конкурсная заявка служит также разрешением любому лицу или уполномоченному представителю любого учреждения, на которое содержится ссылка в сопровождающей документации, представлять любую информацию, которую Конкурсная комиссия Заказчика сочтет необходимой для проверки заявлений и сведений, содержащихся в данной конкурсной заявке, или относящихся к ресурсам, опыту и компетенции Участника.

Конкурсная комиссия Заказчика и ее уполномоченные представители могут связаться со следующими лицами для получения дальнейшей информации:

Справки по общим вопросам и вопросам управления

Справки по кадровым вопросам

Справки по финансовым вопросам

Настоящая конкурсная заявка подается с пониманием того, что:

· результаты рассмотрения конкурсной заявки зависят от проверки всех данных, представленных Участником на момент проведения Конкурса, а также иных сведений, имеющихся в распоряжении Заказчика;

· Конкурсная комиссия Заказчика не обязана принять конкурсное предложение, имеющее самое низкую цену, или любое конкурсное предложение, которое она может получить.

Конкурсная комиссия оставляет за собой право:

w отклонить или принять конкурсную заявку, прекратить процедуру Конкурса и отказаться от всех конкурсных предложений в любое время до заключения договора (контракта) без объяснения причин;

· Конкурсная комиссия не несет ответственности за выше перечисленные действия и не берет на себя обязательства информировать Участников об их причинах.

Мы согласны придерживаться положений настоящей конкурсной заявки в течение 90 (девяноста) дней с даты, установленной как день вскрытия конвертов с конкурсными предложениями Участников.

Нижеподписавшийся удостоверяет, что сделанные заявления и предоставленные сведения в заявке, заполненной должным образом, являются полными, точными и верными.

В подтверждение этого прилагаем все необходимые документы.

· сведения об Участнике (в соответствии с Приложениями № 2, 3, 4 и 5 к настоящей Конкурсной документации);

· опись документов, представляемых Участником в соответствии с п. п.2.1.2 Конкурсной документации Участникам конкурса № 000 (в соответствии с Приложением №7).

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени

(вставить полное наименование Участника)

печать (должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 200_ г.

к конкурсной документации

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ ОБ УЧАСТНИКЕ

1. Наименование Участника: ________________________________________

2. Действующая торговая марка: _____________________________________

3. Предыдущая торговая марка (если была): ___________________________

4. Свидетельство о регистрации (кем выдано, дата и номер): _____________

5. Фактический адрес: _____________________________________________

Телефон / факс: _______________________________________________________

E — mail: _________________________________________________________

6. Юридический адрес: ____________________________________________

Телефон / факс: _______________________________________________________

E — mail: _________________________________________________________

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени

(вставить полное наименование Участника)

Печать (Должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 2008г.

к конкурсной документации

ИНФОРМАЦИЯ О ФИНАНСОВОМ СОСТОЯНИИ И ПРОИЗВОДСТВЕННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

1. Дата создания: ___________________________________________________

2. Уставной капитал: ________________________________________________

3. Банковские реквизиты (наименование банка, телекс, телефон, ИНН, БИК, корр. счет, расч. счет): ______________________________________________

4. Форма собственности:

Государственная (да, нет) ______

Смешанная (да, нет) ______

Кооперативная (да, нет) ______

Частная (да, нет) ______

С участием иностранного

капитала (да, нет) ______

5. Основной вид деятельности: _______________________________________

6. Другие виды деятельности: ________________________________________

7. Торговый оборот Участника (без НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) за 2007 год _____________________

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени

(полное наименование Участника)

Печать (Должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 2008г.

к конкурсной документации

Сведения о наиболее значительных выполненных работах, аналогичных предмету настоящего Конкурса, выполненных Участником за гг.

Наименование и адрес организации, в интересах которой выполнялись работы, контактный телефон

Краткие характеристики работ, включая объем

Имеющий полномочия подписать информационный лист Участника от имени

(вставить полное наименование Участника)

печать (должность, подпись, ФИО)

«____» _________ 200__ г.

к конкурсной документации

СВЕДЕНИЯ ОБ АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧЕСКОМ И ПРОИЗВОДСТВЕННОМ ПЕРСОНАЛЕ УЧАСТНИКА

Руководящий состав организации, начальники участков, старшие прорабы, старшие менеджеры

Образование и специальность

Стаж работы (общий)

Стаж работы по профилю занимаемой должности

Стаж работы (в занимаемой должности)

Год последней переподго-товки, повышения квалификации

печать (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2008 г.

Инженерно-технические работники, не включенные в предыдущие списки

Образование и специальность

Стаж работы (общий)

Стаж работы по профилю занимаемой должности

Стаж работы (в занимаемой должности)

Год последней переподго-товки, повышения квалификации

печать (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2008 г.

Количество рабочих данной специальности*

Средний стаж работы по специальности

* Если рабочий имеет несколько специальностей, необходимо указать его в каждой из специальностей.

печать (должность, подпись, ФИО

«____» _____________ 2008 г.

к конкурсной документации

Финансово-коммерческое предложение

на выполнение работ по ремонту автогрейдера ДЗ-122А №70-56

1. Изучив предмет открытого конкурса № 000, а также условия и порядок его проведения _____________________________________________________________________

(полное наименование организации-Участника конкурса по учредительным документам)

(наименование должности руководителя, Ф. И. О. — полностью)

уполномоченного в случае признания нас победителями конкурса подписать договор и согласны выполнить работы по капитальному ремонту автогрейдера ДЗ-122А №70-56 в соответствии с требованиями конкурса и на условиях, которые мы представили в настоящем предложении:

Сумма, руб. с НДС (18%)

Калькуляция либо расчет

Общая стоимость договора (контракта) с учетом всех затрат и расходов составит: ______________________ (___________________) рублей, в том числе НДС: ______________ (_____________________) рублей.

Срок выполнения работ в объемах указанных в конкурсной документации: ______________ дней с даты заключения договора.

Условия оплаты за выполненные работы:

— авансовый платеж: ________% от суммы договора;

— окончательный платеж: __________% от суммы договора.

Гарантийный срок на выполненные работы: ______________________.

2. Если наши предложения, изложенные выше, будут приняты, мы берем на себя обязательство выполнить работы в соответствии с требованиями конкурсной документации и согласно нашим предложениям, которые просим включить в договор.

3. В случае если наши предложения будут признаны лучшими, мы берем на себя обязательства подписать договор на выполнение работ с Заказчиком, в соответствии с условиями участия в настоящем конкурсе и на условиях настоящего конкурсного предложения.

4. В случае если наши условия не будут признаны лучшими, мы согласны сохранить свои предложения по заключению договора до заключения договора между Победителем и Заказчиком.

5. Мы согласны с тем, что в случае признания нашей организации победителем конкурса, если мы не приступим к переговорам о подписании нами договора в сроки, указанные в извещении, победителем будет признан другой участник.

6. Мы согласны с условием, что Заказчик не обязан принимать предложение с самой низкой стоимостью работ, а также вправе прекратить конкурс без дополнительных объяснений.

Приложение: Смета (расчет) на выполнение работ.

(Полное наименование Участника)

печать (должность, подпись, ФИО)

«____» _____________ 2008 г.

к конкурсной документации

Опись документов, прилагаемых к Заявке:

Справка из налоговой инспекции об отсутствии задолженностей по платежам в бюджеты всех уровней и внебюджетные фонды и иным платежам

Выписка из единого государственного реестра юридических лиц или ее нотариально заверенная копия

Документ, подтверждающий полномочия лица на осуществление действий от имени участника размещения заказа (оригинал или нотариально заверенная копия)

Имеющий полномочия подписать Опись документов, прилагаемых к заявке от имени

(вставить полное наименование Участника)

__________________________________________ «_____» ____________ 200__ г.

печать (должность, подпись, ФИО)

к конкурсной документации

г. Челябинск «___» _________ 200__г.

Открытое акционерное общество «Российские железные дороги«, именуемое в дальнейшем «Заказчик«, – филиала , действующего на основании доверенности от 01.01.01 года с одной стороны, и ___________________________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель» в лице ______________________, действующей на основании _______________________________ с другой стороны, далее именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по выполнению работ по капитальному ремонту автогрейдера ДЗ-122А в количестве 1 (одна) единица согласно календарного плана (Приложения № 2) из своих материалов собственными силами и средствами (далее — Работы).

1.2. Содержание и требования к Работам изложены в Калькуляции (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора.

1.3. Владельцем (балансодержателем) автогрейдера ДЗ-122А является:

— Путевая машинная станция № 47 Южно-Уральской дирекции по ремонту пути структурного подразделения Центральной дирекции по ремонту пути – филиала , 4600028 г. Оренбург ул. Шоссейная.

1.4. Сроки выполнения работ по настоящему договору:

Сроки выполнения отдельных этапов Работ по настоящему Договору – определяются календарным планом (приложение № 2), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

1.5. Работы производятся на территории Исполнителя _________________________________________________________________________________

2. Цена Работ и порядок оплаты

2.1. За выполненные по настоящему Договору Работы Заказчик обязуется оплатить Исполнителю _____________ (_____________________________) рублей 00 копеек, в том числе НДС (18%) – _________ (_________________) рублей 00 копеек.

Протокол согласования договорной цены (приложение № 3) является неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.2. Оплата Работ по настоящему Договору производится в следующем порядке:

— _________% в качестве авансового платежа от цены этапа Работ в соответствие с Календарным планом (Приложение к настоящему договору) в течение 30 (тридцати) календарных дней с момента подписания договора и получения Заказчиком счета на предоплату.

— окончательный расчет производится в течение 30 (тридцати) календарных дней после подписания Сторонами акта сдачи-приемки выполненных этапа Работ формы КС-2, КС-3, ОС-3 и получения Заказчиком счета-фактуры Исполнителя.

3. Порядок сдачи и приемки Работ

3.1. По завершении Работ (этапа Работ) Исполнитель представляет Заказчику акт сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) формы КС-2, КС-3 и ОС-3.

3.2. Заказчик в течение 15 (пятнадцати) календарных дней с даты получения акта сдачи-приемки выполненных Работ (этапа Работ) формы КС-2, КС-3 и ОС-3 направляет Исполнителю подписанный акт сдачи-приемки или мотивированный отказ от приемки Работ. При наличии мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ Сторонами составляется акт с перечнем необходимых доработок и указанием сроков их выполнения.

3.3. В случае принятия Сторонами согласованного решения о прекращении Работ настоящий Договор расторгается, и между Сторонами проводится сверка расчетов.

3.4. Заказчик имеет право досрочно принять и оплатить Работы.

4. Обязанности Сторон

4.1. Исполнитель обязан:

4.1.1. Выполнить Работы в соответствии с требованиями настоящего Договора и передать Заказчику их результаты в предусмотренные настоящим Договором сроки.

Результаты Работ должны отвечать требованиям законодательства Российской Федерации и соответствующим государственным стандартам.

4.1.2. Устранять недостатки в выполненных Работах, допущенные по его вине, своими силами и за свой счет.

4.1.3. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения Работ.

4.1.4. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

4.1.5. Не передавать оригиналы или копии документов, полученные от Заказчика, третьим лицам без его предварительного письменного согласия.

4.1.6. Установить гарантийный срок на работы продолжительностью 12 месяцев со дня подписания актов приемки выполненных работ.

4.2. Заказчик обязан:

4.2.1. Передавать Исполнителю необходимую для выполнения Работ информацию и документацию.

4.2.2. Принять результаты выполненных Работ и оплатить их в установленный срок в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.

5.2. Исполнитель несет ответственность перед Заказчиком за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств третьими лицами.

5.3. В случае просрочки исполнения обязательств со стороны Исполнителя, Заказчик вправе выставить требование об оплате пени в размере 0,1% от стоимости договора за каждый день просрочки.

5.4. Исполнитель несет ответственность за задержку устранения дефектов в работе либо отказ от их устранения — неустойку в размере 0,04% от общей стоимости работ за каждый день просрочки.

6. Обстоятельства непреодолимой силы

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, изданием актов органов государственной власти.

6.2. Свидетельство, выданное соответствующей торгово-промышленной палатой или иным компетентным органом, является достаточным подтверждением наличия и продолжительности действия обстоятельств непреодолимой силы.

6.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства вследствие действия обстоятельств непреодолимой силы, должна не позднее, чем в трехдневный срок известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по настоящему Договору.

6.4. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении 3 (трех) последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, либо в порядке, установленном пунктом 8.3 настоящего Договора.

6.5. В случае расторжения настоящего Договора по причине, указанной в пункте 6.4 настоящего Договора, Исполнитель обязуется возвратить Заказчику денежные средства, перечисленные в качестве предоплаты, на расчетный счет Заказчика в течение 3 (трех) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

7. Разрешение споров

7.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров, которые могут проводиться, в том числе, путем отправления писем по почте, обмена факсимильными сообщениями.

7.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — три недели с даты получения претензии.

7.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, то они передаются заинтересованной Стороной в Арбитражный суд Челябинской области.

8. Порядок внесения изменений,

дополнений в Договор и его расторжения

8.1. В настоящий Договор могут быть внесены изменения и дополнения, которые оформляются дополнительными соглашениями к настоящему Договору.

8.2. Настоящий Договор может быть досрочно расторгнут по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором.

8.3. Заказчик, решивший расторгнуть настоящий Договор, должен направить письменное уведомление о намерении расторгнуть настоящий Договор Исполнителю не позднее, чем за 30 (тридцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения настоящего Договора. Настоящий Договор считается расторгнутым с даты, указанной в уведомлении о расторжении.

9. Срок действия Договора

9.1. Настоящий Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до 31 июля 2009 года.

10. Прочие условия

10.1. Сдача и приемка автотракторной техники в ремонт (из ремонта) производится в соответствии с Распоряжением ОАО «РЖД» от 01.01.2001 НР 2003Р комиссией в составе представителей владельца автотракторной техники и ремонтного предприятия по ее прибытию (отправлению) на ремонтное предприятие.

10.2. Отправление (траспортировка) автотракторной техники в ремонт (из ремонта) осуществляется в соответствии с Телеграммой ОАО «РЖД» № ВМ-7596 от 01.01.2001.

10.3. Исполнение обязательств по настоящему Договору может быть возложено Исполнителем на третье лицо с письменного согласия Заказчика.

10.4. Право собственности на результаты Работ по настоящему Договору принадлежит Заказчику. Риск случайной гибели или случайного повреждения автотракторной техники иных материалов, оборудования, переданных Заказчиком Исполнителю во исполнение настоящего Договора, а так же риск случайной гибели или повреждения результатов работ Исполнитель несет с момента передачи автотракторной техники в ремонт до момента подписания акта приема – сдачи выполненных Работ.

10.5. В случае выполнения работ на территории Заказчика ответственность по всем претензиям, требованиям и судебным искам, связанным с несчастными случаями в процессе выполнения работ по настоящему Договору несет Исполнитель, за исключением случаев, когда это произошло по вине Заказчика.

10.6. Стороны обязаны уведомлять друг друга обо всех изменениях, касающихся их юридических адресов, платежных реквизитов, а также о реорганизации, ликвидации, изменениях размера уставного капитала, изменениях в учредительных документах в течение 5 (пяти) рабочих дней со дня получения свидетельства о государственной регистрации этих изменений.

10.7. Исполнитель не вправе передавать свои права и обязанности по настоящему договору третьей стороне без письменного согласия другой стороны.

10.8. В случае досрочного расторжения настоящего Договора по основаниям, предусмотренным законодательством Российской Федерации и настоящим Договором, Заказчик обязуется оплатить фактические расходы Исполнителя по выполнению Работ, произведенные до даты получения Исполнителем уведомления о расторжении настоящего Договора, а Исполнитель обязуется возвратить Заказчику авансовый платеж в части, превышающей стоимость выполненных Работ, в течение 10 (десяти) банковских дней с даты расторжения настоящего Договора.

10.9. Весь документооборот по настоящему Договору со стороны Заказчика осуществляется через предприятие – владельца (балансодержателя) автотракторной техники.

10.10. Все приложения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями.

10.11. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую силу, по одному для каждой из Сторон.

10.12. К настоящему Договору прилагаются:

10.12.1. Калькуляция на капитальный ремонт (приложение № 1);

10.12.2. Календарный план (приложение № 2);

10.12.3. Протокол согласования договорной цены (приложение № 3)

11. Юридические адреса и платежные реквизиты Сторон

Юридический адрес: г. Москва,

ул. Новая Басманная, д.2

Центральная дирекция по ремонту пути – филиал

Адрес: г. Москва, ул. Каланчевская,

Южно-Уральская дирекция по ремонту пути – структурное подразделение Центральной дирекции по ремонту пути – филиала

Адрес: г. Челябинск, ул. Монакова,

в филиале ТрансКредитБанка г. Челябинска

Директор _________________ Начальник Центральной

дирекции по ремонту пути —

« ___ » _____________ 2008г. «___» ______________ 2008 г.

К договору № ______________ от «____» ___________ 200__г.

К договору № ______________

от «____» ___________ 200__г.

капитального ремонта автогрейдера ДЗ-122А

Марка и номер автотракторной техники

Источник