Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги
Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги
[место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
[полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, действующими СНиП выполнить комплекс работ по укладке асфальтового покрытия на участке дороги (далее — объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.
1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги протяженностью [значение] км расположен [указать признаки, позволяющие определить границы участка].
1.3. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик. Стоимость данных материалов входит в стоимость услуг настоящего договора.
1.4. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования проекту асфальтирования, стандартам и техническим условиям.
1.5. В комплекс работ по укладке асфальтового покрытия входит:
— подготовка проекта в соответствии с техническим заданием;
— проведение подготовительных работ (расчистка дорожной полосы, вывоз отходов расчистки, закрепление границ земельного участка, осушение грунта и др.);
— формирование подстилающего слоя (устройство слоев оснований и прослоек, фиксирование слоев битумом);
— обустройство дренажной системы, ливневой канализации, бордюров, установка люков;
— асфальтировка горячей асфальтобетонной смесью;
— уплотнительные работы с применением специализированной техники.
2. Объем и срок выполнения работ
2.1. Объем работ по настоящему договору определяется в Акте приемки выполненных работ (форма КС-2).
2.2. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.
2.3. Работы должны быть завершены в срок до [число, месяц, год].
Срок выполнения работ может быть изменен по согласованию сторон в случае продолжительности неблагоприятных погодных условий, при которых выполнение работ по асфальтированию дорожного полотна невозможно (согласно действующим СНиП).
3. Стоимость работ и условия расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по укладке асфальтового покрытия на объекте и компенсацию издержек Подрядчика.
3.3. Стоимость работ является твердой.
3.4. Если объемы работ или стоимость материалов в ходе выполнения работ по укладке асфальтового покрытия превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении стоимости работ.
3.5. Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
3.6. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [срок] дней с момента выставления счета Подрядчиком.
3.7. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ.
3.8. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [срок] дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору и сдачи результата работ государственной комиссии.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно смете качественно и в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ материалы, строительное оборудование и технику.
4.1.2. Известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности к сдаче объекта Заказчику.
4.1.3. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.4. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим существенного повышения цены работы сообщить об этом Заказчику.
4.1.5. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
4.1.6. Самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории объекта и прилегающей к ней территории.
4.1.7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.
4.1.8. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба сооружениям, коммуникациям и сетям.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
4.2.2. С участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы.
4.2.3. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.
4.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
4.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
5. Порядок приема работ
5.1. Подрядчик в течение [срок] дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче.
5.2. Приемка Заказчиком дорожного полотна осуществляется в течение [срок] дней с момента получения уведомления о его готовности.
5.3. Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом Подрядчику.
5.4. При приемке выполненных работ Заказчик или Подрядчик в присутствии Заказчика производит освидетельствование работ в натуре: делает контрольные замеры и проводит испытания, проверяет результаты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, оценивает ровность поверхности дорожного полотна, проверяет записи в общем журнале работ.
5.5. Заказчик имеет право отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации дороги, до полного их устранения.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6. Гарантии качества
6.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке результата работ государственной комиссией.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
7.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.
7.3. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [значение] % стоимости услуг за каждый день просрочки.
7.4. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [вписать нужное] % от суммы долга за каждый день просрочки.
7.5. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.
7.6. Ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ, несет Подрядчик.
7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных СНиП, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта.
7.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильной его эксплуатации.
7.9. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [указать наименование суда] в соответствии с законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.
9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
[вписать нужное] [вписать нужное]
[должность, подпись, инициалы, [должность, подпись, инициалы,
Источник
Проект договор подряда на восстановление асфальтобетонного покрытия
ПРОЕКТ ДОГОВОР ПОДРЯДА № _____
на восстановление асфальтобетонного покрытия
г. Пенза «___» _______________ 2013 года
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________________ _____________________________, действующего на основании ___________________________________, с одной стороны, и
____________________, именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице ______________ _______________________________, действующего на основании _________________________________, с другой стороны, именуемые вместе «Стороны», по итогам проведения Открытого запроса предложений _________________________________________________________________________ (протокол ____________________________________________________ от __________________) заключили настоящий договор (далее — Договор) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется выполнить по заданию Заказчика восстановление асфальтобетонного покрытия проезжей части магистральных дорог и на местных проездах, тротуарах и прочих территориях г. Пензы после земляных работ, выполненных заказчиком (далее — Работы), а Заказчик обязуется оплатить выполненные работы.
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работу собственными силами и средствами.
1.3. Подрядчик выполняет работы в течение двух суток после подписания акта сдачи-приемки объекта под асфальтировку (Приложение к настоящему договору). В случае наступления неблагоприятных погодных условий (сильный дождь, снежные заносы, гололед и т. п.) начало работ переносится и согласовывается в письменном виде до момента окончания вышеуказанных погодных условий.
2. Цена договора и порядок расчётов
2.1. Стоимость выполняемых работ (за 1м2 асфальтобетонного покрытия, толщиной 7 см) составляет ___________________________________________________________________________________.
2.2. Общая стоимость работ по настоящему договору не превышает 2 658 835,00 (Два миллиона шестьсот пятьдесят восемь тысяч восемьсот тридцать пять) рублей, в т. ч. НДС 18% – 405 585,00 (Четыреста пять тысяч пятьсот восемьдесят пять) рублей.
2.3. Оплата за выполненные работы производится Заказчиком за фактически выполненный объем работ Подрядчиком на основании акта о приемке выполненных работ (Приложение ). Заказчик оплачивает выполненные работы в течение 10-ти банковских дней с момента приемки выполненных работ по акту путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.4. Стоимость работ по настоящему договору является фиксированной.
3. Порядок сдачи объекта под асфальтировку и сдачи-приемки выполненных работ
3.1. Подрядчик принимает в течение суток со дня получения заявки, согласно п. п. 4.1.2 Договора, а Заказчик сдает объект по акту о сдаче-приемке объекта под асфальтировку после выполнения подготовительных работ (Приложение ).
3.2. Подрядчик сдает, а Заказчик принимает работы, при условии выполнения Подрядчиком требований п. 1.3., по восстановлению асфальтобетонного покрытия по акту о сдаче-приемке выполненных работ (Приложение ).
3.3. Заказчик в 2-дневный срок с момента получения от Подрядчика Акта о приемке выполненных работ, обязан принять результат работ и направить Подрядчику подписанный Акт или мотивированный отказ от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков.
3.4. При обнаружении некачественно выполненной работы, Заказчик обязан немедленно заявить об этом Подрядчику и отразить свои замечания в Акте о сдаче-приемке выполненных работ, либо в специально составленном документе, являющемся неотъемлемой частью Акта.
3.5. В случаях возникновения деформации дорожного полотна, просадок грунта, возникших после принятия Заказчиком выполненных работ по восстановлению асфальтобетонного покрытия, Подрядчик обязан за свой счет провести работы по восстановлению асфальтобетонного покрытия в течение гарантийного срока: 36 месяцев — на местных проездах, тротуарах и прочих территориях и 60 месяцев – на магистральных, улицах городского и районного значения, имеющих дорожное покрытие. Гарантийный срок начинает течь с момента подписания сторонами акта о сдаче – приемке выполненных работ.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Подрядчик обязан:
— производство работ в полном соответствии со строительными нормами и правилами, т. е соблюдать технологии и качественно выполнить все операции по укладке асфальта;
— качество выполнения всех работ в соответствии с действующими нормами;
— устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке выполненных работ в течение двух недель с момента обнаружения;
— устранение недостатков и дефектов в течение гарантийного срока, установленного п.3.5 настоящего договора, в течение двух недель с момента письменного извещения.
4.1.2.Принять в рабочее время заявку (Приложение ) по тел./факсу _____________.
4.1.3.Принять по акту объект под асфальтировку (Приложение ) и обеспечить при производстве работ соблюдение Правил дорожного движения (установка ограждений, дорожных знаков, ночного освещения, аншлагов, пешеходных мостиков, настила пешеходного тротуара, козырька, информационного щита с указанием Подрядчика с указанием ответственного за производство работ, сроков начала и окончания работ, не допускать проседание слоя из щебня до асфальтировки, при необходимости производить подсыпку и разравнивание слоя щебня до асфальтировки.) и др. нормативных документов.
4.1.4.Сдать результат Заказчику по акту о сдаче-приемке выполненных работ.
4.1.5.Назначить ответственное лицо за производство работ. Выполнить в полном объеме все обязательства, предусмотренные настоящим договором.
4.1.6.Приостановить работы при неблагоприятных погодных условиях, которые могут повлиять на качество выполняемых работ, незамедлительно известив об этом Заказчика.
4.1.7.Возместить ущерб третьим лицам, причиненный в результате несоблюдения требований настоящего договора.
4.1.8.Предоставить необходимую разрешительную документацию по данному виду деятельности по восстановлению благоустройства.
4.2. Подрядчик имеет право:
4.2.1. Приостановить работы, известив Заказчика о приостановке, при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы, либо создающих невозможность ее завершения в срок.
4.2.2. Не приступать к работе в случае невыполнения Заказчиком п. 4.3.1. настоящего договора.
4.3.1.Производить за свой счет все подготовительные работы, а именно: вывоз грунта с места работ, засыпку ямы песком и щебнем.
4.3.2.Обеспечить свободный доступ на объект, где будут выполняться работы.
4.3.3. Направлять заявки (Приложение ) на восстановление асфальтобетонного покрытия на каждый объект по тел./факсу ______________. Сдавать каждый объект после проведения подготовительных работ по акту о сдаче-приемке объекта под асфальтировку (Приложение ).
Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном Разделами 2, 3 настоящего договора.
4.3.4. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные настоящим договором.
5. Ответственность Сторон
5.1. Подрядчик несет ответственность за качество выполненных работ в течение гарантийного срока.
5.2. В случае нарушения выполнения работ в согласованные сроки, Подрядчик оплачивает штрафные санкций в размере 10 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
5.3. В случае нарушения выполнения требований п. 4.3. Заказчик оплачивает штрафные санкций в размере 10 % от общей стоимости работ за каждый день просрочки.
5.4. Подрядчик несет ответственность за состояние переданного объекта и предотвращение ДТП с момента передачи объекта по акту сдачи-приемки объекта под асфальтировку и до момента приемки Заказчиком объекта по акту о сдаче-приемке выполненных работ.
5.5. За невыполнение требований п. 4.1.3. с Подрядчика взыскивается штраф в размере 10 тыс. руб.
6. Прочие условия
6.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания сторонами и действует до 31.12.2013г. и полного исполнения сторонами обязательств по настоящему договору.
6.2. В случае изменений в цепочке собственников «Подрядчика», включая бенефициаров, (в том числе конечных), и (или) в исполнительных органах «Подрядчика» последний представляет «Заказчику» информацию об изменениях по адресу электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением соответствующими документами.
6.3. «Заказчик» вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения «Подрядчиком» обязанности, предусмотренной пунктом 6.2. настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения «Подрядчиком» письменного уведомления «Заказчика» об отказе от исполнения Договора или иной даты, указанной в таком уведомлении.
6.4. Любые изменения, дополнения и приложения к настоящему договору действительны и являются его неотъемлемой частью, при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными представителями сторон.
6.3. Досрочное расторжение договора возможно по соглашению сторон, а также в других случаях, предусмотренных настоящим договором и действующим законодательством РФ.
6.4. Все споры, не урегулированные Сторонами, подлежат рассмотрению в Арбитражном суде Пензенской области.
6.5. По настоящему договору Стороны не вправе передавать свои права и обязанности как кредитора третьим лицам без согласия другой стороны.
7. Заключительные положения
7.1. Взаимоотношения сторон, не урегулированные настоящим договором, регулируются действующим законодательством РФ.
7.2. Настоящий договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу.
8. Адреса и банковские реквизиты сторон
Источник