Образец договора по ремонту котельной

Договор на выполнение ремонта котельной

на выполнение ремонта котельной

с. Сосновка «___»____________2012 г.

ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,

Наименование исполнителя с указанием организационно-правовой формы

_____________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________,

Должность и Ф. И.О.

действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения процедуры сравнения цен (протокол №___ от «___» _______ 2012 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1.1 По условиям настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить ремонт котельной (далее — Работы) в объеме, содержании и по ценам, определенным в согласованной сторонами смете (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать результаты работы Заказчику.

2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

2.1 Цена Договора составляет ______________( _____________________) рублей, в том числе НДС__________(_____________________).

2.2 Цена Договора включает в себя стоимость выполненных работ, стоимость материалов, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора в соответствии и извещением о размещении заказа.

2.3 Оплата выполненных Работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями по факту выполнения работ, после подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента открытия объема финансирования Заказчику на эти цели, на основании выставленного Подрядчиком счёта (счет — фактуры).

2.4 Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объёма Работ и иных условий исполнения договора.

2.5 Оплата работ производится за счет внебюджетных средств получателей средств субъекта Российской Федерации.

3. ПОРЯДОК, МЕСТО, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

3.1. Весь объем работ должен быть выполнен в соответствии с согласованным сторонами графиком выполнения работ (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.

3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х дней с момента подписания Сторонами Договора. Срок выполнения работ: до 30.06.2012 г.

3.3. Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, выполняются Саратовская область, Красноармейский район, село Сосновка, Государственное автономное учреждение Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат».

3.4. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы, при этом дополнительное вознаграждение не выплачивается.

4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

4.1. Подрядчик вправе:

4.1.1. Требовать подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 по Договору (этапу Договора) на основании представленных Подрядчиком документов.

4.1.2. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом выполненных работ по Договору по форме КС-2 и справки по форме КС-3.

4.2. Подрядчик обязуется:

4.2.1. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, заданием Заказчика, в указанный в Договоре срок.

4.2.2. Исполнить полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора.

4.2.3. Своими силами и за свой счет обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.

4.2.4. Вывезти в течение 1 (одного) дня со дня подписания акта выполненных работ по Договору (этапу Договора) за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.

4.2.5. Риск утраты объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительной площадке до сдачи объекта Заказчику несет Подрядчик.

4.2.6. По окончании работ передать результат Заказчику, предоставив одновременно с актами по форме КС-2, справки о стоимости и затратах по форме КС-3.

4.3. Заказчик вправе:

4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать устранения выявленных недостатков.

4.3.2. Требовать от Подрядчика передачи надлежащим образом оформленной документации на недостающие или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.

4.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком документации.

4.3.4. Определять лиц, непосредственно контролирующих ход выполняемых работ и осуществляющих приемку работ для проверки соответствия объемов, содержания и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.

4.3.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, требовать от Подрядчика отчет о выполнении Договора.

4.4. Заказчик обязан:

4.4.1. Обеспечить исполнение Договора на весь срок его действия.

4.4.2. Передать по требованию Подрядчика всю необходимую для выполнения работ техническую документацию.

4.4.3. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к объектам, где должны проводиться работы.

4.4.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или их приемки.

4.4.5. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора, и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.

5. ПОРЯДОК СДАЧИ — ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

5.1. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня заключения настоящего Договора определяет ответственное лицо (лиц), непосредственно контролирующего ход выполняемых работ и осуществляющего приемку работ для проверки соответствия объемов, содержания и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором и техническим заданием.

5.2. Выполненные работы принимаются ответственным лицом (лицами) Заказчика в присутствии представителя Подрядчика выполненным работам по Договору. Заказчик и Подрядчик составляют акты по форме КС-2, справки по форме КС-3.

5.3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ по Договору (этапу Договора) Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить за свой счет недостатки (дефекты) в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.

5.4. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт выполненных работ по Договору, является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.

6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ

6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с технической документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода.

6.2. Подрядчик предоставляет гарантийный срок на выполненные работы 36 месяцев с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по Договору в целом.

6.3. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в установленный Заказчиком срок, согласно Гражданского кодекса и нормативных документов Саратовской области.

6.4. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.

7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

7.1. Ответственность Заказчика:

7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

7.2. Ответственность Подрядчика:

7.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штраф, пеня). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,2% от цены Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.

7.2.2. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.

7.2.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.

7.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от цены выполненных работ, подлежащих гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.

7.2.5. Подрядчик несет всю полноту ответственности за качество работ, выполняемых субподрядчиками.

7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:

7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).

7.3.2. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.

8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

8.1. Все споры связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.

8.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА

9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года. Окончание срока действия Договора не влечёт прекращение обязательств Сторон по Договору.

9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА

10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.

10.2. При исполнении Договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик, является правопреемником подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик в течение 30 (тридцати) дней обязан письменно известить об этом Заказчика.

10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: смета — приложение № 1, график выполнения работ – приложение № 2.

11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН

ГАУ Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат»

Источник

Договор на техническое обслуживание и эксплуатацию оборудования котельной

на техническое обслуживание и эксплуатацию

г. Нижний Новгород « » 2015 г.

Общество с ограниченной ответственностью именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице директора., действующего на основании Устава, с одной стороны, и Открытое Акционерное Общество «Гипрогазцентр», именуемое в дальнейшем «Заказчик», . А., действующего на основании Доверенности, (№Д-004/12.01.2015 от 01.01.2001г., с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», принимая во внимание, что Исполнитель был признан Участником с лучшей заявкой на (техническое обслуживание и эксплуатацию встроенного помещения для установки газоиспользующего оборудования предназначенного для теплоснабжения административного здания производственной базы ОАО «Гипрогазцентр» с. Большая Ельня) для нужд (Протокол заседания Комиссии по подведению итогов запроса предложений № от « » 2015 г.) заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Термины и определения

1.1. Техническое обслуживание (осмотр) – комплекс операций по поддержанию работоспособности оборудования, которое включает: наблюдение за состоянием оборудования, выполнение требований инструкций по эксплуатации, своевременное регулирование механизмов для поддержания заданных режимов работы, устранение мелких неисправностей, возникающих в процессе эксплуатации.

1.2. Эксплуатация – период существования тепловой энергоустановки, включая подготовку к использованию (наладка и испытания), использование по назначению, техническое обслуживание и текущий ремонт.

2.1. По настоящему Договору Исполнитель обязуется по заданию Заказчика оказать услуги, указанные в п. 2.2. настоящего Договора, а Заказчик обязуется оплатить эти услуги.

2.2. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства оказать услуги по техническому обслуживанию и эксплуатации, оборудования котельной производственной базы Заказчика (далее техническое обслуживание и эксплуатация Оборудования), по адресу: Нижегородская область, Кстовский район, село Большая Ельня, ул. Дачная, уч.1 в объемах, порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.

Техническому обслуживанию и эксплуатации по настоящему Договору подлежат следующие системы и оборудование:

· газовое оборудование котельной;

· тепломеханическое оборудование и трубопроводы в пределах котельной;

· водопровод и канализация в пределах котельной;

· системы отопления и вентиляции котельной, дымоотводящие устройства;

· электрооборудование силовое, электроосветительные приборы;

· автоматика безопасности и КИП котельных установок;

· автоматика безопасности и КИП общекотельные;

· модульная водоочистительная система НЕК HF WC TM-1001 CL с дозирующим насосом TEKNA APG 603, наладка водно-химического режима двух водогрейных котлов Vitoplex 100 PV1 с периодическим отбором и анализом проб воды в первом и втором контурах отопления котельной.

Экспресс-анализ проб воды (рН, жесткость, щелочность общая, железо общее, растворенный кислород) будет производиться ежемесячно в сроки, согласованные с Заказчиком. Развернутый химический анализ воды (выполняемый лабораторией охраны природы) будет производиться два раза в течение отопительного периода по согласованию с Заказчиком.

Конкретный номенклатурный перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию и эксплуатации по настоящему Договору, определяется проектной и исполнительно — технической документацией на котельную.

2.3. Границами обслуживания трубопроводов и инженерных коммуникаций котельной являются:

а) по водоснабжению – первое по ходу воды соединение отключающего устройства на вводе воды в модульную водоочистительую систему НЕК HF WC TM-1001 CL;

б) по теплоснабжению – последнее по ходу воды фланцевое соединение отключающего устройства на выходе прямого трубопровода из ТП и первое по ходу воды фланцевое соединение отключающего устройства на входе обратного трубопровода в ТП;

в) по электроснабжению – контакты присоединения питающих кабелей 0,4 кВ к вводным автоматам, установленным в распределительном щите котельной.

2.4. Перечень работ по техническому обслуживанию и эксплуатации Оборудования, выполняемых Исполнителем по Договору и периодичность их выполнения представлены в Приложении №1, являющимся неотъемлемой частью настоящего Договора.

2.5. Все работы по текущему ремонту Оборудования выполняются Исполнителем с использованием материалов (узлов, деталей) Заказчика, по техническому обслуживанию Оборудования – с использованием материалов Исполнителя.

2.6. По дополнительному соглашению Сторон Исполнитель может выполнять и другие виды работ и услуг, при условии их оплаты Заказчиком по отдельно выставленным счетам (сметам).

3. Стоимость услуг по Договору

3.1 Стоимость услуг является договорной и составляет ( ) рубль копейки в т. ч. НДС 18% — …….(……) рублей … копейки в месяц.

3.2 Общая сумма Договора составляет……., (…….) рублей копеек в т. ч. НДС 18% — ( ) рубль копеек.

3.3. Оплата стоимости оказанных Исполнителем услуг производится Заказчиком ежемесячно путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя на основании счета на оплату, акта выполненных работ и счета-фактуры. Последний платеж «6» мая 2016г.

4. Порядок и условия платежей

4.1. Оплата работ производится ежемесячно в срок до 10-го числа месяца следующего за расчетным, путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Исполнителя, на основании акта приемки-сдачи, подписанного Сторонами. Акт сдачи-приемки оказанных услуг и счет-фактуру Исполнитель направляет Заказчику в последний день текущего месяца.

4.2. Оплата материалов для проведения текущих или других видов ремонта производится Заказчиком сверх установленной договором стоимости работ. Оплата производится по счетам и актам на выполненные работы, выставляемым Исполнителем. Срок для оплаты счетов — 5 (пять) календарных дней от даты получения счета Заказчиком.

4.3. В случае возникновения аварийных ситуаций по вине Заказчика, последний обязан воз­местить Исполнителю расходы по их локализации и ликвидации на основании счетов, отдельно выставляемых Исполнителем. Срок для оплаты Заказчиком указанных счетов устанавливается 15 (пятнадцать) календарных дней от даты получения счета Заказчиком.

5. Сроки оказания услуг

5.1. Перед началом действия Договора стороны подписывают акт приема-передачи оборудования котельной на обслуживание и эксплуатацию.

5.3 Срок начала действия Договора 01 октября 2015г.

5.2. Срок окончания действия Договора — 30 апреля 2016 г.

6. Обязанности и права Исполнителя

6.1.1. Обеспечивать техническое обслуживание и эксплуатацию Оборудования в соответствии с техническим проектом, «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок», «Правилами устройства и безопасной эксплуатации паровых котлов с давлением пара до 0,07 МПа, водогрейных котлов и водоподогревателей с температурой нагрева воды не выше 115°С», «Правилами безопасности систем газораспределения и газопотребления «ПБ 12-529-03», инструкциями заводов-изготовителей оборудования и иными нормативно-правовыми актами.

6.1.2. Обеспечить параметры теплоносителя на выходе из котельной в соответствии с проектом и температурным графиком, утвержденным главным инженером Исполнителя и согласованным с Заказчиком.

6.1.3. Обеспечить оказание услуг по настоящему Договору обученным и аттестованным персоналом, с использованием собственного инструмента, оборудования и приспособлений.

6.1.4. Обеспечивать сохранность Оборудования, материалов и запасных частей, переданных Заказчиком Исполнителю для проведения ремонтных работ.

6.1.5. Представить Заказчику список лиц обслуживающего персонала, а также перечень автотранспорта, для допуска на территорию фирмы и в помещение котельной.

6.1.6. Работники Исполнителя, обязаны предъявлять соответствующие удостоверения для получения беспрепятственного доступа в помещение котельной и другие помещения Заказчика, с целью оказания услуг.

6.1.7. Обеспечивать наличие и своевременное ведение необходимой эксплуатационной и оперативно-технической документации (инструкции, схемы, оперативные и ремонтные журналы, графики планово-предупредительных ремонтов, план локализации и ликвидации аварийных ситуаций и т. д.).

6.1.8. Обеспечивать выполнение графиков ППР теплотехнического оборудования котельной.

6.1.9. Заключить договор со специализированной организацией на техническое обслуживание и ремонты газопроводов, ГРПШ и газового оборудования котельной.

6.1.10. Разработать графики по техническому обслуживанию и ремонту газопроводов, ГРПШ и газовому оборудованию котельной. Способствовать неукоснительному их соблюдению.

6.1.11. Выполнять предписания инспектора ВОУ Ростехнадзора, выданные по результатам проверок данного объекта, а также предписания иных контролирующих органов, касающиеся деятельности Исполнителя.

6.1.12. Выполнять в процессе технического обслуживания и эксплуатации Оборудования рекомендации Заказчика, касающиеся исполнения условий настоящего Договора.

6.1.13. Устранять недостатки в услугах, выявленные Заказчиком, в сроки, согласованные Сторонами.

6.1.14. Своевременно представлять Заказчику Акт об оказанных услугах за отчетный месяц.

6.2. Исполнитель имеет право:

6.2.1. Привлекать специализированные субподрядные организации к выполнению отдельных видов работ по Договору.

6.2.2. В случае просрочки в оплате стоимости выполненных работ Исполнитель вправе требовать от Заказчика уплату пени в размере 0,1% от неоплаченной суммы месячного платежа за каждый день про­срочки. Заказчик освобождается от уплаты пени, если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

6.2.3. Ограничивать объемы оказания услуг по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования котельной при невыполнении Заказчиком раздела 4 настоящего Договора.

7. Обязанности и права Заказчика

7.1. Заказчик обязан:

7.1.1. Обеспечить Исполнителя требуемыми условиями для выполнения договорных обяза­тельств, а именно:

· обеспечивать бесперебойное снабжение котельной топливом, электроэнергией, водой;

· обеспечить своевременный съем показаний счетчиков (газ, вода, электроэнергия) и проведение расчетов с энергоснабжающими организациями;

· обеспечивать котельную средствами индивидуальной защиты, пожаротушения и средствами для оказания первой медицинской помощи;

7.1.2. Обеспечивать проведение режимно-наладочных испытаний котлов один раз в три года;

7.1.3. Обеспечивать свободный доступ персонала Исполнителя и подъезд его автотранспорта, для проведения технического обслуживания и эксплуатации Оборудования в любое время суток (включая выходные и праздничные дни).

7.1.4. Включать представителей Исполнителя в состав комиссий по приемке Оборудования после выполнения капремонтов (под пуско-наладочные работы).

7.1.5. Обеспечить проведение ежегодной подготовки внутридомовых систем отопления, вентиляции и горячего водоснабжения к приему теплоносителя, в соответствии с действующими «Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок» и рекомендациями Исполнителя.

7.1.6. При ежегодной подготовке котельной к отопительному сезону самостоятельно выполнять или оплачивать счета Исполнителя за проведение следующих работ (с предоставлением актов установленной формы):

· проверка сопротивления контура заземления котельной (свечей безопасности газопроводов и дымовых труб);

7.1.7. На основании дефектной ведомости и перечня ЗИП, согласованной уполномоченными представителями Сторон, предоставлять Исполнителю необходимые материалы, узлы, детали и комплектующие для выполнения текущих ремонтов Оборудования, а в случае использования материалов Исполнителя — оплачивать эти расходы.

7.1.8. В течение 5 (пяти) рабочих дней направить Исполнителю подписанный Акт об оказанных услугах за отчетный месяц, либо мотивированный отказ.

7.1.9. В полном объеме и в сроки, определенные настоящим Договором, производить оплату оказанных Исполнителем услуг в порядке, предусмотренном разделом 4. настоящего Договора, а также производить иные платежи, предусмотренные настоящим Договором или дополнительными соглашениями к нему. Оплату обязательного ежегодного страхования ответственности владельца производить в порядке 100% предоплаты по выставленному Исполнителем счету.

7.1.10. В случае расторжения настоящего Договора по инициативе Заказчика, уведомить Исполнителя не менее чем за 1 (один) месяц.

7.2. Заказчик имеет право:

7.2.1. Контролировать полноту и качество оказываемых Исполнителем услуг.

7.2.2. Предъявлять Исполнителю обоснованные претензии к качеству выполняемых работ по техническому обслуживанию и эксплуатации Оборудования.

7.2.3. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных договором, Заказчик вправе требовать уплату пени в размере 0,1% от суммы месячного платежа за каждый день просрочки.

8. Порядок сдачи и приемки услуг

8.1. Приемка оказанных Исполнителем услуг по техническому обслуживанию и эксплуатации Оборудования осуществляется и оформляется Актом об оказанных услугах, подписанным уполномоченными на то представителями Сторон.

8.2. Услуги считаются оказанными после подписания Акта об оказании услуг Заказчиком или его уполномоченным представителем.

9. Форс-мажорные обстоятельства

9.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение своих обязательств по настоящему Договору, если это неисполнение явилось следствием форс-мажорных обстоятельств (наводнение, пожар, землетрясение и другие стихийные бедствия, а также война или военные действия, крупномасштабные забастовки) при условии, что эти обстоятельства не зависели от воли Сторон, и сделали невозможным исполнение любой из Сторон своих обязательств по настоящему Договору.

9.2. Сторона, для которой создалась невозможность исполнения условий Договора, обязана не позднее 10-ти дней с момента наступления и прекращения форс-мажорного обстоятельства в письменной форме уведомить другую Сторону. В противном случае Сторона лишается права ссылаться на эти обстоятельства, как на основании неисполнения своих обязательств по настоящему Договору.

9.3. Если возникнут обстоятельства, имеющие характер форс-мажор, непосредственно повлиявшие на исполнение в срок обязательств, установленных в настоящем Договоре, то этот срок соразмерно отодвигается на время действия таких обстоятельств.

9.4. При расторжении Договора по форс-мажорным обстоятельствам Стороны производят взаиморасчеты по обязательствам, выполненным на момент прекращения настоящего Договора.

10. Порядок расторжения Договора

10.1. Исполнитель оставляет за собой право отказаться от исполнения договора в одностороннем порядке в следующих случаях:

· в случае задержки Заказчиком оплаты на срок более 2 (двух) месяцев;

· в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком иных обязательств по Договору и не устранения указанных нарушений в течение 2 (двух) месяцев, с даты получения соответствующих претензий от Исполнителя;

· иных случаях, не предусмотренных настоящим Договором.

При этом Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о расторжении Договора и через 1 (один) месяц после получения уведомления Заказчиком прекращает выполнение обязательств по Договору, если Сторонами не достигнуто мировое соглашение.

10.2. Заказчик имеет право отказаться от исполнения договора в случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Исполнителем своих обязательств по Договору либо в случае отсутствия необходимости дальнейшей реализации договора. В этом случае Заказчик обязан уведомить об этом Исполнителя не менее чем за 3 (три) недели.

10.3. С момента расторжения Договора Исполнитель не несет какой-либо ответственности за возможные последствия, связанные с ненадлежащей эксплуатацией Оборудования.

10.4. Любое оборудование, установленное Исполнителем во время эксплуатации на объекте за счет собственных средств, является его собственностью. По окончании срока действия Договора это оборудование подлежит демонтажу.

11. Ответственность Сторон и порядок разрешения споров

11.1. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств, принятых Сторонами по настоящему Договору, Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.

11.2. Исполнитель не несет ответственности за несоблюдение качественных и количественных параметров теплоснабжения, отказы и повреждения оборудования в случае, если эти нарушения обусловлены не выполнением Заказчиком обязательств по п. 7.1 настоящего Договора.

11.3. Все споры, возникающие между Сторонами по вопросам исполнения настоящего Договора, решаются путем переговоров. При невозможности разрешения споров переговорным путем претензии передаются на рассмотрение Арбитражного суда Нижегородской области.

11.4. Исполнитель возмещает Заказчику убытки в случае ненадлежащего оказания услуг по техническому обслуживанию оборудования, приведшему к порче оборудования и аварийным ситуациям на объекте.

12. Заключительные положения

12.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон, а также в случаях и в порядке, предусмотренных действующим законодательством Российской Федерации.

12.2. Все изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они оформлены в письменном виде и подписаны уполномоченными представителя обеих Сторон.

12.3. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.

12.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.

12.5. В случае изменения реквизитов, указанных в разделе 13 настоящего Договора, каждая из Сторон обязуется уведомить противоположную Сторону в письменной форме в 5-ти дней после даты указанных изменений.

12.6. В случае изменения в цепочке собственников Исполнителя, включая бенефициаров (в том числе конечных) и (или) в исполнительных органах Исполнителя, последний представляет Заказчику информацию об изменениях по адресу электронной почты в течение 3 (трех) календарных дней после таких изменений с подтверждением документами с последующим направлением указанных документов по почте.

12.7. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения договора в случае неисполнения Исполнителем обязанностей, предусмотренных пунктом 12.6 настоящего Договора. В этом случае настоящий Договор считается расторгнутым с даты получения Исполнителем письменного уведомления Заказчика об отказе от исполнения договора или с иной даты, указанной в таком уведомлении.

Приложение . — «Перечень работ выполняемых специалистами при эксплуатации автоматизированных котельных».

13. Юридические адреса и банковские реквизиты Сторон

Российская Федерация, город Нижний Новгород, улица Алексеевская, дом 26

Российская Федерация, 603950 город Нижний Новгород, ГСП 926, улица Алексеевская, дом 26

Почтовый адрес Россия 603006 г. Н. Новгород, ул. Ак. Блохиной, д. 4/43, офис 3,4.

Юр. адрес ул. Ак. Блохиной, дом 4/43 офис 3, 4

Тел: 461-90-67, 461-90-66

ИНН 5260098879 КПП526001001

Расчетный счет в Филиал «Газпромбанк» (Акционерное общество)

в г. Нижнем Новгороде

Волго-Вятский Банк Сбербанка РФ Нижегородском отделении №7, г. Н.Новгород

Источник