Образец договора по ремонту одежды

Образец договора по ремонту одежды

Договор N ____
оказания услуг по ремонту специальной (форменной) одежды и обуви сотрудников организации

«__» ____________ ____ г.

(наименование), именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании (Устава, положения или доверенности), с одной стороны, и (наименование), именуем__ в дальнейшем «Исполнитель», в лице (должность, Ф.И.О.), действующ__ на основании ____________________, с другой стороны, совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по заявке Заказчика оказать услуги по ремонту специальной (форменной) одежды и обуви сотрудников организации Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.

1.2. Исполнитель обязуется производить ремонт форменной одежды Заказчика в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации, отдельно по каждой заявке.

1.3. Исполнитель организует закупку необходимых тканей и обеспечивает ремонт одежды в соответствии с утвержденными Заказчиком техническими условиями самостоятельно или с привлечением третьих лиц по своему усмотрению и при этом несет полную ответственность перед Заказчиком за соблюдение сроков оказания услуг.

2. Обязанности Сторон

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. Оказать услуги по ремонту форменной одежды в соответствии с требованиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение N 1) и передать одежду в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания услуг по ремонту форменной одежды.

2.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

2.1.4. Организовать доставку одежды, ее отгрузку, размещение по адресам, указанным в Спецификации.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

Источник

Договор оказания услуг по ремонту специальной (форменной) одежды и обуви сотрудников организации

Образец документа:

Договор N ___ оказания услуг по ремонту специальной (форменной) одежды и обуви сотрудников организации

___________________, именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с одной стороны, и ___________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________, действующ__ на основании ___________________, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», составили настоящий Договор о нижеследующем:

1. Предмет Договора

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по заявке Заказчика оказать услуги по ремонту специальной (форменной) одежды и обуви сотрудников организации Заказчика в соответствии с условиями настоящего Договора. Заказчик обязуется принять и оплатить услуги.

1.2. Подрядчик обязуется производить ремонт форменной одежды Заказчика в сроки, согласованные Сторонами в Спецификации, отдельно по каждой заявке.

1.3. Подрядчик организует закупку необходимых тканей и обеспечивает ремонт одежды в соответствии с утвержденными Заказчиком техническими условиями самостоятельно или с привлечением третьих лиц по своему усмотрению и при этом несет полную ответственность перед Заказчиком за соблюдение сроков оказания услуг.

2. Обязанности Сторон

2.1. Подрядчик обязан:

2.1.1. Оказать услуги по ремонту форменной одежды в соответствии с требованиями настоящего Договора и Спецификации (Приложение N 1) и передать одежду в количестве и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.

2.1.2. Незамедлительно информировать Заказчика об обнаруженной невозможности получить ожидаемые результаты или о нецелесообразности продолжения оказания услуг по ремонту форменной одежды.

2.1.3. Не разглашать конфиденциальную информацию третьим лицам и не использовать ее для каких-либо целей, кроме связанных с выполнением обязательств по настоящему Договору.

2.1.4. Организовать доставку одежды, ее отгрузку, размещение по адресам, указанным в Спецификации.

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. Принять и оплатить услуги в соответствии с условиями настоящего Договора.

3. Порядок расчетов

3.1. Цена за ремонт форменной одежды по настоящему Договору определяется в соответствии с заявкой на основании прейскуранта (Приложение N 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора.

3.2. Оплата услуг по настоящему Договору производится на основании подписанных Сторонами актов приема-передачи оказанных услуг в течение ________________ календарных дней с даты получения полного комплекта документов от Подрядчика (в том числе счета, счета-фактуры, товарной накладнаой, других документов, предусмотренных настоящим Договором).

3.3. Цены по прейскуранту на оказание услуг по ремонту форменной одежды на период действия настоящего Договора являются фиксированными и пересмотру не подлежат.

3.4. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

4. Ответственность Сторон

4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение условий настоящего Договора Стороны несут ответственность, предусмотренную законодательством Российской Федерации.

4.2. Подрядчик несет ответственность за все возможные убытки и расходы, понесенные Заказчиком, связанные с ненадлежащим заполнением или незаполнением, в соответствии с требованиями действующего законодательства Российской Федерации, первичной бухгалтерской документации, связанной с ремонтом форменной одежды сотрудников Заказчика.

5. Разрешение споров

5.1. Все споры, возникающие при исполнении настоящего Договора, решаются Сторонами путем переговоров.

5.2. Если Стороны не придут к соглашению путем переговоров, все споры рассматриваются в претензионном порядке. Срок рассмотрения претензии — _____ календарных дней с даты получения претензии.

5.3. В случае если споры не урегулированы Сторонами с помощью переговоров и в претензионном порядке, они передаются заинтересованной Стороной на рассмотрение арбитражного суда.

6. Форс-мажор

6.1. Ни одна из Сторон не несет ответственности перед другой Стороной за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, обусловленное действием обстоятельств непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств, в том числе объявленной или фактической войной, гражданскими волнениями, эпидемиями, блокадами, эмбарго, пожарами, землетрясениями, наводнениями и другими природными стихийными бедствиями, а также изданием актов государственных органов.

6.2. Если обстоятельства непреодолимой силы действуют на протяжении ____ последовательных месяцев, настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон.

7. Срок действия Договора

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до «___»__________ ____ года включительно. В отношении взаимных расчетов, иных обязательств Сторон, вытекающих из настоящего Договора, Договор действует до полного исполнения Сторонами своих обязательств.

7.2. Настоящий Договор может быть прекращен или расторгнут досрочно, изменен или дополнен только по взаимному согласованию Сторон. Изменения и дополнения в Договор должны быть оформлены в письменном виде и подписаны сторонами.

8. Заключительные положения

8.1. В случае изменения у какой-либо из Сторон юридического статуса, адреса, банковских или иных реквизитов она обязана в течение __ (_____) рабочих дней со дня возникновения изменений письменно известить другую Сторону.

8.2. Условия настоящего Договора имеют обязательную одинаковую силу для Сторон и могут быть изменены только по взаимному согласию Сторон с обязательным составлением письменного документа.

8.3. В случае внесения изменений или дополнений в Договор по инициативе Заказчика последний обязан предупредить Подрядчика за ____ дней до внесения изменений и согласовать их в письменном виде.

8.4. При расторжении Договора Стороны принимают все исполненное по нему на дату получения предупреждения о расторжении Договора, составляют акт сверки расчетов и в случае выявления по Договору задолженности какой-либо из его Сторон на дату подписания акта она должна быть погашена до момента расторжения Договора.

8.5. Ни одна из Сторон не вправе (или: Стороны вправе) передавать третьим лицам свои полномочия по настоящему Договору без письменного согласия другой Стороны.

8.6. В остальном, что не оговорено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

8.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридичекую силу, по одному для каждой из Сторон.

8.8. Все Приложения являются неотъемлемой частью настоящего Договора.

Источник

Договор подряда на пошив одежды

……………………………………………………………………………………. в лице
(наименование организации, индивидуальный предприниматель)

………………………………………..…………, именуемого в дальнейшем «Подрядчик», и

паспорт ………. №………………… выдан………….………….…………. ………………… «……» ……………….. 20…. г., код подразделения …………………………. ………………
(наименование органа выдавшего паспорт)

зарегистрированный по адресу:

именуемый в дальнейшем «Заказчик», именуемые в дальнейшем «Стороны» заключили настоящий договор подряда на пошив о нижеследующем:

1. Предмет договора

1.1. Подрядчик обязуется произвести пошив ……………………………..……………….,

далее – «Изделие», а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненную работу.

1.2. Заказчик предоставляет Подрядчику необходимый для пошива материал

2. Сумма договора и порядок оплаты

2.1. Сумма договора составляет

2.2. Оплата работ Подрядчика производится Заказчиком на условиях полной предварительной оплаты в срок до «…..» ………..…. 20….. г.

3. Срок действия договора

3.1. Договор вступает в силу с момента …………………..…………………………………
(дата или событие)

3.2. Материал предоставляется Подрядчику в срок до «….» …….…..…. 20….. г.

3.3. Все работы по договору должны быть выполнены в срок до «….» …. ……. 20….. г.

3.4. Изделие принимается в срок до «….» …. ……. 20….. г. на основании акта приемо-передачи.

4. Права и обязанности сторон

4.1. Подрядчик обязуется:
— после передачи ему материала обеспечить правильное его использование и сохранность;
— предупредить Заказчика в срок …………. дней о недоброкачественности или непригодности переданного ему материала;
— письменно согласовать с Заказчиком превышение указанной в договоре цены Изделия в связи с необходимостью в проведении дополнительных работ;
— в случае если Заказчик не принимает Изделие в срок, указанный в п. 3.4. настоящего договора, письменно уведомить Заказчика о том, что Изделие будет реализовано по истечении ……………….. дней со дня отправления уведомления;
— в случае остатка части материала вернуть ее неизрасходованную часть Заказчику;
— предоставить заказчику достоверную и необходимую информацию о требованиях, способах и условиях ухода за Изделием и его использованием.

4.2. Подрядчик вправе:
— приостановить работу, если Заказчик нарушает свои обязанности по настоящему договору, а также потребовать возмещения убытков;
— удержать Изделие, остаток неиспользованного материала при неисполнении Заказчиком обязанности уплатить стоимость Изделия, предусмотренную договором;
— при обнаружении недостатков Изделия, за которые он отвечает вместо устранения этих недостатков безвозмездно выполнить работу заново с возмещением Заказчику убытков причиненных просрочкой исполнения.

4.3. Заказчик вправе:
— проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

4.4. Заказчик обязуется:
— предоставить Подрядчику всю необходимую информацию о желаемом результате работы;
— принять Изделие работы в срок, предусмотренный настоящим договором;
— известить Подрядчика в срок ………….. дней об обнаруженных недостатках Изделия, которые не могли быть выявлены при обычном способе приемки;
— предъявить требования, связанные с ненадлежащим качеством Изделия.

5. Ответственность сторон

5.1. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ по настоящему договору, он уплачивает Заказчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Подрядчика.

5.2. В случае нарушения Заказчиком п.п. 2.2., 3.2. настоящего договора, он уплачивает Подрядчику пеню в размере 0,1% от суммы договора, за каждый день просрочки, если задержка произошла по вине Заказчика.

5.3. Если во время исполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена в срок, а также в случае просрочки выполнения работы Заказчик вправе по своему выбору:
— отказаться от исполнения договора и потребовать возврата уплаченной денежной суммы и возмещения убытков;
— назначить Подрядчику новый срок, в течение которого он должен выполнить работу;
— возмещения расходов на устранение недостатков Изделия своими силами или с помощью третьих лиц.
— потребовать соразмерного уменьшения цены за работу.

5.4. Риск случайной гибели, случайного повреждения материала или Изделия до приемки Заказчиком несет Подрядчик

6. Отказ от исполнения договора

6.1. Заказчик может в любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения договора, уплатив Подрядчику, часть установленной настоящим договором цены пропорционально части выполненной работы, выполненной подрядчиком и возместив подрядчику убытки, причиненные прекращением договора.

6.2. Заказчик вправе отказаться от исполнения договора при неисполнении или ненадлежащем исполнении Подрядчиком настоящего договора.

6.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора, если Заказчик, несмотря на предупреждение о невозможности использования материала Заказчика, или о других обстоятельствах, грозящих прочности и годности Изделия, не заменит негодный материал и не примет других необходимых мер для устранения таких обстоятельств.

6.4. Подрядчик вправе отказаться от исполнения договора если Заказчик не представит материал Подрядчику в срок, указанный в п. 3.2. настоящего договора.

7. Гарантийные обязательства

7.1. Гарантия на Изделие составляет ………………………. месяцев.

7.2. Гарантийные обязательства вступают в силу с момента передачи Изделия Заказчику по приемо-сдаточному акту.

8. Прочие условия

8.1. Любые изменения условий настоящего договора оформляются дополнительным письменным соглашением сторон и вступают в силу после подписания сторонами.

8.2. Заказчик вправе предъявить требование о безвозмездном устранении недостатков Изделия, если в течение установленного гарантийного срока были выявлены существенные недостатки, допущенные по вине Подрядчика.

8.3. Подрядчик не производит устранение недостатков при нарушении Заказчиком требований и условий ухода за Изделием и его неправильным использованием, а так же при появлении дефектов в результате естественного износа.

9.1. Ни одна из Сторон не будет нести ответственности за полное или частичное невыполнение любых своих обязательств, если невыполнение будет являться прямым следствием обстоятельств непреодолимого (форс-мажорного) характера, находящихся вне контроля Сторон, возникших после заключения Договора.

9.2. Форс–мажорными обстоятельствами по Договору являются: военные действия, забастовки, нормативные акты законодательной и исполнительной власти, пожары, молнии, бури, наводнения, землетрясения, иные стихийные бедствия.

10. Разрешение споров

10.1. Стороны будут стремиться к разрешению всех возможных споров и разногласий, которые могут возникнуть по настоящему договору путем переговоров.

10.2. Споры, не урегулированные путем переговоров, передаются на рассмотрение суда в порядке, предусмотренном действующим законодательством РФ.

Договор составлен в двух подлинных экземплярах имеющих одинаковую юридическую силу по одному экземпляру для каждой стороны.

Источник