Договор на сервисное обслуживание автоматического шлагбаума
на сервисное обслуживание автоматического шлагбаума
г. Екатеринбург «__» ________20__г.
, именуемое в дальнейшем Подрядчик, . В., действующего на основании Устава, с одной стороны, и ________________________________________, именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице ____________________________________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя выполнение работ по техническому обслуживанию (ТО) и ремонту следующего оборудования:
— Автоматический шлагбаум ___________( шт.);
установленного и функционирующего на территории, расположенной по адресу: __________
1.2. На сервисное обслуживание принимается исправное и полностью укомплектованное оборудование Заказчика, не выработавшее свой эксплуатационный срок службы. Техническое состояние оборудования определяется представителем Подрядчика в присутствии представителя Заказчика, необходимый ремонт выполняется до заключения Договора.
— поддерживать систему в работоспособном состоянии:
— производить проверку работоспособности установленной системы; проверку технического состояния коммуникаций и оборудования;
— информировать соответствующие службы Заказчика о возможностях улучшения функциональных свойств и повышения надежности установленных систем.
1.4. В стоимость Договора включены трудозатраты Подрядчика в количестве не более 4 вызовов в месяц.
— проводить эксплуатацию систем лицами, прошедшими инструктаж и в соответствии с инструкциями пользования установленных систем;
— не допускать переконфигурации, наладки и ремонта систем своими силами без предварительного согласования с Подрядчиком;
— своевременно сообщать Подрядчику обо всех случаях сбоев в работе систем;
— предотвращать случаи несанкционированного вмешательства в работу систем посторонними лицами;
— обеспечить сохранность оборудования, материалов и кабельных коммуникаций обслуживаемой системы в случае проведения на объекте отделочных, строительных либо иных работ силами Заказчика, которые могут привести к их повреждению или утрате.
— обеспечить допуск сотрудников Подрядчика на объект для проведения работ в рамках настоящего Договора.
2. СТОИМОСТЬ РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1. Стоимость работ по Договору составляет 4000,00 (четыре тысячи) руб. в месяц, включая НДС 18%.
2.2. Оплата в размере 4000,00 (четыре тысячи) руб. производится помесячно в течение 5-ти календарных дней со дня начала каждого месяца на основании выставляемого счета.
2.3. Компоненты системы, установленные Подрядчиком в качестве замены вышедших из строя, а также работы, не предусмотренные настоящим Договором (перенос, монтаж, демонтаж, замена оборудования, обновление версий программ и т. п.), производимые по желанию Заказчика, оплачиваются им в установленном порядке согласно дополнительно выставляемым счетам.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. При возникновении неисправностей в работе оборудования Заказчик уведомляет Подрядчика по телефону: (3, либо (3 в рабочие дни с 10.00 до 18.00 часов.
3.2. Подрядчик обязуется выслать своих специалистов на объект Заказчика в срок не более 48 часов с момента уведомления, за исключением субботних, праздничных и выходных дней.
3.3. Устранение неисправностей в работе систем, возникших по вине Заказчика (механические повреждения, влияние внешних неблагоприятных факторов) либо при несоблюдении Заказчиком правил эксплуатации оборудования, производится за счет Заказчика.
3.4. Для замены могут использоваться компоненты систем, аналогичные вышедшим из строя по функциональному назначению и техническим характеристикам из имеющихся в наличии у Подрядчика.
3.5. В отдельных случаях при отсутствии у Подрядчика необходимых для восстановления работоспособности систем компонентов замена последних производится в срок, необходимый для поставки компонентов без нарушения работоспособности остальной части систем.
3.6. Исполнитель обязуется производить проверку работоспособности и технического состояния коммуникаций и оборудования 1 раз в месяц.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору Подрядчик и Заказчик несут ответственность в соответствии с действующим Законодательством.
4.2. Подрядчик не несет ответственности за неисправности, возникшие из-за несоблюдения Заказчиком правил эксплуатации, влияния внешних неблагоприятных факторов (механические воздействия, затопления, пожар, гроза и т. д.).
5. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
5.1. Подрядчик выполняет обусловленные настоящим Договором работы своими силами и средствами. Подрядчик вправе привлечь к исполнению Договора третьих лиц лишь с согласия Заказчика. Подрядчик несет полную ответственность за деятельность своих сотрудников в рамках настоящего Договора на объекте Заказчика.
5.2. Сведения о работах, выполняемых по настоящему Договору и условиях функционирования систем безопасности на объекте Заказчика, являются конфиденциальными и не могут быть разглашены Подрядчиком в какой-либо форме.
6. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
6.1. Срок действия Договора с «____» ____________ 20__ г. по «___» ___________ 20___ г.
Если по окончании срока действия договора ни одна из сторон не заявила о прекращении действия договора, договор автоматически продляется на следующий год.
6.2. Договор вступает в силу с момента его подписания обеими сторонами.
6.3. Договор составлен в двух экземплярах на русском языке. Оба экземпляра идентичны и имеют одинаковую силу. У каждой из сторон находится один экземпляр настоящего Договора. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Подрядчика и Заказчика.
6.4. Юридические адреса и реквизиты сторон:
в -банк, г. Екатеринбург
От Подрядчика: От Заказчика:
______________ / / ______________ /________________./
«____» ______________________20___г. «____» ______________________20___г.
Источник
Договор № _ на ремонт шлагбаума
на ремонт шлагбаума
г. Москва «__» _______ 2018г.
____________________________________________________________________________, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице ________________________________, действующей на основании Устава с одной стороны и (, 123098, Б), именуемое в дальнейшем «Исполнитель», , действующего на основании Устава, с другой стороны, вместе именуемые «Стороны» и каждый в отдельности «Сторона», заключили настоящий Договор (далее — Договор) о нижеследующем:
Статья 1. Предмет договора
1.1. Исполнитель обязуется выполнить работы по ремонту шлагбаума в объемах и по стоимости согласно «Спецификация» (Приложение , являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, далее — Спецификация), а Заказчик обязуется принять результат работ и оплатить его в порядке и на условиях, предусмотренных настоящим Договором.
Статья 2. Цена Договора
2.1. Цена Договора составляет: 19500 (девятнадцать тысяч пятьсот) рублей 00 копеек, НДС не облагается (уведомление о переходе на УСН г.).
2.2. Цена Договора включает в себя стоимость всех затрат, издержек и иных расходов Исполнителя, необходимых для выполнения работ по Договору.
Статья 3. Сроки выполнения работ
3.1. Срок выполнения работ – с даты заключения контракта 30 календарных дней
Статья 4. Порядок сдачи-приемки выполненных работ
4.1. После завершения выполнения работ, предусмотренных Договором, Исполнитель письменно уведомляет Заказчика о факте завершения выполнения Работ в соответствии с «Графиком выполнения работ» (Приложение , являющееся неотъемлемой частью настоящего Договора, далее — График выполнения работ).
4.2.Не позднее одного рабочего дня, следующего за днем получения Заказчиком уведомления, указанного в п. 4.1 Договора, Исполнитель предоставляет Заказчику комплект отчетной документации, и акт сдачи-приемки работ, подписанный Исполнителем в 2-х экземплярах.
4.3.Не позднее 7 (семи) дней после получения от Исполнителя документов, указанных в п. 4.2 Договора, Заказчик рассматривает результаты и осуществляет приемку выполненных работ по настоящему Договору на предмет соответствия их объема, качества требованиям, изложенным в настоящем Договоре, и направляет Исполнителю подписанный Заказчиком 1 (один) экземпляр акта сдачи-приемки работ.
4.4.Для проверки соответствия качества выполненных Исполнителем работ требованиям, установленным настоящим Договором, Заказчик вправе привлекать независимых экспертов.
4.5. Подписанный Исполнителем и направленный Заказчику счет на оплату Цены Договора является основанием для оплаты Исполнителю выполненных работ.
Статья 5. Права и обязанности Сторон
5.1. Заказчик вправе:
5.1.1. Требовать от Исполнителя надлежащего исполнения обязательств в соответствии с настоящим Договором, а также требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.1.2. Требовать от Исполнителя возмещения за имущество, переданное ему Заказчиком для выполненных работ в случае его случайной гибели или повреждения.
5.1.3. Запрашивать у Исполнителя информацию о ходе и состоянии оказываемых работ.
5.1.4.Требовать от Исполнителя представления надлежащим образом оформленной отчетной документации и материалов, подтверждающих исполнение обязательств в соответствии с настоящим Договором.
5.1.5. Осуществлять, контроль за объемом и сроками выполнения работ.
5.2. Заказчик обязан:
5.2.1. Сообщать в письменной форме Исполнителю о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ в течение 3-х рабочих дней после обнаружения таких недостатков.
5.2.2. Своевременно принять и оплатить надлежащим образом выполненные работы в соответствии с настоящим Договором.
5.3. Исполнитель вправе:
Требовать своевременной оплаты выполненных работ.
5.3.1. Запрашивать у Заказчика разъяснения и уточнения относительно выполнения работ в рамках настоящего Договора.
5.3.2. Получать от Заказчика содействие при выполнении работ в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4. Исполнитель обязан:
5.4.1. Своевременно и надлежащим образом исполнить работы и представить Заказчику отчетную документацию по итогам исполнения настоящего Договора.
5.4.2. Обеспечить устранение недостатков и дефектов, выявленных при сдаче-приемке выполненных работ за свой счет в течение 10(десяти) дней.
5.4.3. Исполнять иные обязательства, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации и Договором.
Статья 6. Гарантии
6.1. Гарантийный срок на исполняемые по настоящему Договору работы составляет 3 месяца, с даты подписания сторонами Акта сдачи-приемки работ.
6.2. Если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки или дефекты, то Исполнитель (в случае, если не докажет отсутствие своей вины) обязан устранить их за свой счет в сроки, согласованные Сторонами и зафиксированные в акте с перечнем выявленных недостатков и сроком их устранения. Гарантийный срок в этом случае соответственно продлевается на период устранения дефектов.
Статья 7. Ответственность сторон
7.1 Стороны несут ответственность за ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору в соответствии с настоящим действующим законодательством РФ.
7.2 Размер ответственности сторон в виде неустойки (штрафа, пени) рассчитывается в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 01.01.01 г. N 1063 «Об утверждении Правил определения размера штрафа, начисляемого в случае ненадлежащего исполнения заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств, предусмотренных Договором (за исключением просрочки исполнения обязательств заказчиком, поставщиком (подрядчиком, исполнителем)), и размера пени, начисляемой за каждый день просрочки исполнения поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательства, предусмотренного контрактом», а именно:
1) За ненадлежащее исполнение Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, за исключением просрочки исполнения обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Договором, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 10 процентов цены Договора;
2) За ненадлежащее исполнение заказчиком обязательств по Договору, за исключением просрочки исполнения обязательств, размер штрафа устанавливается в виде фиксированной суммы, определяемой в следующем порядке:
а) 2,5 процента цены Договора.
3) Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Исполнителем обязательства, предусмотренного Договором, и устанавливается в размере не менее одной трехсотой действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем, и определяется по формуле:
Ц — цена Договора;
В — стоимость фактически исполненного в установленный срок Исполнителем, обязательства по Договору, определяемая на основании документа о приемке товаров, результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения Договоров;
С — размер ставки.
Размер ставки определяется по формуле:
— размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;
ДП — количество дней просрочки.
7.3. Коэффициент К определяется по формуле:
ДП — количество дней просрочки;
ДК — срок исполнения обязательства по Договору (количество дней).
При К, равном 0 — 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 50 — 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.
При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени (однако в любом случае ПЕНЯ (неустойка) не может быть менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Договора, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Договором и фактически исполненных Исполнителем.
7.4. В случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, Исполнитель вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней). Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.
7.5. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.6. Уплата неустойки Исполнителем или применение иной формы ответственности не освобождает его от исполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. В случае расторжения Договора по соглашению Сторон в связи с ненадлежащим исполнением Исполнителем своих обязательств последний в течение3 (трёх) банковских дней с даты подписания соглашения о расторжении Договора уплачивает Заказчику неустойку в размере 10 (десяти) % от суммы невыполненных обязательств.
7.8. Стороны настоящего Договора освобождаются от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажут, что просрочка исполнения соответствующего обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.9.Ответственность за достоверность и соответствие законодательству Российской Федерации сведений, указанных в представленных документах, несет Исполнитель.
Статья 8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, в случае если оно явилось следствием действия обстоятельств непреодолимой силы, а именно чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях обстоятельств: стихийных природных явлений (землетрясений, наводнений, пожара и т. д.), действия объективных внешних факторов (военные действия, акты органов государственной власти и управления и т. п.), а также других чрезвычайных обстоятельств, подтвержденных в установленном законодательством порядке, препятствующих надлежащему исполнению обязательств по настоящему Договору, которые возникли после заключения настоящего Договора, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение Сторонами своих обязательств, а так же которые Стороны были не в состоянии предвидеть и предотвратить.
8.2. Если, по мнению Сторон, исполнение работ может быть продолжено в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Статья 9. Порядок урегулирования споров
9.1. Все споры и разногласия, возникшие в связи с исполнением настоящего Договора, его изменением, расторжением или признанием недействительным, Стороны будут стремиться решить путем переговоров, а достигнутые договоренности оформлять в виде дополнительных соглашений, подписанных Сторонами и скрепленных печатями.
9.2. В случае не достижения взаимного согласия споры по настоящему Договору разрешаются в Арбитражном суде города Москвы.
9.3. До передачи спора на разрешение Арбитражного суда города Москвы Стороны примут меры к его урегулированию в претензионном порядке. Претензия должна быть направлена в письменном виде. По полученной претензии Сторона должна дать письменный ответ по существу в срок не позднее 15 (пятнадцати) календарных дней с даты ее получения.
Статья 10. Порядок изменения Договора
10.1. Срок действия Договора с момента заключения 60 календарных дней.
10.2. Срок выполнения работ – с даты заключения контракта 30 календарных дней
10.3. В части проведения взаиморасчетов Договор действует с момента заключения 60 календарных дней.
10.4. Изменение и дополнение настоящего Договора возможно по соглашению Сторон. Все изменения и дополнения оформляются в письменном виде путем подписания сторонами дополнительных соглашений к Договору. Дополнительные соглашения к Договору являются его неотъемлемой частью и вступают в силу с момента их подписания Сторонами.
Статья 11. Прочие условия
11.1. Все уведомления Сторон связанные с исполнением настоящего Договора, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по фактическому адресу Стороны, указанному в статье 12 настоящего Договора, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим предоставлением оригинала. В случае направления уведомлений с использованием почты, уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.
11.2. Договор составлен в 2 (двух) экземплярах по одному для каждой из Сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.4. Неотъемлемыми частями Д оговора являются: Приложение «Спецификация», Приложение «График выполнения работ».
Статья 12. Адреса, реквизиты и подписи Сторон:
Источник