Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги
Договор подряда на выполнение работ по асфальтированию дороги
[место заключения договора] [число, месяц, год]
[Полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
[полное наименование юридического лица] в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [наименование документа, подтверждающего полномочия], именуемый в дальнейшем «Подрядчик», с другой стороны, а совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Подрядчик обязуется в соответствии с техническим заданием, проектно-сметной документацией, действующими СНиП выполнить комплекс работ по укладке асфальтового покрытия на участке дороги (далее — объект) и сдать результат работ Заказчику, а Заказчик обязуется принять результаты работ и уплатить согласованную настоящим договором цену.
1.2. Указанный в п. 1 договора участок дороги протяженностью [значение] км расположен [указать признаки, позволяющие определить границы участка].
1.3. Все необходимые для проведения асфальтовых работ материалы, дорожно-строительное оборудование, технику, передвижные ремонтные мастерские предоставляет Подрядчик. Стоимость данных материалов входит в стоимость услуг настоящего договора.
1.4. Подрядчик гарантирует соответствие поставляемых материалов, оборудования проекту асфальтирования, стандартам и техническим условиям.
1.5. В комплекс работ по укладке асфальтового покрытия входит:
— подготовка проекта в соответствии с техническим заданием;
— проведение подготовительных работ (расчистка дорожной полосы, вывоз отходов расчистки, закрепление границ земельного участка, осушение грунта и др.);
— формирование подстилающего слоя (устройство слоев оснований и прослоек, фиксирование слоев битумом);
— обустройство дренажной системы, ливневой канализации, бордюров, установка люков;
— асфальтировка горячей асфальтобетонной смесью;
— уплотнительные работы с применением специализированной техники.
2. Объем и срок выполнения работ
2.1. Объем работ по настоящему договору определяется в Акте приемки выполненных работ (форма КС-2).
2.2. Дата начала работ по настоящему договору определяется датой подписания настоящего договора.
2.3. Работы должны быть завершены в срок до [число, месяц, год].
Срок выполнения работ может быть изменен по согласованию сторон в случае продолжительности неблагоприятных погодных условий, при которых выполнение работ по асфальтированию дорожного полотна невозможно (согласно действующим СНиП).
3. Стоимость работ и условия расчетов
3.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Цена договора включает в себя стоимость работ по укладке асфальтового покрытия на объекте и компенсацию издержек Подрядчика.
3.3. Стоимость работ является твердой.
3.4. Если объемы работ или стоимость материалов в ходе выполнения работ по укладке асфальтового покрытия превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении стоимости работ.
3.5. Оплата работ Заказчиком производится в соответствии с утвержденным Графиком производства и финансирования работ на основании актов выполненных работ (форма КС-2) и справок о стоимости выполненных работ (форма КС-3).
3.6. Заказчик оплачивает выполненные работы не позднее [срок] дней с момента выставления счета Подрядчиком.
3.7. Стороны ежемесячно производят сверку объемов выполненных работ.
3.8. Окончательный расчет производится Заказчиком в течение [срок] дней с момента выполнения Подрядчиком всех работ по настоящему договору и сдачи результата работ государственной комиссии.
4. Права и обязанности сторон
4.1. Подрядчик обязуется:
4.1.1. Своими силами и средствами выполнить работы в объеме согласно смете качественно и в срок, установленный пунктом 2.3 настоящего договора, поставить своими средствами все необходимые для выполнения работ материалы, строительное оборудование и технику.
4.1.2. Известить Заказчика о завершении работ по настоящему договору и о готовности к сдаче объекта Заказчику.
4.1.3. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
4.1.4. В случае возникновения необходимости в проведении дополнительных работ и в связи с этим существенного повышения цены работы сообщить об этом Заказчику.
4.1.5. При осуществлении работ соблюдать требования закона и иных правовых актов об охране окружающей среды и о безопасности строительных работ.
4.1.6. Самостоятельно и за свой счет осуществлять уборку и вывоз мусора, образовавшегося в ходе выполнения работ, с территории объекта и прилегающей к ней территории.
4.1.7. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ.
4.1.8. Обеспечивать меры по предотвращению повреждений с причинением любого ущерба сооружениям, коммуникациям и сетям.
4.2. Заказчик обязуется:
4.2.1. Произвести оплату выполненных работ в порядке и сроки, установленные настоящим договором.
4.2.2. С участием Подрядчика осмотреть и принять результат выполненной работы.
4.2.3. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
4.3.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения договора и потребовать возмещения убытков.
4.3.3. Если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от настоящего договора либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
4.4. Подрядчик вправе:
4.4.1. Сдать объект досрочно по соглашению с Заказчиком.
4.4.2. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
4.4.3. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок.
4.5. Если при выполнении работ обнаруживаются препятствия к надлежащему исполнению настоящего договора, каждая из Сторон обязана принять все зависящие от нее разумные меры по устранению таких препятствий. Сторона, не исполнившая этой обязанности, утрачивает право на возмещение убытков, причиненных тем, что соответствующие препятствия не были устранены.
5. Порядок приема работ
5.1. Подрядчик в течение [срок] дней с момента завершения работ уведомляет Заказчика о готовности объекта к сдаче.
5.2. Приемка Заказчиком дорожного полотна осуществляется в течение [срок] дней с момента получения уведомления о его готовности.
5.3. Заказчик с участием Подрядчика осматривает и принимает результат выполненной работы, а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявляет об этом Подрядчику.
5.4. При приемке выполненных работ Заказчик или Подрядчик в присутствии Заказчика производит освидетельствование работ в натуре: делает контрольные замеры и проводит испытания, проверяет результаты испытаний строительных материалов и контрольных образцов, оценивает ровность поверхности дорожного полотна, проверяет записи в общем журнале работ.
5.5. Заказчик имеет право отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность нормальной эксплуатации дороги, до полного их устранения.
5.6. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик.
6. Гарантии качества
6.1. Подрядчик гарантирует достижение объектом строительства указанных в технической документации показателей и возможность эксплуатации Объекта в соответствии с настоящим договором на протяжении гарантийного срока.
6.2. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] месяцев с момента подписания акта о сдаче-приемке результата работ государственной комиссией.
7. Ответственность сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим гражданским законодательством РФ.
7.2. Сторона, причинившая неисполнением или ненадлежащим исполнением своих обязательств другой Стороне убытки, обязана их возместить.
7.3. За просрочку исполнения обязательств Подрядчик выплачивает Заказчику пени в размере [значение] % стоимости услуг за каждый день просрочки.
7.4. В случае просрочки оплаты стоимости работ Заказчик выплачивает Подрядчику пени в размере [вписать нужное] % от суммы долга за каждый день просрочки.
7.5. Выплата штрафных санкций, установленных настоящим договором, не освобождает Стороны от выполнения принятых на себя обязательств.
7.6. Ответственность за любой ущерб, причиненный Заказчику или третьим лицам по своей вине в процессе выполнения работ, несет Подрядчик.
7.7. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации и в обязательных СНиП, а также за недостижение указанных в технической документации показателей объекта.
7.8. Подрядчик несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа объекта, неправильной его эксплуатации.
7.9. Подрядчик освобождается от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если он докажет, что оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Подрядчик не мог ни предвидеть, ни предотвратить, ни принять обстоятельства в расчет при заключении договора.
Наличие обстоятельств непреодолимой силы, их влияние и продолжительность действия должны быть подтверждены компетентным органом или организацией.
8. Порядок разрешения споров
8.1. Все споры и разногласия между Сторонами, возникающие в период действия настоящего договора, разрешаются Сторонами путем переговоров.
8.2. В случае невозможности урегулирования споров и разногласий путем переговоров спор подлежит разрешению [указать наименование суда] в соответствии с законодательством РФ.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного выполнения Сторонами своих обязательств по настоящему договору.
9.2. Все изменения или дополнения к настоящему договору действительны, если они подписаны уполномоченными лицами обеих Сторон.
9.3. Настоящий договор может быть расторгнут досрочно по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации.
9.4. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, подлежит применению действующее гражданское законодательство Российской Федерации.
9.5. Договор составлен в 2-х экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.
10. Реквизиты и подписи сторон
[вписать нужное] [вписать нужное]
[должность, подпись, инициалы, [должность, подпись, инициалы,
Источник
Проект договора подряда на ямочный ремонт автодорог
подряда на ямочный ремонт автодорог .
г. Глазов «___» __________2012 г.
механический завод», именуемое в дальнейшем Заказчик, в лице. заместителя директора по производству-начальника службы ТОРО Корнилаева Сергея Вячеславовича, действующего на основании доверенности № 000-02/203 от 01.01.2001 г., с одной стороны и_______________________, именуемый в дальнейшем Подрядчик, в лице _____________________________________, _ой Татьяны Алексеевны, действующего на основании __________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1.1. Подрядчик своим иждивением (материалы, силы и средства) обязуется выполнить по заданию Заказчика, а Заказчик обязуется принять и оплатить фактически выполненные работы по ямочному ремонту автодорог механический завод», расположенных по адресу Удмуртская республика, . Подрядчик обязуется выполнить работы согласно смете на ямочный ремонт автодорог (Приложение к настоящему Договору).
1.2. Технические, экономические и другие требования к выполнению работ, являющихся предметом Договора, должны соответствовать требованиям Технических регламентов, СНиП и других действующих нормативных правовых актов Российской Федерации в части состава, содержания и оформления проектно-сметной документации для соответствующего вида работ, действующей на момент передачи результата работ Заказчику.
1.3. Подрядчик обязуется выполнить все работы, указанные в п. 1.1. настоящего Договора собственными силами и (или) с привлечением третьих лиц в соответствии с технической документацией, с учетом возможных изменений объема работ на основании технической документации.
1.4. Третьи лица привлекаются Подрядчиком исключительно с письменного согласия Заказчика и только после согласования с Заказчиком условий договора между Подрядчиком и третьим лицом.
1.5. Настоящий договор заключен по итогам заседания комиссии по проведению открытого запроса предложений, в соответствии с Протоколом № ___________ от ___________г.
2.Цена договора и порядок расчетов.
А. Цена договора
2.1. Стоимость работ по договору составляет ______________, рублей, НДС 18% — _____________ рублей, всего ____________________ (_______________ ____________________________) рублей ____ копеек.
2.2. Стоимость работ, определенная приложениями № 1 настоящего договора, является приблизительной и подлежит уточнению в ходе исполнения настоящего договора, однако стоимость работ по договору не может быть скорректирована в большую сторону.
2.3. Стоимость работ по настоящему Договору определяется по утвержденной Заказчиком смете, разработанной базисно-индексным методом по сборникам сметно-нормативной базы 2001 г., с применением индексов, утвержденных Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Удмуртской Республике на период январь 2012 года, резерва средств на непредвиденные работы и затраты в размере 3% (три %) на основании методических указаний МДС 81-35.2004 (п. 4.96), индекса-дефлятора Министерства экономического развития Российской Федерации на период с января 2012 года по октябрь 2013 года (1.1475% (8%- за 2012 год, 6,25%- за 10 месяцев 2013 года))
2.4. Если приобретение Подрядчиком материалов, указанных в смете (цены по прайс-листам или из других источников) по ценам, превышают базовые с применением индексов. В таких случаях, приобретение материалов предварительно согласовывается с Заказчиком. Компенсация стоимости этих материалов производится при предоставлении подтверждающих их приобретение документов (товарная накладная и счет-фактура);
2.5. Если при выполнении работ используются ресурсы Заказчика, в том числе строительные механизмы и энергоресурсы, необходимо из формы КС-2 исключить по расчету (не корректируя расценку и нормы) затраты, которые несет Заказчик. В расчетах необходимо использовать данные по норме расходов и стоимости из сборников сметных цен на энергоресурсы, строительные механизмы и автотранспортные средства с учетом вида объема выполненных работ.
2.6. Если в процессе исполнения договора возникают непредвиденные работы, Стороны заключают Дополнительное соглашение на выполнение этих работ, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора. Указанное дополнительное соглашение Стороны заключают по факту возникновения непредвиденных работ. До заключения дополнительного соглашения непредвиденные работы выполняются на основании письма Заказчика в адрес Подрядчика на условиях настоящего Договора.
Б. Порядок приемки и оплаты выполненных работ
2.5. Расчеты по настоящему договору производятся в следующем порядке:
2.5.1. Резерв средств на непредвиденные работы и затраты выплачивается в случае возникновения этих работ, рассчитывается по сметам на непредвиденные работы и затраты, которые утверждаются Заказчиком. При составлении смет на дополнительные работы, резерв средств на непредвиденные работы и затраты не учитывается.
2.5.2. Подрядчик ежемесячно предоставляет Заказчику с 1 по 24 число отчетного месяца, акты выполненных работ по форме КС-2 с учетом стоимости материалов и справки о стоимости работ и затрат по форме КС-3, при завершении ремонта акты о приемке-сдаче отремонтированных объектов основных средств по форме ОС-3, журнал производства работ (КС-2, КС-3 и ОС-3 для Заказчика в двух экземплярах), счета-фактуры и товарные накладные на приобретение применяемых материалов, исполнительную документацию: акты на скрытые работы, исполнительные схемы и т. д. (далее приемо-сдаточная документация), с 1 по 28 число отчетного месяца счета-фактуры за выполненные работы на основании подписанных актов выполненных работ.
2.5.3. Акты выполненных работ составляются на основании фактически выполненных работ по ремонту с учетом условий конкретного объекта с применением индексов, утвержденных Межведомственной комиссией по ценообразованию в строительстве Правительства Удмуртской Республики на период выполнения работ.
2.5.4. Заказчик обязан в течение 3-х рабочих дней рассмотреть и подписать предоставленную Подрядчиком приемо-сдаточную документацию, или направить письменный мотивированный отказ от их подписания в адрес Подрядчика.
2.5.5. Приемо-сдаточную документацию подписывают лица, уполномоченные на право подписи.
2.5.6. Оплата Заказчиком выполненных работ производится ежемесячно на основании подписанной приемо-сдаточной документации, счетов и счетов-фактур, не позднее 30 числа следующего за отчетным месяца, путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика.
2.5.7. Стороны обязаны ежеквартально производить сверку расчетов по обязательствам, возникшим из исполняемого договора.
2.5.8. Подрядчик обязан представлять подписанные акты сверки расчетов (далее – акт сверки), составленные на последнее число месяца прошедшего квартала в двух экземплярах.
2.5.9. Заказчик в течение 5 (Пяти) рабочих дней с даты получения акта сверки подписывает и возвращает один экземпляр Подрядчику либо, при наличии разногласий, направляет в адрес Подрядчика подписанный протокол разногласий.
3.Права и обязанности Подрядчика
3.1. Подрядчик обязуется:
3.1.1. При исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика соблюдать требования законодательства, иных правовых актов, а также локальных нормативных актов Заказчика по охране окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности.
3.1.2. Обеспечить при исполнении обязанностей по настоящему Договору на территории Заказчика выполнение мероприятий по охране труда, охране окружающей среды, промышленной безопасности, пожарной безопасности (далее – Мероприятия), нарушение которых может повлечь причинение имущественного ущерба Заказчику, а также привлечение Заказчика уполномоченными государственными органами к предусмотренной законодательством ответственности.
3.1.3. В целях выполнения требований подпунктов 3.1.1., 3.1.2. пункта 3.1 Договора ознакомиться с действующими у Заказчика локальными нормативными актами по охране окружающей среды, охране труда, промышленной безопасности, пожарной безопасности.
3.1.4. Информировать Заказчика обо всех нештатных ситуациях на площадке проведения работ на территории Заказчика (авариях, возгораниях, пожарах, несчастных случаях, инцидентах на опасных производственных объектах и т. д.) и принимаемых решениях в срок, не позднее 1 (одного) часа с момента возникновения нештатной ситуации.
3.1.5. Факт нарушения Подрядчиком положений подпункта 3.1.2. пункта 3.1. Договора устанавливает представитель Заказчика, кандидатура которого согласовывается с Подрядчиком.
3.1.6. Заказчик в срок, не позднее 1 (одного) дня с даты установления факта нарушения положений пункта 3.2. Договора направляет Подрядчику требование об устранении нарушений.
3.1.7. В случае нарушения Подрядчиком положений подпункта 3.1.2. пункта 3.1. Договора Подрядчик уплачивает Заказчику пени в размере 0,1% от стоимости работ ежедневно, начиная с даты получения требования об устранении нарушений, до дня устранения нарушений.
3.1.8. В случае нарушения Подрядчиком положений подпункта 3.1.4. пункта 3.1. Договора Подрядчик уплачивает Заказчику штраф в размере 10% от стоимости работ.»
3.1.9. Производить работы в полном соответствии с проектами, сметами, рабочими чертежами, строительными нормами и правилами.
3.1.10. Использовать имеющие необходимые сертификаты материалы, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику для выполнения работ, в том числе обеспечить их доставку, приемку, разгрузку и складирование.
3.1.11. Информировать регулярно Заказчика по его запросу или уполномоченных представителей Заказчика о ходе выполнения Работ по настоящему Договору.
3.1.12. Письменно согласовывать с Заказчиком перечень третьих лиц, привлекаемых для проведения работ.
3.1.13. Нести ответственность перед Заказчиком и третьими лицами за ненадлежащее исполнение работ по настоящему договору.
3.1.14. Вывезти в недельный срок со дня подписания акта о приемке объекта за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, и другое имущество.
3.1.15. Выполнять и контролировать выполнение привлекаемыми третьими лицами требования внутриобъектового и пропускного режима, правил внутреннего трудового распорядка, действующих на , а также осуществлять ввоз и вывоз материальных ценностей и оборудования в соответствии с действующим на предприятии порядком.
3.1.16. Нести за свой счет расходы, связанные с выполнением противопожарных мероприятий, не предусмотренных по технологии производства работ.
3.1.17. За свой счет оформлять на своих работников и работников привлекаемых организаций пропуски на территорию промплощадки и управление в соответствии с действующим у Заказчика порядком.
3.1.18. Для реализации на требований положения ИСО 14001 и OHSAS 18001 Подрядчик обязуется:
— выполнять требования СМОЗ и БТ, СМОС по прохождению всех необходимых инструктажей работниками Подрядчика и привлекаемых организаций, допущенными к работам на территории Заказчика;
— знакомить руководство и персонал Подрядчика и привлекаемых организаций с Политикой в области экологии, охраны здоровья и безопасности труда;
— принимать к обязательному исполнению нормативно-правовые и организационно-распорядительные документы (регламентирующие деятельность в области охраны труда, экологии, промышленной безопасности, радиационной и пожарной безопасности, гражданской обороны, предупреждения и локализации чрезвычайных ситуаций на территории ), разработанные в и применимые к выполняемым видам работ;
— обеспечивать за свой счет, в соответствии с нормативами, установленными типовыми нормами РФ средствами индивидуальной защиты персонал, привлекаемый к выполнению работ;
— представлять в Управление по надзору за безопасностью персонал, задействованный на работах, для прохождения вводного инструктажа по охране труда и пожарной безопасности перед началом выполнения работ;
— обеспечивать ознакомление с планом ликвидации (локализации) аварий/аварийных ситуаций подразделения , на территории которого будут проводиться работы;
— предоставлять подтверждающие документы о компетентности и о ежегодной проверке знаний персонала по видам выполняемых работ;
— при запросе Заказчика предоставлять подтверждающие документы по испытанию и калибровке оборудования, применяемого для выполнения работ;
— все работы производить в строгом соответствии с действующим природоохранным законодательством и внутренними процедурами по охране окружающей среды и охране труда;
— обеспечить в недельный срок со дня подписания акта о приемке объекта уборку строительной площадки от собственных отходов и вывоз их в специально отведенные для этого места;
— собирать и размещать отходы производства и потребления в специальных отведенных для этого местах;
— не допускать разливов горюче-смазочных, лакокрасочных и иных вредных веществ;
— рационально использовать энергоресурсы и воду;
— при выполнении работ использовать дорожно-строительную технику и автотранспорт, прошедший контроль токсичности выхлопных газов в установленном порядке.
3.1.19. Обеспечить работников работающих на территории Заказчика противогазами с коробкой марки «В»
3.1.20. При выполнении работ соблюдать требования действующих на территории РФ норм и правил.
3.1.21. По отдельным объектам, указанным Заказчиком, разрабатывать график производства работ и соблюдать сроки выполнения согласно графику.
3.1.22. При обнаружении в ходе выполнения работ не учтенные в технической документации и в соответствующей смете работы, и в связи с этим необходимости проведения дополнительных работ, сообщить об этом Заказчику.
3.1.23. При невыполнении обязанностей по п. 3.18. настоящего Договора Подрядчик лишается права требовать от Заказчика оплаты выполненных им дополнительных работ и возмещения вызванных этим убытков.
3.1.24. Исполнять полученные в ходе работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательство в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.1.25. Не привлекать к выполнению работ третьих лиц, сведения о которых содержатся в федеральном реестре недобросовестных поставщиков и (или) в реестре недобросовестных поставщиков атомной отрасли.
3.2. Подрядчик имеет право:
3.2.1. Поставить на строительную площадку необходимые материалы, оборудование, изделия, конструкции, комплектующие изделия, строительную технику.
3.2.2. По письменному согласованию с Заказчиком, при необходимости привлекать для выполнения отдельных видов работ или отдельных объектов третьих лиц, имеющих право данного вида деятельности. При этом Подрядчик несет перед Заказчиком ответственность за сроки и качество выполняемых таким образом работ.
3.2.3. Подрядчик не несет ответственности за качество рабочих чертежей, спецификаций и другой документации, передаваемой Заказчиком. При выявлении в них недостатков Подрядчик сообщает об этом Заказчику.
3.2.4. В случае, когда в переданную Подрядчику рабочую документацию Заказчик вносит изменения, он обязан не позднее чем за 20 дней до начала производства работ по измененной документации передать ее Подрядчику, возместить ему все затраты и убытки, понесенные в связи с внесением изменений в рабочую документацию, и уточнить после согласования с Подрядчиком стоимость работ, а при необходимости и сроки выполнения работ, предусмотренные договором.
4. Права и обязанности Заказчика
4.1. Заказчик обязуется:
4.1.1. Обеспечить готовность Объектов к проведению работ.
4.1.2. Осуществить допуск исполнителя для производства работ согласно Положению ««О порядке проведения работ повышенной опасности и допуска персонала цехов (сторонних организаций, ДЗО) для производства работ повышенной опасности и работ по обслуживанию действующих подразделений силами персонала сторонних организаций на территории предприятия».
4.1.3. Передать Подрядчику документы об отводе мест для складирования выработанного и излишнего грунта, строительного мусора, которые возникают в процессе выполнения работ.
4.1.4. Передать Подрядчику техническую документацию в полном объеме. Техническая документация включает в себя (в зависимости от объекта и вида работ) дефектные ведомости, проектную и рабочую документацию, ориентировочные сметы, разработанные в комплексе с проектной документацией
4.1.5. Оплатить выполненные Подрядчиком работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
4.1.6. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других пунктах настоящего договора.
4.2. Заказчик имеет право:
4.2.1. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством предоставленных Подрядчиком материалов.
4.2.2. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению настоящего Договора или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к установленному сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе приостановить исполнение своих обязательств по настоящему Договору или отказаться от исполнения Договора и потребовать возмещения убытков.
4.2.3. Запретить привлечение третьего лица для выполнения работ без объяснения Подрядчику причин.
4.2.4. Представитель Заказчика имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время.
4.2.5. Вносить любые изменения в объем работ и изменять перечень работ при условии, что выполнение работ не превышает общую стоимость по договору и не меняет характера предусмотренных настоящим договором работ. Он может дать письменное распоряжение, обязательное для Подрядчика, с указанием:
— увеличить или сократить объем любой работы, включенной в договор;
— исключить любую работу;
— изменить характер или качество или вид любой части работы;
— выполнить дополнительную работу любого характера, необходимую для завершения работ, если характер работы не противоречит условиям настоящего Договора.
5.Сроки выполнения работ.
5.1. Срок выполнения работ по настоящему договору — с момента подписания обеими сторонами, окончание — 31 октября 2013 года.
5.2. Начало выполнения работ на объекте – 5 дней с момента получения заявки от Заказчика, окончание выполнения работ на объекте в сроки, согласованные сторонами.
6. Производство работ.
6.1. Подрядчик письменно, за два дня о начале приемки извещает Заказчика о готовности отдельных ответственных конструкций и скрытых работ.
Их готовность подтверждается двухсторонними актами промежуточной приемки ответственных конструкций и актов освидетельствований скрытых работ, разрешения Заказчика, внесенного в журнал производства работ. Акты подписывают: со стороны Заказчика – инженер по техническому надзору Службы главного механика, со стороны Подрядчика – лицо, уполномоченное на право подписи.
6.2. В случае если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы или работы, с несогласованными с Заказчиком отступлениями от проектно-сметной документации, то Подрядчик своими силами и без увеличения стоимости работ обязан в согласованный срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе для исправления некачественно выполненных работ привлечь другую организацию с оплатой расходов за счет Подрядчика.
6.3. Если в процессе исполнения договора возникают дополнительные работы не предусмотренные в смете, необходимо составить двухсторонний акт на дополнительные работы. Акт подписывают лица, уполномоченные на право подписи. Указанные дополнительные работы выполняются Подрядчиком на условиях настоящего договора.
7.1. Подрядчик разрабатывает мероприятия по обеспечению сохранности или обеспечивает надлежащую охрану материалов, оборудования, строительной техники и другого имущества на территории строительной площадки от начала до завершения работ и приемки Заказчиком завершенного объекта.
7.2. Ответственность за сохранность отремонтированных автодорог после приемки объекта несет Заказчик.
8.Обстоятельства непреодолимой силы.
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если они докажут, что это неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, при условии, что данные обстоятельства, непосредственно повлияли на выполнение обязательств по настоящему Договору. В этом случае срок выполнения договорных обязательств будет продлен на время действия обстоятельств непреодолимой силы.
8.2. Сторона, которая не в состоянии выполнить свои договорные обязательства, незамедлительно информирует другую сторону о начале действия обстоятельств непреодолимой силы. Несвоевременное уведомление об указанных обстоятельствах лишает соответствующую сторону права на освобождение от договорных обязательств по причине указанных обстоятельств.
8.3. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более трех месяцев, то стороны обязаны решить дальнейшую судьбу настоящего Договора.
Если стороны не смогут договориться в течение двух месяцев, тогда каждая из сторон вправе затребовать расторжения договора в одностороннем порядке. В этом случае стороны производят расчет по настоящему договору в полном объеме выполненных работ и в сроки, согласованные сторонами дополнительно.
9.1. Подрядчик гарантирует:
— надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования, и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность их соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество;
— качество выполнения всех работ в соответствии с технической документацией и действующими нормами и техническими условиями;
— своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приеме работ и в период гарантийной эксплуатации объекта, бесперебойное функционирование инженерных систем, и оборудования при нормальной эксплуатации объекта.
9.2. Гарантийный срок выполненных по Договору работ устанавливается 24 месяца с даты подписания сторонами акта о приемке-сдаче отремонтированных объектов основных средств по форме ОС-3.
Если в период гарантийной эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, препятствующие нормальной эксплуатации, Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные сроки.
Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан командировать своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика.
Гарантийный срок в этом, случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения объекта со стороны третьих лиц.
9.3. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов и недоделок для их подтверждения Заказчик назначает квалифицированную экспертизу, которая составит соответствующий акт по фиксированию дефектов и недоделок и их характер, что не исключает право сторон обратиться в арбитражный суд по данному вопросу.
10. Страхование объекта строительства
10.1. Подрядчик обязуется за свой счет заключить договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении строительных и монтажных работ на объекте.
10.2. Подрядчик обязан предоставить доказательства заключения им договора комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности при проведении строительных и монтажных работ (копию страхового полиса) с указанием данных о страховщике, размере страховой суммы, определенной как стоимость строительно-монтажных работ, выполняемых Подрядчиком по настоящему договору, в текущем уровне цен на момент страхования и затратах на страхование, которые не должны превышать 1% страховой суммы.
10.3. Страхование не освобождает Заказчика и Подрядчика от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
11. Лицензии (сертификаты)
11.1. Стороны обязуются нести все расходы, связанные с получением лицензий (сертификатов) на материалы, оборудование, комплектующие изделия, необходимые для выполнения работ и эксплуатации объектов, в объемах своих поставок.
12. Ответственность сторон.
12.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
12.2. В случае нарушения Подрядчиком сроков выполнения и сдачи работ или этапа работ, он выплачивает Заказчику, по соответствующему письменному требованию, пеню в размере 0,1% от сметной стоимости работ за каждый день просрочки.
12.3. В случае нарушения Заказчиком сроков оплаты, Заказчик выплачивает Подрядчику, по соответствующему письменному требованию, пеню в размере 0,1% от неоплаченной своевременно суммы за каждый день просрочки.
12.4. Уплата пени не освобождает стороны от выполнения обязательств по настоящему Договору.
12.5. Подрядчик несет ответственность перед Заказчиком за допущенные отступления от требований, предусмотренных в технической документации, соответствующих нормах, правилах, а также за недостижение указанных в технической документации показателей Объекта, в том числе за снижение или потерю прочности, устойчивости, надежности Объекта или его части.
12.6. Подрядчик за ненадлежащее исполнение условий договора в полном объеме несет ответственность за ущерб и вред, причиненный имуществу Заказчика и третьим лицам.
13. Антикоррупционная оговорка
13.1. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не выплачивают, не предлагают выплатить и не разрешают выплату каких — либо денежных средств или ценностей, прямо или косвенно, любым лицам, для оказания влияния на действия или решения этих лиц с целью получить какие-либо неправомерные преимущества или иные неправомерные цели. При исполнении своих обязательств по Договору, Стороны, их аффилированные лица, работники или посредники не осуществляют действия, квалифицируемые применимым для целей Договора законодательством, как дача/получение взятки, коммерческий подкуп, а также действия, нарушающие требования применимого законодательства, законодательства РФ и международных актов о противодействии легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем.
13.2. В случае возникновения у Стороны подозрений, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи, соответствующая Сторона обязуется уведомить другую Сторону в письменной форме. В письменном уведомлении Сторона обязана сослаться на факты или предоставить материалы, достоверно подтверждающие или дающие основание предполагать, что произошло или может произойти нарушение каких-либо положений настоящей Статьи контрагентом, его аффилированными лицами, работниками или посредниками выражающееся в действиях, квалифицируемых действующим законодательством, как дача или получение взятки, коммерческий подкуп, а также действиях, нарушающих требования действующего законодательства и международных актов о противодействии легализации доходов, полученных преступным путем. После письменного уведомления, соответствующая Сторона имеет право приостановить исполнение обязательств по Договору до получения подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет. Это подтверждение должно быть направлено в течение десяти рабочих дней с даты получения письменного уведомления. Каналы связи: круглосуточный бесплатный многоканальный телефон 8-800-100-07-07, по электронной почте *****@***ru.
13.3. В случае нарушения одной Стороной обязательств воздерживаться от запрещенных в данном разделе действий и/или неполучения другой Стороной в установленный Договором срок подтверждения, что нарушения не произошло или не произойдет, другая Сторона имеет право расторгнуть Договор в одностороннем порядке полностью или в части, направив письменное уведомление о расторжении. Сторона, по чьей инициативе был расторгнут Договор в соответствии с положениями настоящей статьи, вправе требовать возмещения реального ущерба, возникшего в результате такого расторжения в судебном порядке.
14. Расторжение договора
14.1. Заказчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в следующих случаях:
— задержка Подрядчиком начала работ, более чем на два месяца по причинам, не зависящим от Заказчика;
— систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения строительно–монтажных работ, влекущего увеличения сроков окончания работ, более чем на три месяца;
— систематического несоблюдения Подрядчиком требований к качеству работ;
— систематического нарушения требований охраны труда и промышленной безопасности;
— аннулирование лицензий на строительную деятельность, других актов, государственных органов в рамках действующего законодательства, лишающих Подрядчика права, на производство работ.
14.2. Подрядчик вправе в одностороннем порядке расторгнуть договор в случаях:
— финансовой несостоятельности Заказчика;
— консервации или остановки Заказчиком работ по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок, превышающий три месяца;
— Задержка оплаты выполненных работ более чем на два месяца;
15. Срок действия договора.
15.1. Договор действует с момента подписания и до полного исполнения обязательств обеими сторонами.
16. Особые условия.
16.1. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде дополнительного соглашения.
16.2. При выполнении настоящего договора стороны руководствуются нормами законодательства Российской Федерации.
16.3. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего договора, разрешаются в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
16.4. Подрядчик гарантирует , что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе конечных), Подрядчика, переданные по акту от «_____»____________2012 года (далее – Сведения) являются полными точными и достоверными, либо Подрядчик гарантирует , что сведения и документы в отношении всей цепочки собственников и руководителей, включая бенефициаров (в том числе кончных), Подрядчика, направленные с адреса электронной почты Подрядчика _____________________ на адрес электронной почты *****@***net (далее – Сведения) являются полными, точными и достоверными.
16.5. При изменении сведений Подрядчик обязан не позднее пяти дней с момента таких изменений направить в соответствующую информацию по форме Приложения № 2 с приложением копий подтверждающих документов, заверенных нотариусом или уполномоченным должностным лицом Подрядчика.
Подрядчик настоящим выдает свое согласие и подтверждает полученное им всех требуемых в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации (в том числе, о коммерческой тайне и о персональных данных) согласий всех упомянутых в Сведениях заинтересованных или причастных к Сведениям лиц на обработку предоставленных Сведений , а также на раскрытие Сведений, полностью или частично, компетентными органами государственной власти (в том числе, Федеральной налоговой службе РФ, Минэнерго РФ, Росфинмониторингу, Правительству РФ, Госкорпорации «Росатом») и последующую обработку Сведений такими органами (далее – Раскрытие). Подрядчик освобождает от любой ответственности в связи с раскрытием, в том числе, возмещает убытки, понесенные в связи с предъявлением претензий, исков и требований любыми третьими лицами, чьи права были или могли быть нарушены таким Раскрытием.
Подрядчик и подтверждают, что условия настоящего Договора о предоставлении Сведений и о поддержании их актуальными признаны ими существенными условиями настоящего Договора в соответствии со статьей 432 Гражданского Кодекса Российской Федерации.
Если специальной нормой части второй Гражданского Кодекса Российской Федерации не установлено иное, отказ от предоставления, не своевременное и (или) недостоверное и (или) неполное предоставление Сведений (в том числе, уведомлений об изменениях с подтверждающими документами) является основанием для одностороннего отказа от исполнения Договора и предъявления Подрядчику требований о возмещении убытков, причиненных прекращением Договора. Договор считается расторгнутым с даты получения Подрядчиком соответствующего письменного уведомления , если более поздняя дата не будет установлена в уведомлении.
16.6. Способы передачи Сведений:
16.6.1. Передача Сведений по сети Интернет осуществляется с адреса электронной почты Подрядчика _____________________ на адрес электронной почты *****@***net на имя Главного механика .
16.6.2. Передача Сведений на материальных носителях (в том числе, электронных) осуществляется по акту приема-передачи — Приложение к настоящему договору. При передаче электронного носителя в акте приема-передачи указывается уникальный идентификационный номер электронного носителя.
16.7. Требования к передаваемым Сведениям:
16.7.1. Электронный носитель, подготовленный Подрядчиком, должен быть защищен от перезаписи и снабжен уникальным идентификационным номером.
16.7.2. Устав юридического лица (актуальная редакция со всеми дополнениями и изменениями).
16.7.3. Выписка из Единого государственного реестра юридических лиц (торгового реестра и т. п.) выданная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня поступления договора на согласование.
16.7.4. Выписка (справка) из списка участников общества с ограниченной ответственностью или выписка (справка) из реестра акционеров акционерного общества, выданная не ранее чем за 30 (тридцать) дней до дня поступления договора на согласование.
17. Приложения к Договору.
17.1. Приложение – Локальный сметный расчет № 1 на ямочный ремонт автодорог.
17.2. Приложение – Форма Информация о контрагенте.
17.3. Приложение – Форма акта приема-передачи сведений о контрагенте.
18. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон.
Источник