Оказание услуг по ремонту автомобилей юридическим лицами

Договор на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

1. Предмет договора
2. Права и обязанности сторон
3. Порядок расчетов
4. Ответственность сторон
5. Срок действия договора
6. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
7. Подписи сторон

ДОГОВОР на оказание услуг по техническому обслуживанию и ремонту автотранспорта

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает Исполнителю оказать услуги по ремонту, плановому техническому обслуживанию или гарантийному ремонту (далее Обслуживание) автомобилей, согласно списка (Приложение №1) заверенного подписью руководителя и печатью Заказчика с обязательным указанием марки (модели) транспортного средства, государственного регистрационного номера. Заказчик обязуется оплатить услуги Исполнителя по обслуживанию автомобилей в соответствии с условиями настоящего договора.

1.2. Техническое обслуживание и ремонтные работы транспортных средств осуществляются по адресу: ______________________________, или по согласованию с Заказчиком на других ремонтных площадках.

1.3. Заказчик уполномочивает производить фактическую сдачу и приемку автомобилей в ремонт и из ремонта доверенным лицам, имеющим надлежащим образом оформленные доверенности. Фактом, свидетельствующим о приеме автомобиля и качественном (без видимых недостатков) выполнении ремонта Исполнителем, является подписание доверенным лицом заказ-наряда.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Заказчик записывается на обслуживание автомобилей, в соответствии с действующими у Исполнителя процедурами и распорядком.

2.2. Заказчик обязуется поставить на обслуживание указанное в заявке количество автомобилей в срок указанный ему Исполнителем. Автомобили, направленные на обслуживание, должны быть вымыты (вымыт верх автомобиля, низ (днище, включая арки колес).

2.3. По окончании работ Заказчик имеет право осмотреть результат работ, а при обнаружении недостатков выполненных работ немедленно заявить об этом.

2.4. Заказчик может отказаться от исполнения договора при условии, что он не имеет задолженности перед Исполнителем.

2.5. 3аказчик обязан, забрать автомобили в течение __________ рабочих дней с момента оказания ему услуг по обслуживанию автомобилей. Заказчик самостоятельно принимает меры для того, чтобы узнать о моменте окончания обслуживания автомобилей.

2.6. Исполнитель обязуется выполнить услуги по обслуживанию автомобилей с надлежащим качеством и в сроки согласованные с Заказчиком. Сроки выполнения работ Исполнителем в настоящем Договоре не устанавливаются, а согласовываются отдельно в каждом случае, при составлении заявки на ремонт.

2.7. При обнаружении Заказчиком недостатков выполненных работ Исполнитель обязан устранить их в течение __________ рабочих дней или записать Заказчика на другое время для устранения недостатков.

2.8. Исполнитель имеет право отказаться от выполнения услуг по обслуживанию автомобилей в случае, если:

• имеется задолженность Заказчика по ранее оказанным услугам;
• автомобили поставленные на обслуживание загрязнены, о чем заносится соответствующая запись в журнал заявок на ТО, находящийся у Исполнителя, в присутствии представителя Заказчика (в случае отказа представителя Заказчика подписи, запись считается составленной должным образом, если в журнале есть подпись трех лиц Исполнителя);
• автомобили на обслуживание поставлены с опозданием более чем на __________ минут, относительно времени, установленного Исполнителем при приеме заявки от Заказчика. При отсутствии очереди на ремонт, автомобиль может быть принят в ремонт после опоздания.

2.9. Нести гарантийные обязательства за выполненный ремонт в период:

• Техническое обслуживание – __________ дней с момента окончания выполнения работ (подписания заказ-наряда);
• Текущий ремонт автомобиля, узла или агрегата – __________ дней с момента окончания выполнения работ;
• Капитальный ремонт узла или агрегата – __________ дней с момента окончания выполнения работ;
• Рихтовочные и сварочные работы, полная или частичная окраска кузова, антикоррозийная обработка – __________ дней с момента окончания выполнения работ;
• Регулировочные работы – __________ дней, с момента окончания выполнения работ.
• Обнаруженные в период гарантийного срока дефекты, связанные с проведенным ремонтом, устраняются за счет Исполнителя. Гарантия не распространяется на запасные части, предоставленные Заказчиком, т.к. в этом случае ответственность за качество поставленных и установленных запчастей несёт Заказчик.

Заказчик обязуется в случае выявления Исполнителем и информировании Заказчика о наличии скрытых дефектов на ТС подлежащем обслуживанию, в течение __________ рабочего дня сообщить Исполнителю решение относительно продолжения ремонта или о прекращении работ (в т.ч. при необходимости направления своего представителя для осмотра ТС). При не представлении согласия на устранение скрытых дефектов, в срок до двух рабочих дней, с момента получения Заказчиком уведомления, Заказчик обязан принять и забрать ТС с территории Исполнителя, а также оплатить Исполнителю стоимость установленных запасных частей, использованных расходных материалов и выполненных работ. При просрочке указанного срока Заказчик обязан оплатить время простоя автомобиля (охраны) на территории предприятия на основании действующих у Исполнителя расценок. На момент заключения договора __________ рублей в сутки, об изменении расценок Заказчик предупреждается в момент принятия автомобиля в ремонт.

2.10. Исполнитель не несет ответственность за качество установленных по просьбе Заказчика «неоригинальных» запасных частей. В случае поломки установленных «неоригинальных» запасных частей Заказчик оплачивает Исполнителю стоимость их замены и использованные расходные материалы.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

3.1. В день окончания выполнения работ, Исполнитель предоставляет следующие документы: оригинал счет-фактуру и акт выполненных работ (услуг).

3.2. Заказчик обязан принять работу и подписать предоставленный акт выполненных работ (услуг) в день окончания выполнения работ.

3.3. Работы (услуги) считаются выполненными (оказанными) с момента подписания акта выполненных работ (услуг) обеими сторонами.

3.4. В случае мотивированного отказа Заказчика принять работы (услуги) Стороны составляют двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.

3.5. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя, согласно установленных у Исполнителя тарифов на данные услуги, и стоимости установленных запчастей приобретенных Исполнителем, по действующим у Исполнителя ценам на основании оригинала счета-фактуры и акта выполненных работ, в течение __________ банковских дней, с момента подписания акта выполненных работ путем перечисления денежных средств на расчетный счет Исполнителя. Датой оплаты считается дата списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.

3.6. В случае если Заказчик своевременно, в течение __________ дней с момента окончания ремонта не забрал автомобили, он уплачивает стоимость простоя автомобиля (охраны) на основании действующих у Исполнителя расценок.

3.7. Сумма договора рассчитывается индивидуально, исходя из заказа-наряда в каждом конкретном случае обращения Заказчика к Исполнителю.

4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

4.1. Исполнитель несет ответственность за качество и своевременность оказанных услуг. Исполнитель освобождается от ответственности, в случае если недостатки вызваны некачественными запчастями, а просрочка исполнения вызвана обстоятельствами независящими от Исполнителя (отсутствие запчастей на складе, поиск и закупка необходимых запчастей в магазинах и на рынке и т.д.). При необходимости приобретения, заказа запасных частей для ремонта, срок выполнения работ Исполнителем сдвигается на время, необходимое для получения, заказа запасных частей.

4.2. 3а неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством.

4.3. Штрафные санкции в размере __________% от суммы простроченной задолженности за фактически оказанные услуги по ремонту за каждый день просрочки могут быть предъявлены Заказчику – за нарушение сроков п.3.6 настоящего договора, после предъявления письменной претензии.

4.4. Штрафные санкции в размере __________% от общей суммы ремонта за каждый день просрочки могут быть предъявлены Исполнителю – за нарушение сроков выполнения работ, после предъявления письменной претензии.

4.5. Пункты, предусматривающие ответственность сторон применяются только при направлении одной стороной другой письменной претензии.

4.6. Неурегулированные споры по выполнению условий договора рассматриваются в Арбитражном суде.

5. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА

5.1. Договор вступает в силу с момента его подписания и действует в течение одного календарного года, если до истечения договорного срока за __________ дней от сторон не поступило письменного уведомления о расторжении договора, договор пролонгируется на следующий срок, указанный в договоре.

5.2. Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

5.3. Приложения к данному договору являются неотъемлемой частью настоящего Договора, без которых он является недействительным.

5.4. Все изменения и дополнения, к настоящему Договору оформляются письменно в качестве дополнительных соглашений, подписанных обеими Сторонами.

5.5. В случае расторжения Договора Стороны производят полные взаиморасчеты.

Источник

Аспекты заключения договоров на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств между юридическими лицами

Рубрика: Экономика и управление

Дата публикации: 18.12.2019 2019-12-18

Статья просмотрена: 303 раза

Библиографическое описание:

Питюл, С. В. Аспекты заключения договоров на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств между юридическими лицами / С. В. Питюл. — Текст : непосредственный // Молодой ученый. — 2019. — № 51 (289). — С. 423-425. — URL: https://moluch.ru/archive/289/65494/ (дата обращения: 22.06.2021).

В настоящее время автосервис, занимающийся ремонтом и техническим обслуживанием автотранспортных средств, является коммерческой организацией. Как правило, относится к малому или микропредприятию и имеет свой юридический статус. Чаще всего это общество с ограниченной ответственностью. Так как для коммерческой организации основной целью является получение максимальной выгоды, руководство такой организации изыскивает пути достижения данной цели. Одним из таких путей является заключение договоров на ремонт и обслуживание автопарка другого хозяйственного общества.

В автосервисе договор между юридическими лицами на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств — это соглашение. Опираясь на данное соглашение, одна сторона обязуется, в установленные в договоре сроки, выполнить определенные работы, а другая сторона — оплатить их, так же в соответствии со стоимостью, указанной в договоре. Что бы грамотно составить данный документ нужно обладать необходимыми компетенциями делопроизводственного характера и подходить к его составлению ответственно. Важно оговорить в договоре все возможные риски. Так как это в дальнейшем может повлиять на несение возможных убытков, а также того, на чью сторону встанет суд при возникновении конфликта. В данной статье мы рассмотрим, как заключить договор оказания услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств между юридическими лицами.

Правовые аспекты

В своей работе юридическое лицо, занимающееся ремонтом и техническим обслуживанием автотранспортных средств руководствуется «Положением о техническом обслуживании и ремонте автотранспортных средств, принадлежащих гражданам (легковые и грузовые автомобили, автобусы, мини-трактора) РД 37.009.026–92» утв. Приказом Минпрома от 01.11.1992 № 43. Положение определяет функции и ответственность организаций, выполняющих обслуживание и ремонт автотранспортных средств.

В 39 главе ГК РФ подробно описан регламент составления и требования к договору об оказании услуг. Главное, что отличает его от договора подряда, является наличие у подрядчика постоянного объема работ, которые затем сдаются заказчику. Заключая договор о предоставлении услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспортных средств результат и объем работы не гарантируется. Помимо этого, не всегда получается представить предоставляемые услуги в привычных единицах измерения [1].

Помимо этого, на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию распространяются Нормы гл. 25 ГК об ответственности за несоблюдение условий таких соглашений.

Информация об услугах (работах), порядок приема заказов и оформления договоров четко прописан в Постановлении Правительства РФ от 11.04.2001 № 290 (ред. от 31.01.2017) «Об утверждении правил оказания услуг (выполнению работ) по техническому обслуживанию и ремонту автомототранспортных средств».

Последний акт имеет особое значение, так как непосредственно указывают на то, какие условия должны содержать соответствующие договоры [2].

Порядок составления исостав договора

Договор на возмездное оказание услуг между юридическими лицами обязан содержать такие пункты как: стороны, предмет, условия. Стороны определяются ясно для того, чтобы эти стороны можно было однозначно идентифицировать. Указывается полное наименование, юридический адрес, ИНН и ОГРН обеих сторон.

Все эти реквизиты дублируются в конце документа, там, где будет поставлена подпись и печать директора или уполномоченного представителя каждой из договаривающихся фирм.

Структура соглашения должна быть представлена втаком виде:

1) дата составления документа, и наименование населенного пункта;

2) реквизиты участников договорных отношений;

3) суть заключаемого договора (один из участников договоренности выполняет за плату оговоренные в документе действия в пользу другого участника), предмет договора;

4) вид услуг, который исполнитель обязан оказать;

5) стоимость предоставляемых услуг и порядок внесения оплаты (прайс на предоставляемые услуги может быть вынесен в дополнительное соглашение);

6) срок оказания услуг, определенных договором (в течение какого времени услуги должны быть полностью оказаны);

7) основные требования к качеству оказываемых услуг;

8) характер и объем ответственности устанавливается для сторон, в случае нарушения одним из участников своих обязательств и иных условий соглашения;

9) реквизиты сторон и подписи.

В договоре между юридическими лицами обязательно нужно указать: порядок расчетов; ответственность сторон за ненадлежащее исполнение или отказ от исполнения своих обязательств; разрешение споров, где прописывается досудебное и судебное урегулирование споров [3].

Образец договора на оказания услуг по ремонту итехническому обслуживанию автотранспортных средств между юридическими лицами

Примерный образец договора:

Договор на оказание услуг по ремонту и техническому обслуживанию автотранспорта между юридическими лицами могут носить самый разнообразный характер и во многом схож с типовым договором. Главное — максимально подробно описать предмет договорных отношений.

1. Карпова Е. В. Актуальные проблемы договора подряда и договора возмездного оказания услуг в автосервисе / Е. В. Карпова // Юридические исследования. 2016. № 7. С. 37–45.
2. Рахимов А. Р. Оценка уровня развития предпринимательской деятельности в транспортной области российской Федерации [Электронный ресурс] // Colloquium-journal. 2019. № 20. Режим доступа: https://cyberleninka.ru/article/n/otsenka-urovnya-razvitiya-predprinimatelskoy-deyatelnosti-v-transportnoy-oblasti-rossiyskoy-federatsii
3. Фарафонтова Е. Л. К вопросу правового регулирования договора возмездного оказания услуг / Е. Л. Фарафонтова // Основные тенденции развития Российского законодательства. 2011. № 6. С. 64–68.

Похожие статьи

Договор на оказание платных медицинских услуг как.

Понятие договора возмездного оказания услуг содержащееся в п. 1 ст. 779 ГК РФ и

Субъектами договора возмездного оказания услуг являются заказчик и исполнитель. На стороне заказчика могут выступать физические и юридические лица, которым в соответствии с.

Бытовой подряд | Статья в сборнике международной научной.

Договором о выполнении работ (оказании услуг) между потребителем и исполнителем может быть установлен более высокий размер неустойки (пени).

Также дополнить статью о ремонте бытовой техники с программным обеспечением: При ремонте и техническом обслуживании.

Обязательства по оказанию образовательных услуг в РФ

В цивилистической литературе вопросы договорного характера, возникающие в деятельности образовательных организаций по оказанию возмездных образовательных услуг, являются предметом как научных дискуссий, так и правоприменительной практики.

Договор как индивидуально-правовой регулятор охранной.

В статье исследуются гражданско-правовые свойства договора, выступающего в качестве индивидуально-правового регулятора охранной деятельности как разновидности предпринимательства. Обосновывается комплексная правовая сущность договора охраны и.

Услуга как объект обязательства | Статья в журнале.

С другой стороны, оказание услуг в большинстве случаев основано на заключении договора об оказании услуг. Исходя из этой концепции, услуга является так же и договорным обязательством, которое обязуется исполнить сторона, оказывающая услугу другой стороне.

Особенности договора возмездного оказания медицинских услуг

Одним из основных условий предоставления платных медицинских услуг медицинскими организациями является заключение договора

С точки зрения теории государства и права, договор представляет собой важнейшее средство регулирования гражданско-правовых.

Соотношение договоров подряда и возмездного оказания услуг.

По договору возмездного оказания услуг одна сторона (исполнитель) обязуется по заданию другой стороны (заказчика) оказать услуги

По договору подряда таковым является выполненная работа (например, создание новой вещи, ремонт старой) и передача её заказчику.

К вопросу о форме договора о возмездном оказании платных.

Особенности договора возмездного оказания медицинских услуг. возмездное оказание, медицинская услуга, медицинская организация, медицинская

Поскольку к гражданско-правовым отношениям между сторонами договора возмездного оказания медицинских услуг.

Условия договора об оказании медицинских услуг

В статье раскрыты особенности договора об оказании медицинских услуг. Выделены особенности существенных, обычных и случайных условиях договора. Ключевые слова: медицинские услуги, возмездное оказания услуг, существенные условия, случайные условия.

Источник