Договор № 43 Планово-предупредительного обслуживания оборудования
ДОГОВОР № 43
Планово-предупредительного обслуживания оборудования.
ООО _______________________, именуемое в дальнейшем «Заказчик», _________________________________, действующего на основании устава с одной стороны и -Енисей» именуемый в дальнейшем «Подрядчик», . В., действующего на основании устава с другой стороны, заключили договор о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА.
1.1. По настоящему договору «Подрядчик» выполняет планово-предупредительное обслуживание камер АСК – 04 — ___ предназначенных для сушки пиломатериала в количестве __шт. смонтированных на объекте «_____________________________» по адресу: __________________________________________, ежеквартально, согласно приложенному перечню состава работ.
1.2. «Заказчик» обязуется уплатить обусловленную данным договором цену.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН.
2.1. По настоящему договору «Подрядчик» обязуется проводить планово-предупредительное обслуживание оборудования «Заказчика», устранять неполадки связанные со скрытыми дефектами установленного оборудования.
2.2. «Подрядчик» обязан выполнять предусмотренные настоящим договором работы в соответствии с Правилами техники безопасности, технической документацией в срок обусловленный ежеквартальным графиком ППО.
2.3. «Заказчик» вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность «Подрядчика».
2.4. «Заказчик», обнаруживший при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от требований проектной документации, которые могут ухудшить качество работ, или иные их недостатки, обязан немедленно заявить об этом «Подрядчику».
2.5. «Подрядчик» не несет ответственность в рамках настоящего договора за недостатки, обнаруженные в процессе эксплуатации оборудования в, если они произошли из-за ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим «Заказчиком» или привлеченными им третьими лицами. В данном случае ремонтные работы оплачиваются отдельно по смете предоставленной «Подрядчиком».
2.6. В случае нарушения «Заказчиком» целостности пломб ремонтные работы оплачиваются отдельно, независимо от условий настоящего договора.
2.7. «Подрядчик» не несет ответственности в случае обнаружения механических повреждений оборудования, несоответствия характеристик подведенного напряжения условиям эксплуатации указанным в паспорте и инструкции по эксплуатации оборудования.
3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ ПО ДОГОВОРУ.
3.1. Оплата выполненных по настоящему договору работ производится «Заказчиком» раз в квартал и составит –____________________руб., НДС не облагается.
3.2. В случае если объект находится за пределами г. Красноярска, «Заказчик» оплачивает дополнительно накладные, транспортные и командировочные расходы по выполнению данного договора.
3.3 Предоплата в сумме ___________________________________(прописью). производится за 15 дней до начала квартала, для включения объекта в график ППО.
4. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН.
4.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
4.2. Спорные вопросы при исполнении настоящего договора разрешаются сторонами путем переговоров, а при не достижении соглашения через арбитражный суд.
5. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ФОРС- МАЖОР.
5.1. При наступлении обстоятельств невозможности полного или частичного исполнения обязательств по настоящему договору, а именно: пожара, стихийных бедствий, срок исполнения обязательств отодвигается на время, соразмерное времени воздействия этих обязательств и их последствий.
5.2. Если действие этих обстоятельств и их последствий будет продолжаться более трех месяцев, то каждая из сторон будет иметь право отказаться от дальнейшего исполнения обязательств по договору, и в этом случае ни одна из сторон не будет иметь право на возмещение другой стороной возможных убытков.
5.3. Сторона, у которой возникли обстоятельства форс-мажор, должна о наступлении их извещать другую сторону, при этом сторона предоставляет документ, выданный Торгово-промышленной палатой Красноярского края, который подтверждает форс-мажорные обстоятельства.
6. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА.
6.1. Гарантийный срок на работы по планово-предупредительному обслуживанию составляет 6 месяцев.
6.2. Гарантия на оборудование фирмы «ЭкоДом – Енисей» устанавливается сроком 12 лет, при условии проведения ежеквартального планово-предупредительного обслуживания, а на покупные изделия и оборудование устанавливается в пределах срока гарантии установленного предприятием изготовителем.
6.3 «Подрядчик» не несет ответственности в случае обнаружения механических повреждений оборудования, несоответствия характеристик подведенного напряжения условиям эксплуатации указанным в паспорте и инструкции по эксплуатации оборудования.
7. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ.
7.1. Все изменения и дополнения к настоящему договору рассматриваются как его неотъемлемые части и действительны при условии, что они подписаны обеими сторонами.
8. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА.
8.1. Договор вступает в силу с момента подписания данного договора и действует на протяжении одного года.
9. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА СТОРОН.
ООО ________ ООО ________
_____________ _________________ Директор _____________
Источник
Проект договора на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово — предупредительному ремонту систем кондиционирования и вентиляции
о проведении запроса котировок
на оказание услуг по техническому обслуживанию и планово-
предупредительному ремонту систем кондиционирования и вентиляции
г. Челябинск «___»______________ 20___г.
, именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и
______________________________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ________________________________________________, действующ___ на основании __________________________, с другой стороны, заключили настоящий Договор, на основании Протокола заседания котировочной комиссии № от «____»_____20 ___ г., о нижеследующем
1. Предмет Договора
1.1. Заказчик поручает, а Исполнитель принимает на себя обязательства по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем кондиционирования и вентиляции (далее по тексту «Оборудование») административного здания, расположенного по адресу: г. Челябинск, Центральный район, пересечение пр. Ленина и ул. Свободы.
1.2. Перечень оборудования, подлежащего техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР), также перечень мероприятий, составляющих ТО и ППР, приведен в Приложениях № 1 и №2.
2. Стоимость услуг и порядок расчетов
2.1. Общая Стоимость оказания услуг по настоящему договору определена на основании решения Котировочной комиссии (Приложение ), и составляет __________________________________________(Указать сумму цифрами и прописью) руб. в том числе НДС ________________________________(указать сумму цифрами и прописью), и остается неизменной в течение всего срока действия договора.
2.2. Заказчик оплачивает услуги Исполнителя в течение 20 банковских дней с момента подписания сторонами Акта об оказании услуг, на основании выставленных Исполнителем счетов-фактур, составленных в соответствии с требованиями ст. 169 НК РФ.
2.3. Обязанность по оплате оказанных услуг является выполненной Заказчиком с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика.
2.4. При появлении в период действия Договора обстоятельств, делающих невозможным выполнение услуг в полном объеме по требованию Заказчика, оплата производится за фактически оказанные услуги.
3. Обязанности и права сторон
3.1 .Заказчик обязан:
3.1.1. Осуществлять эксплуатацию оборудования в соответствии с правилами эксплуатации.
3.1.2. В целях выполнения обязательств по договору обеспечить доступ Исполнителю на территорию объекта и во все оборудованные помещения.
3.1.3. Предоставить Исполнителю необходимую техническую и эксплуатационную документацию об оборудовании, установленном на объекте.
3.1.4. Осуществлять оплату услуг Исполнителя исходя из установленной стоимости услуг по Договору в соответствии с объемом их оказания.
3.2. Заказчик вправе:
3.2.1. В любое время обратиться в органы государственного контроля и надзора с целью определения соответствия качества оказанных услуг установленному уровню, либо определить качество самостоятельно с оформлением соответствующего акта, с отнесением расходов на Исполнителя.
3.2.2. Отказаться полностью или частично от услуг Исполнителя в случае неисполнения или систематического некачественного исполнения существенных условий Договора, предупредив последнего не менее чем за десять дней до предполагаемого расторжения Договора.
3.2.3. Уменьшать размер оплаты в случае, если качество и объемы оказанных услуг не соответствуют условиям настоящего Договора либо обычным требованиям, предъявляемым к услугам, оказываемым по настоящему Договору.
3.2.4. Представлять Исполнителю счета для оплаты штрафных санкций, взысканных с Заказчика органами государственного контроля и надзора, вследствие некачественного оказания услуг Исполнителем.
3.3.1. Ежемесячно в согласованные сроки оказать услуги по техническому обслуживанию (ТО) и планово-предупредительному ремонту (ППР) в соответствии с требованиями действующей нормативно-технической документации перечнем оказания услуг, проводимых при ТО и ППР (Приложение и Приложение ).
3.3.2. При получении информации о неисправности оборудования, находящегося на техническом обслуживании, представитель Исполнителя обязан прибыть на объект, провести анализ неисправности и принять меры по устранению неисправности в течение 4 часов.
3.3.3. В стоимость услуг не входит и подлежит дополнительной оплате Заказчиком по текущим расценкам согласно прейскуранту Исполнителя оказание следующих услуг:
· связанных с устранением неисправностей (включая поставку и замену запасных частей, ресурсных и расходных материалов);
· не связанных с нормальным использованием Оборудования (включая монтаж и демонтаж по просьбе Заказчика);
· не включенных в настоящий Договор, но оказанных по просьбе Заказчика.
3.3.4. Соблюдать внутренний режим, правила техники безопасности, пожарной безопасности, действующие на объекте Заказчика.
3.3.5.Немедленно предоставлять Заказчику требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объемов и качества оказываемых услуг.
3.3.6. Представлять Заказчику счета-фактуры для оплаты оказанных услуг, соответствующие положениям ст. 169 НК РФ.
3.3.7. Проводить ТО и ППР инженерно-техническим персоналом, квалификация которого соответствует сложности обслуживаемых технических средств, в количестве, необходимым для исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
3.3.8. Самостоятельно обеспечивать наличие материалов, инструментов, оснасткой, приспособлениями и техникой для своевременного и надлежащего оказания услуг.
3.3.9. Совместно с Заказчиком вести учет оказания услуг по техническому обслуживанию в Журнале установленной формы.
3.3.10. В случае обнаружения несоответствия качества оказания услуг требованиям настоящего Договора, Исполнитель обязан установить выявленные недостатки в сроки, установленные настоящим Договором с момента предоставления Заказчиком Акта о несоответствии работ, выполняемых Исполнителем.
3.4. Исполнитель вправе:
3.4.1. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом на условиях настоящего Договора.
3.4.2. Каждая из сторон обязуется незамедлительно сообщить другой стороне о возникших затруднениях, которые ставят под сомнение возможность исполнения в установленный срок взятых на себя по настоящему Договору обязательства в письменной форме.
4. Порядок сдачи и приемки услуг
4.1. Приемка услуг осуществляется Заказчиком по мере представления Исполнителем Актов об оказании услуг. Акты оказанных услуг подписываются ежемесячно.
4.2. Заказчик в течение десяти календарных дней со дня получения Акта об оказании услуг и отчета Исполнителя об оказанных услугах, направляет Исполнителю подписанный Акт об оказании услуг или мотивированный отказ от подписания указанного Акта.
В случае, если в указанный срок Исполнитель не получает от Заказчика подписанный им Акт об оказании услуг или мотивированный отказ от подписания Акта, услуги считаются принятыми Заказчиком.
4.3. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки услуг сторонами составляется двусторонний Акт с перечнем необходимых доработок, сроков их выполнения.
Указанный Акт должен содержать время, дату составления, указание на номер и дату Договора, в соответствии с которым он составлен, перечень необходимых доработок по Договору и сроки их осуществления. Акт должен быть подписан лицами, имеющими полномочия на основании доверенности, оформленной в соответствии с действующим законодательством.
5. Ответственность сторон
5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору, стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством РФ.
5.2. Ни одна из Сторон не несет ответственности в случае невыполнения, несвоевременного или ненадлежащего выполнения ею какого-либо из ее обязательства по Договору, если указанное невыполнение, несвоевременное или ненадлежащее выполнение обусловлены исключительно наступлением и/или действием обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажорных обстоятельств), таких как: стихийные бедствия, военные действия, запретительные меры со стороны органов государственной власти, обязательные к исполнению Сторонами, делающие невозможным выполнение Сторонами условия Договора. Достаточным доказательством наступления форс-мажорных обстоятельств является справка Торгово-промышленной Палаты или иного компетентного органа, согласованного Сторонами.
Затронутая форс-мажорными обстоятельствами Сторона без промедления, но не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней после наступления форс-мажорных обстоятельств, в письменной форме информирует другую Сторону об этих обстоятельствах и об их последствиях (с обратным уведомлением о получении сообщения) и принимает все возможные меры с целью максимально ограничить отрицательные последствия, вызванные указанными форс-мажорными обстоятельствами. Сторона, для которой создались форс-мажорные обстоятельства, должна также без промедления, но не позднее, чем через 5 (пять) рабочих дней известить в письменной форме другую Сторону о прекращении этих обстоятельств. Не извещение или несвоевременное извещение другой Стороны Стороной, для которой создалась невозможность исполнения обязательства по Договору, о наступлении форс-мажорных обстоятельств, влечет за собой утрату права ссылаться на эти обстоятельства.
Освобождение обязанной Стороны от ответственности за неисполнение, несвоевременное и/или ненадлежащее исполнение какого-либо неисполнимого обязательства по Договору, не влечет освобождение этой Стороны от ответственности за исполнение иных ее обязательств, не признанных Сторонами неисполнимыми по Договору.
В случае если обстоятельства непреодолимой силы длятся более 30 дней, то любая из Сторон может предложить другой Стороне внести изменения в соответствующий Договор, либо его расторгнуть.
5.3. Ни одна из сторон не имеет права передавать свои права и обязанности по настоящему Договору третьим лицам без письменного согласия другой стороны.
5.4. В случае нарушения сроков оказания услуг по вине Исполнителя, Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере 0,1% от стоимости не оказанных в срок услуг за каждый день просрочки срока исполнения услуг.
5.5. В случае некачественного оказания услуг Заказчик имеет право взыскать с Исполнителя штрафную неустойку в размере 10 % от стоимости некачественно оказанных услуг. При этом Исполнитель обязан за свой счет устранить некачественно оказанные услуги, в сроки, письменно согласованные с Заказчиком. Согласование сроков осуществляется Сторонами путем подписания Акта в порядке п. 4.3. настоящего Договора.
6 Срок действия договора
6.1. Договор вступает в силу с даты подписания и действует 12 месяцев, до _______ 2011г., а по расчетам, до полного завершения Сторонами своих обязательств.
6.2. Договор считается ежегодно продленным, на тех же условиях, если за месяц до окончания срока действия договора ни одна из сторон не заявит о его прекращении.
7. Гарантийные обязательства
7.1. Исполнитель гарантирует:
7.1.1. Качественное выполнение услуг по техническому обслуживанию и планово-предупредительному ремонту систем кондиционирования и вентиляции.
7.1.2. Своевременное устранение недостатков, возникших в процессе эксплуатации системы кондиционирования и вентиляции.
7.1.3. Использование материалов и оборудования надлежащего качества, подтвержденного надлежащими сертификатами, техническими паспортами и другими документами. Качество изделий, установленных на объекте Заказчика, должно соответствовать техническим характеристикам предприятия-изготовителя. По согласованию с Заказчиком допускается установка на объекте изделий, технические характеристики которых аналогичны, или превышают технические характеристики изделий, ранее согласованные сторонами.
7.1.4. Гарантийный срок качества на вновь замененные элементы устанавливается в течение 12 (двенадцати) месяцев со дня замены. Указанные гарантии не распространяются на случаи преднамеренного повреждения системы кондиционирования и вентиляции со стороны третьих лиц, а также случаи несоблюдения Заказчиком правил технической эксплуатации.
8. Прочие условия
8.1. Исполнитель не имеет права продавать или передавать данные о состоянии оборудования, техническую документацию, а также результаты пуско-наладочных и приемо-сдаточных работ никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
Стороны настоящим подтверждают, что существенная часть информации, которой они обмениваются в рамках подготовки, а также после заключения настоящего Договора, носит конфиденциальный характер, является ценной для Сторон и не подлежит разглашению, поскольку составляет служебную и коммерческую тайну.
Информация, составляющая служебную и коммерческую тайну, не может быть разглашена какой либо из сторон каким то ни было другим лицам или организациям без предварительного письменного согласия на это другой Стороны в течение срока действия настоящего Договора, а также в течении 15 ( пятнадцати) лет после его прекращения по любой причине.
Каждая сторона обязана принимать все разумные меры, необходимые и целесообразные для предотвращения несанкционированного раскрытия конфиденциальной информации. При этом принимаемые меры должны быть не менее существенны, чем те, которые Сторона принимает для сохранения своей собственной информации подобного рода.
8.2. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами в период
действия Договора, стороны будут стремиться урегулировать в досудебном порядке путем переговоров, обменом письмами. При не урегулировании в процессе переговоров спорных вопросов, споры подлежат разрешению в судебном порядке в Арбитражном суде Челябинской области.
8.3. Все изменения по Договору оформляются путем подписания Дополнительного соглашения, подписываются обеими сторонами и являются неотъемлемой частью Договора.
8.4. Настоящий Договор заключен в двух экземплярах, по одному экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
Источник