Предоставление услуг по ремонту кровли

Договор подряда на кровельные работы

Сторонами договора подряда, предполагающего выполнение кровельных работ, являются заказчик и подрядчик. Заказчиком могут выступить как юридические лица (предприниматели), так и граждане. Подрядчиками выступают строительные компании или физические лица, обладающие определенными навыками.

Договор подряда N ___

на кровельные работы

г. __________ «___» ________ ____

____________________________________________________, именуем__ в дальнейшем «Подрядчик», в лице _________________________, действующего на основании __________________________________, с одной стороны, и ___________________________,

именуем__ в дальнейшем «Заказчик», в лице _____________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны , заключили настоящий договор о нижеследующем:

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик обязуется выполнить работу, указанную в п. 1.2 настоящего Договора, и сдать ее результат Заказчику, а Заказчик обязуется принять результат работы и оплатить его.

1.2. Подрядчик обязуется выполнить кровельные работы здания, находящегося по адресу: __________________________________, согласно смете работ (далее – Смета), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 1).

1.3. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Подрядчиком в следующие сроки:

— начало работ: «___» ________ ____;

— окончание работ: «___» ________ ____;

— общая продолжительность работ составляет _____________________.

(вариант: 1.4. Сроки завершения отдельных этапов работ определяются Планом-графиком работ, который является неотъемлемой частью настоящего Договора (Приложение N 3).

2. ИНСТРУМЕНТ, МАТЕРИАЛЫ И ОБЪЕМ ВЫПОЛНЯЕМЫХ ПОДРЯДЧИКОМ РАБОТ

2.1. Объем и стоимость материалов и работ, составляющих предмет настоящего Договора, определяются в Смете.

2.2. Работу Подрядчик выполняет из своих материалов, на своем оборудовании и своими инструментами.

2.3. Качество материалов Подрядчика должно соответствовать ___________________.

(указать ГОСТ, иные требования)

3. ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Подрядчик обязан:

3.1.1. Выполнить работы с надлежащим качеством.

3.1.2. Выполнить работы в срок, указанный в пункте 1.3 настоящего Договора.

3.1.3. Передать результат работ Заказчику по Акту о сдаче-приемке выполненных работ (Приложение N 2).

3.1.4. В течение ____ дней безвозмездно исправить по требованию Заказчика все выявленные недостатки, если в процессе выполнения работ Подрядчик допустил отступление от условий Договора, ухудшившее качество результата работ.

3.2. Заказчик обязан:

3.2.1. Заказчик обязан обеспечить Подрядчику необходимые условия для выполнения Работы, включающие в себя:

— свободный доступ к участку ремонта;

— бесперебойное снабжение электроэнергией;

— место для складирования и хранения строительных материалов и конструкций, необходимых для проведения работ по Договору.

3.2.2. В течение ____ дней после получения от Подрядчика извещения об окончании работы либо по истечении срока, указанного в пункте 1.3 настоящего Договора, осмотреть и принять результат работы, а при обнаружении отступлений от Договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.

3.2.3. Оплатить Работу по цене и в порядке, указанной в п. 4 настоящего Договора.

4. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ

4.1. За выполненную работу Заказчик обязуется заплатить Подрядчику ______________ (________) рублей в следующем порядке:

4.1.1. _____________ (________) рублей в течение ____________ со дня подписания настоящего Договора на приобретение материалов в соответствии со Сметой.

4.1.2. _____________ (___________) рублей в течение ___________ после подписания Акта о сдаче-приемке выполненных работ.

4.2. Уплата Заказчиком Подрядчику цены Договора осуществляется путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика, указанный в п. 8 настоящего Договора.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. За нарушение сроков окончания выполнения работ, указанных в п. 1.3 настоящего Договора, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ______________ за каждый день просрочки.

(вариант дополнительно: За нарушение сроков завершения отдельных этапов работ, определенных Планом-графиком работ, Подрядчик уплачивает Заказчику неустойку в размере ______________ за каждый день просрочки.)

5.2. Уплата неустойки не освобождает Подрядчика от выполнения лежащих на нем обязательств или устранения нарушений.

5.3. Меры ответственности Сторон, не предусмотренные в настоящем Договоре, применяются в соответствии с нормами гражданского законодательства Российской Федерации.

6. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

6.1. Споры, которые могут возникнуть при исполнении условий настоящего Договора, Стороны будут стремиться разрешить путем переговоров. При недостижении соглашения указанные споры подлежат разрешению в Арбитражном суде.

7. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

7.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами.

7.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны, если они совершены в письменной форме и подписаны сторонами. Приложения к настоящему Договору составляют его неотъемлемую часть.

7.3. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах. Оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

9. РЕКВИЗИТЫ СТОРОН

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

Банковские реквизиты: ___________________________________________________________

1. Смета на выполнение кровельных работ;

2. Акт о сдаче-приемке выполненных работ;

3. План-график работ (при его составлении).

Специфика договорных отношений при производстве кровельных работ

ГК РФ позволяет подрядчику привлекать к исполнению кровельных работ других лиц (субподрядчиков), если договором не установлена обязанность лично выполнять работу. Согласно требований ст.ст. 313, 403 ГК РФ, ответственность за некачественное выполнение кровельных работ субподрядчиком перед заказчиком несет генподрядчик. В то же время генподрячик отвечает и перед субподрядчиком, если свои обязательства не исполнит заказчик.

Законодательство позволяет заказчику контролировать ход кровельных работ, не вмешиваясь в хозяйственную деятельность, осуществляемую подрядчиком.

Предмет договора подробно раскрывается в технической документации, которая устанавливает объем и содержание работ. Подрядчик обязан выполнить кровельные работы в полном соответствии с техдокументацией. В договоре целесообразно указать какая из сторон и в какой срок должна ее предоставить. Стоимость работ определяется сметой.

Важно! Условия о предоставлении проектно-сметной документации являются существенными.

Если в смете не были учтены некоторые работы, подрядчик должен сообщить об этом заказчику с подробным обоснованием, какие дополнительные работы требуются. Заказчик согласно п. 3 ст. 743 ГК РФ должен на протяжении 10 дней, если другой срок не установлен договором, сообщить о своем решении по поводу проведения дополнительных работ. Если ответ не будет получен, подрядчик обязан о становить кровельные работы.

Если у заказчика недостаточно знаний для того, чтобы контролировать ход кровельных работ, согласно ст. 748 ГК РФ он может пригласить для этой цели инженера, заключив с ним отдельный договор по осуществлению надзора за подрядчиком. Этот момент можно также оговорить в договоре подряда.

Нормативное регулирование отношений подряда кровельных работ

Данный вид договора субсидиарно регулируют общие положения о договоре подряда (п. 2 ст. 702 ГК). Это касается и существенных условий:

Сроки выполнения кровельных работ (ст. 708).

Сроки выявления некачественной работы (ст. 724).

Наряду с ГК РФ проведение кровельных работ регулируют многочисленные нормативные акты, включая законы, регулирующие выдачу разрешений на строительство: Градостроительный кодекс, ФЗ «О техническом регулировании», «Архитектурной деятельности в РФ» «Техническом регулировании», СНиПы.

Важно! Отсутствие в тексте договора ссылок на указанные нормативные акты не освобождает стороны от их исполнения.

Правила составления

Императивными и диспозитивными нормами, которые целесообразно отразить в договоре подряда при выполнении кровельных работ, являются:

Предмет договора. Следуя заданию заказчика, подрядчиком выполняются кровельные работы, после чего заказчик должен принять их результат. Способ, которым будут выполнены работы по возведению кровли, подрядчик может выбрать сам, если договор не предполагает другое (ст. 703 ГК РФ).

Распределение рисков. Согласно п. 2 ст. 705 ГК РФ, в случае просрочки отвечать будет сторона, которая ее допустила.

Субподряд. Если субподрядчик привлекался с нарушением требований п. ст. 706 ГК РФ, то ответственность за причиненные им убытки будет лежать на генпордячике.

Множественность сторон. На стороне подрядчика могут выступать несколько лиц, в этом случае они будут выступать солидарными должниками. Если обязательства можно разделить, то каждая сторона будет нести ответственность в пределах своей доли (ст. 707 ГК РФ).

Сроки. Указать следует начальный и конечный срок, в который должна быть выполнена работа. Ответственность за его нарушение будет нести подрядчик (ст.ст. 405, 708 ГК РФ). Стороны могут установить промежуточные сроки для каждого из этапов работы.

Цена. Способ, которым ее надлежит определять, должен быть указан в договоре. Если такие указания отсутствуют, применяются положения ст. 424 ГК РФ. Компенсации издержек, которые нес подрядчик, также включается в цену договора (ст. 709 ГК РФ). Экономия, которую получи подрядчик условиями договора может распределяться между сторонами (ст. 710 ГК РФ), при этом она не должна влиять на качество результата работы.

Права и обязанности. Этим разделом предусматривается порядок проверки результатов и наблюдения за ходом работ, обязанность подрядчика остановить работы, если обнаружен брак материалов или они поставлены заказчиком несвоевременно, а также другие права и обязанности, согласованные между сторонами.

Ответственность. Если, выполняя кровельные работы, подрядчик отступил от договора и это привело к ухудшению качества результата, у заказчика, согласно ст. 723 ГК РФ, есть право требоваться безвозмездного устранения всех недостатков, уменьшения цены или возмещения собственных расходов, понесенным при их устранении по своему выбору.

Право на удержание. Результат работы, остатки неиспользованных материалов и принадлежащее заказчику оборудование и другое имущество может быть удержано подрядчиком, не получившим полную и своевременную оплату (ст. 721 ГК РФ).

Условия приема и качество кровельных работ. Результат работы должен быть пригодным для использования и может иметь гарантийный срок. Гарантия должна распространяться на всю работу. (ст.ст. 721, 722 ГК РФ).

Срок действия и условия прекращения договора. Если договор прекращен по договорным или законным основаниям, заказчик имеет право требовать передать ему результат незавершенной работы, выплатив подрядчику компенсацию за выполненную работу (ст. 729 ГК РФ).

Источник

Бизнес-идея на оказании услуг по кровельному ремонту

• 1 Сколько нужно денег для старта бизнеса по ремонту кровли
• 2 Как организовать бизнес на услуге по ремонту кровли
• 3 Сколько можно заработать на ремонте кровли
• 4 Пошаговый план открытия бизнеса по оказанию услуг по ремонту кровли
• 5 Сколько можно заработать
• 6 Какое выбрать оборудование для бизнеса
• 7 Какой ОКВЭД необходимо указать при регистрации бизнеса
• 8 Какие документы нужны для открытия бизнеса по оказанию услуг по ремонту кровли
• 9 Какую систему налогообложения выбрать при регистрации бизнеса
• 10 Нужно ли разрешение для открытия
• 11 Технология управления бизнесом по оказанию услуг по ремонту кровли
• 12 Новичку в бизнесе на услугах по ремонту кровли

Крыша – наиболее уязвимый элемент любой конструкции. С течением времени она может начать протекать, что потребует проведения ремонтных работ.

Услуги демонтажа и замены кровли предоставляют далеко не все фирмы. Конкуренция в этом сегменте средняя.

Эта бизнес-идея дает шанс начинающему предпринимателю построить свое дело на ремонте кровли.

В качестве заказчиков в этой сфере бизнеса будут выступать как физические лица (владельцы загородных домов), так и различные организации и предприятия.

Сколько нужно денег для старта бизнеса по ремонту кровли

Для открытия своей фирмы по ремонту кровли потребуются весьма скромные вложения (около 150 тысяч рублей).

Стартаповцу нужно будет приобрести набор инструментов для демонтажа и замены кровли, а также расходные материалы.

Кроме того, ему нужно будет провести маркетинговое исследование, изучить имеющиеся ценовые предложения в данном сегменте рынка, и определиться со стоимостью кровельных работ для потенциальных клиентов.

Наибольшим спросом в строительной сфере пользуются услуги по монтажу мягкой кровли.

Она, как правило, поставляется в виде пластин. Они окрашены каменной крошкой с внешней стороны, а с внутренней покрыты защитной пленкой и битумным раствором.

Это позволяет надежно защитить покрытие от внешних факторов.

Поставщики строительных материалов могут предложить предпринимателю и другую продукцию, например, плоскую мембранную кровлю или мягкую черепицу.

Выбор расходных материалов определяется бюджетом заказчика и его предпочтениями.

Как организовать бизнес на услуге по ремонту кровли

Для выполнения заказов по монтажу и ремонту кровли нужно будет сформировать бригаду рабочих из 2-3 человек.

Желательно сотрудничать только с теми людьми, у которых есть опыт работы в строительной сфере.

Брать на работу новичков можно только в крайнем случае, предварительно обучив их технологии укладки мягкой кровли.

Предпринимателю нужно учесть сезонный характер кровельного бизнеса. Подобные услуги пользуются повышенным спросом в теплое время года.

Зимой заказов практически не будет. Вот почему бизнесмену нужно выполнить большой объем работы в весенне-летний период.

Для этого нужно вложить несколько тысяч рублей в продвижение услуг своей фирмы (в сети и в местных СМИ).

Сколько можно заработать на ремонте кровли

Сколько можно зарабатывать на профессиональной укладке кровли:

Рыночная стоимость подобных услуг составляет 2-3 тысячи рублей за квадратный метр.

Размер профита будет зависеть от количества крупных заказов.

Успешные бизнесмены, занимающиеся монтажом кровли, зарабатывают на этом до 100 тысяч рублей ежемесячно.

Пошаговый план открытия бизнеса по оказанию услуг по ремонту кровли

Услуги по ремонту кровли всегда будут иметь спрос, но для того, чтобы одержать верх над конкурентами, нужно неукоснительно соблюдать каждый из пунктов следующего плана:

• арендовать офисное помещение;
• закупить оборудование для ремонта кровли;
• зарегистрировать ООО или индивидуальное предпринимательство;
• нанять персонал.

Сколько можно заработать

Весьма скромные вложения в полторы сотни тысяч рублей могут окупиться уже спустя несколько месяцев. Может понадобиться и больше времени, но здесь многое зависит уже от времени года и количества заказов. Рентабельность бизнеса по ремонту кровли оценивается в 40-50 процентов. При наличии крупных заказов в месяц контора по ремонту кровли сможет иметь выручку в размере более 100 тысяч рублей.

Какое выбрать оборудование для бизнеса

Для ремонта кровли понадобится самое разнообразное строительное оборудование и соответствующие специализированные материалы. Важно, чтобы это оборудование было профессиональным. Тогда качество работ будет проводиться на высшем уровне. Также нужно предоставить рабочую форму: комбинезоны, каски, альпинистское снаряжение. Для нормальной деятельности офиса необходимо закупить стандартную офисную технику: компьютеры, сканеры, принтеры, ксерокс.

Какой ОКВЭД необходимо указать при регистрации бизнеса

При регистрации ИП в бланках необходимо указывать код ОКВЭД 43.91 («Производство кровельных работ»). В качестве дополнительных кодов можно также указать коды 43.29 («Производство прочих строительно-монтажных работ») или 74.10 («Деятельность специализированная в области дизайна»).

Какие документы нужны для открытия бизнеса по оказанию услуг по ремонту кровли

Для регистрации индивидуального предпринимательства в местные органы власти необходимо подать такие документы, как заполненное по форме заявление, копия свидетельства о взятии на учет в налоговой инспекции, копия удостоверения личности и документ об оплате госпошлины. Дополнительно можно предоставить трудовые договора, заключенные с сотрудниками.

Какую систему налогообложения выбрать при регистрации бизнеса

К бизнесу по ремонту кровли применима упрощенная система налогообложения (УСН).

Нужно ли разрешение для открытия

Для открытия бизнеса необходимо предоставить разрешение от пожарной службы и СЭС. Также в наличии нужно иметь технические паспорта на оборудование.

Технология управления бизнесом по оказанию услуг по ремонту кровли

Ясно, что организация по ремонту кровли может декларировать и другие виды деятельности. Многопрофильность – залог постоянного количества заказов и прибыли. Крупные корпоративные заказы помогут достаточно быстро окупить все вложения. В зимнее время года количество заказов по ремонту кровли логично снижается. Поэтому есть резон заняться установкой входных и межкомнатных дверей, установкой окон, утеплительными работами, монтажом сплит-систем и пр.

Новичку в бизнесе на услугах по ремонту кровли

Ответить Отменить ответ

Лучшие бизнес-идеи 2020 года

Как покупать доходную недвижимость на фондовом рынке от 50$ до 3 000 000$ и получать ежемесячные дивиденды в валюте

Новый бизнес план доходного дома – 5 отличий на рынке в 2021

Источник