Рабочие ремонт квартиры образец

Договор на ремонт квартиры

Скачать бланк в формате doc:
dogovor_na_remont_kvartiry.doc [58,5 Kb] (cкачиваний: 23163)

Скачать бланк в формате pdf:
dogovor_na_remont_kvartiry.pdf [99,71 Kb] (cкачиваний: 5420)

ДОГОВОР ПОДРЯДА

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по ремонту квартиры по адресу: , именуемый в дальнейшем Объект, согласно проектно сметной документации, прилагаемой к настоящему договору и пожеланиями Заказчика, выраженными в письменной форме.

2. СТОИМОСТЬ И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ

2.1. Стоимость работ и материалов (в соответствии с приложением №2) по настоящему Договору составляет рублей.

2.2. Стоимость материалов определяется фактическими ценами в соответствии со сметой и выбором Заказчика.

2.3. Сроки выполнения работ составляют с момента начала работ на объекте. В связи с технологической необходимостью, сроки могут корректироваться по взаимной договоренности.

2.4. В случае, если в ходе выполнения работ по настоящему Договору обнаружится необходимость проведения работ, не предусмотренных сметой, стороны письменно согласовывают новые сроки, стоимость и порядок выполнения дополнительных объемов работ, что оформляется соответствующими дополнениями к настоящему Договору.

2.5. В случае увеличения стоимости материалов более чем на %, и обоснования Подрядчиком увеличения цены, Заказчик обязуется оплатить разницу между сметной и фактической стоимостью материалов.

2.6. Приложение №1 (Смета) является неотъемлемой частью данного договора.

3. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

3.1. Обязанности Заказчика:

3.1.1. Заказчик обязуется, в случае надлежащего выполнения, оплатить Подрядчику работы согласно смете и материалы согласно перечню.

3.1.2. К моменту начала работ по настоящему Договору обеспечить надлежащую подготовку Объекта для своевременного начала работ, нормального их ведения и завершения в срок.

3.1.3. Своевременно обеспечивать работы отделочными материалами.

3.1.4. В срок не позднее дней со дня письменного представления рассматривать извещения, уведомления и другие документы, представляемые Подрядчиком в связи с выполнением его обязательств по настоящему Договору.

3.1.5. Предоставить Подрядчику помещение для складирования материалов и бытовое помещение для рабочих.

3.1.6. Обеспечить возможность отключение стояков отопления и водоснабжения, опрессовки системы, если будут проводиться сантехнические работы.

3.1.7. Возможность отключения электроснабжения.

3.1.8. Совместно с представителем Подрядчика подписать акт приемки объекта для производства работ по настоящему Договору.

3.2. Обязанности Подрядчика:

3.2.1. Приступить к выполнению работ по настоящему Договору в срок не позднее дней с момента получения авансового платежа Заказчика.

3.2.2. Выполнить своими силами и техническими средствами все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим Договором.

3.2.3. Обеспечить выполнение ремонтных работ в соответствии с требованиями действующих в России Строительных норм и правил (СНиП), правилами Госгортехнадзора, пожарной безопасности, техники безопасности, санитарными нормами и правилами производства работ в г. .

3.2.4. По окончании работ, в течение дней на Объекте передать строительную площадку освобожденной от строительного мусора и техники.

3.2.5. Подрядчик имеет право привлекать третьих лиц для выполнения работ по настоящему Договору, требующих специальных лицензий и разрешений. При этом ответственность за качество и сроки выполняемых такими лицами работ несет Подрядчик.

3.2.6. Обеспечить производимые в соответствии с условиями настоящего Договора работы на объекте всеми необходимыми материалами (согласно приложения №2), деталями и конструкциями, а также оборудованием и строительной техникой.

4. ПОРЯДОК СДАЧИ-ПРИЕМКИ И ОПЛАТЫ РАБОТ

4.1. Для финансирования работ, Заказчик в срок не позднее трех рабочих дней с момента подписания настоящего Договора, оплачивает Подрядчику авансовый платеж в размере % от стоимости демонтажных работ и материалов (согласно приложения №2) с учетом транспортных расходов. Авансовый платеж входит в общую стоимость работ.

4.2. Расчет за выполненный этап работ производится после подписания акта выполненных работ по форме №2 обеими сторонами не позднее дней после подписания акта. При этом Заказчик удерживает % стоимости выполненных работ до окончания работ. Удержанные суммы выплачиваются при окончательном расчете за выполненные работы.

4.3. Окончательный расчет производится после подписания обеими сторонами акта приема-сдачи работ, не позднее дней после подписания акта.

4.3. В случае наличия у Заказчика обоснованных претензий по качеству предъявленной работы, Подрядчик обязан устранить недостатки и дефекты за свой счет, если эти недостатки и дефекты не являются следствием применения некачественных материалов, предоставленных Заказчиком. Наличие недостатков и дефектов, а также сроки и порядок их устранения определяется двусторонним актом Заказчика и Подрядчика.

5. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПОДРЯДЧИКА

5.1. Гарантии качества работы Подрядчика, предусмотренные действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ, распространяются только на результаты работ, выполняемых Подрядчиком и привлеченными им третьими лицами в соответствии с условиями настоящего Договора.

5.2. Подрядчик гарантирует: Высокое качество всех производимых им на Объекте работ.

5.3. Гарантийный срок на результаты работ, выполненных Подрядчиком в соответствии с условиями настоящего Договора, устанавливается – с момента подписания Акта сдачи-приемки выполненных Подрядчиком работ.

5.4. В случае обнаружения в пределах предусмотренного п.5.3 гарантийного срока, недостатков (дефектов), которые обусловлены ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязан устранить такие недостатки за свой счет в согласованные с Заказчиком в письменном виде сроки.

6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

6.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему Договору стороны несут материальную ответственность в соответствии с действующим на момент заключения настоящего Договора законодательством РФ.

6.2. Подрядчик несет полную ответственность за ущерб, нанесенный третьим лицам в связи с производством работ по настоящему Договору, если такой ущерб является следствием ненадлежащего выполнения им своих обязательств.

6.3. В случае нарушения сроков выполнения работ, Подрядчик уплачивает штрафные санкции в размере % от стоимости незаконченных работ, но не более % от сметной стоимости Договора. В случае нарушения сроков оплаты работ, Заказчик уплачивает штрафные санкции в размере % от стоимости неоплаченных работ, но не более % от сметной стоимости Договора.

7. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

7.1. Ни одна из сторон не несет ответственности перед другой стороной за невыполнение обязательств, обусловленное обстоятельствами непреодолимой силы, возникшими помимо воли и желания сторон и которые нельзя предвидеть или избежать, включая военные действия на территории исполнения Договора, гражданские волнения, эпидемии, стихийные бедствия и другое.

7.2. Наступление обстоятельств по п.7.1 должно быть надлежащим образом удостоверено компетентными органами государственного или местного управления.

7.3. Сторона, которая не исполняет свои обязательства в силу форс-мажорных обстоятельств, должна письменно известить другую сторону о наступлении таких обстоятельств в течение дней со дня наступления форс-мажорных обстоятельств. При отсутствии такого извещения эта сторона не может ссылаться на наличие таких обстоятельств.

7.4. Если форс- мажорные обстоятельства действуют на протяжении подряд, настоящий Договор может быть расторгнут сторонами путем письменного уведомления другой стороны, при этом стороны обязаны произвести взаиморасчеты, исключающие претензии друг к другу.

8. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ И РАЗНОГЛАСИЙ

8.1. Все споры и разногласия, которые могут иметь место в процессе исполнения сторонами настоящего Договора, стороны разрешают путем переговоров, а при невозможности достижения согласия – в арбитражном суде г. .

8.2. По взаимному согласованию сторон для разрешения возникших споров и разногласий, в качестве третьих лиц, могут быть привлечены представители компетентных организаций, разъяснения которых по спорным вопросам могут быть признаны сторонами исчерпывающими. Расходы по привлечению таких лиц для разрешения спорных вопросов несет сторона, доводы которой будут признаны неверными.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА

9.1. Досрочное расторжение настоящего Договора может иметь место по взаимному письменному соглашению сторон на условиях, предусмотренным действующим законодательством РФ.

9.2. Подрядчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке, в случае остановки Заказчиком выполнения работ по настоящему Договору по причинам, не зависящим от Подрядчика, на срок более одной недели.

9.3. Сторона, решившая расторгнуть Договор по основаниям, предусмотренным п.п.9.1-9.4., обязана направить другой стороне соответствующее письменное уведомление.

9.4. В случае расторжения Договора по основаниям, предусмотренным п.п. 9.3. и 9.4., каждая из сторон должна компенсировать другой стороне все фактические произведенные в связи с выполнением обязательств по настоящему Договору затраты, в том числе возвратить денежные средства.

10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ

10.1. После подписания настоящего Договора все предыдущие письменные и устные соглашения, переписка, переговоры между сторонами, относящиеся к данному Договору, теряют силу.

10.2. Настоящий Договор может быть изменен или дополнен. Любые изменения и дополнения настоящего Договора имеют силу только в том случае, если они согласованы сторонами и оформлены в письменном виде.

10.3. В процессе действия настоящего Договора стороны руководствуются законодательством РФ. Стороны обязаны письменно уведомлять друг друга об изменениях законодательства, которые могут существенно повлиять на выполнение условий настоящего Договора.

10.4. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, причем оба экземпляра имеют одинаковую юридическую силу.

Источник

Образец сметы на ремонт квартиры

На данной странице представлены образцы следующих смет:

Полный прайс-лист на ремонт и отделку квартир Вы можете посмотреть на странице Цены.

1) ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РЕМОНТНО-ОТДЕЛОЧНЫЕ РАБОТЫ

(Стоимость указана в качестве примера!)

Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.

Наименование помещения / Работы	Конструкция	Наименование работ	Ед-ца измерения	Кол-во	Стоимость, руб.
Общие работы
перегородки	Демонтаж перегородок	кв.м	46	15 640
Демонтаж балконной двери с окном	шт.	2	935
Возведение перегородок из пазогребневых плит/пеноблоков	кв.м	48,79	24 883
окна	откосы	Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска откосов	м.п.	27,5	11 711
санузлы	короба	Устройство сантехкороба из ГКЛ/пеноблоков	кв.м	2,8	1 428
подоконники	Установка подоконников	шт.	1	638
вентиляция	Установка вентиляционного канала	шт.	4	1 020
Электромонтажные работы
дюралайт	Установка дюралайт-светильников в закарнизном пространстве	шт.	3	2 423
прокладка	Прокладка электропроводов, ТВ, телефонных и интернет-кабелей в гофре	м.п.	300	15 300
монтаж	Штробление, монтаж электропроводов, ТВ и телефонных кабелей в гофре, заделка штробы	м.п.	35	9 937
выключатели/розетки	Просверливание чашек в стене, установка подрозетника, установка электроарматуры, установка декоративной крышки	шт.	99	25 329
распредкоробка	Монтаж распредкоробки	шт.	12	918
автоматы	Установка эл. автоматов, УЗО, диффавтоматов	шт.	16	2 040
электрощиток	Монтаж встроенного/накладного щитка	шт.	1	1 530
прихожая, лоджия-1, лоджия-2	теплые полы	Монтаж электрического теплого пола	кв.м	7,47	5 715
Сантехнические работы
разводка труб	Прокладка металлопластиковых/полипропиленовых труб г/в и х/в	м.п.	65	12 431
разводка труб	Прокладка канализационных труб	м.п.	14	2 856
разводка труб	Штробление поверхностей для прокладки труб водоснабжения, канализации	м.п.	9	4 131
гребенка	Установка распределительного коллектора (гребенки)	шт.	4	816
Установка фильтров, регуляторов давления, счетчиков воды	шт.	12	2 448
Ванная комната
H = 2,80 м	пол	Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка	кв.м	5,99	7 179
S (пола) = 5,99 кв.м	стены	Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой	кв.м	27,78	34 711
P = 10,6 м	потолок	Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	5,99	5 835
S (стен) = 27,78 кв.м	умывальник	Установка умывальника со столешницей	шт.	1	1 224
полотенцесушитель	Установка водяного полотенцесушителя	шт.	1	808
биде	Установка и подключение биде	шт.	1	1 224
вентилятор	Установка и подключение вентилятора	шт.	1	383
сантехлюк	Установка сантех люка	шт.	1	765
смеситель	Установка смесителя	шт.	2	765
бойлер	Установка и подключение водонагревателя	шт.	1	1 224
Туалет
S (пола) = 1,73 кв.м	пол	Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, устройство стяжки, напольная плитка	кв.м	1,73	2 073
P = 5,2 м	стены	Обработка антибактерицидным веществом, обработка бетоноконтактом, устройство гидроизоляции, штукатурка, облицовка керамической плиткой	кв.м	13,06	16 318
S (стен) = 13,06 кв.м	потолок	Обработка антибактерицидным веществом, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	1,73	1 685
полотенцесушитель	Установка водяного полотенцесушителя	шт.	1	808
умывальник	Установка умывальника/мойдодыра	шт.	1	1 224
унитаз	Установка и подключение унитаза	шт.	1	1 224
гигиен. душ	Установка и подключение гигиенического душа	шт.	1	1 224
вентилятор	Установка и подключение вентилятора	шт.	1	383
смеситель	Установка смесителя	шт.	1	383
Устройство подводки канализации и холодной воды для кошачьего туалета	шт.	1	1 224
Столовая
S (пола) = 27,93 кв.м	стены	Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	45,58	36 263
P = 20,24 м	потолок	Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	14,93	11 878
S (стен) = 45,58 кв.м	потолок	Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	13	14 321
пол	Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината	кв.м	27,93	22 079
фартук	Облицовка керамической плиткой	кв.м	3,5	2 499
плинтус	Установка полового и потолочного плинтусов	м.п.	20,24	4 645
Жилая комната-1
S (пола) = 13,2 кв.м	стены	Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	38,33	30 495
P = 15,26 м	потолок	Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	5,7	4 535
S (стен) = 38,33 кв.м	потолок	Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	7,5	8 262
пол	Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината	кв.м	13,2	10 435
плинтус	Установка полового и потолочного плинтусов	м.п.	15,26	3 502
стены	Устройство стен из ГКЛ (1 уровень), шумоизоляция	кв.м	12,54	8 634
Жилая комната-2
S (пола) = 12,29 кв.м	стены	Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	36,82	29 294
P = 15,08 м	потолок	Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	5,5	4 376
S (стен) = 36,82 кв.м	потолок	Шумоизоляция, устройство потолка из ГКЛ (1 уровень) с устройством закарнизного пространства, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	6,79	7 480
пол	Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината	кв.м	12,29	9 715
пол	Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума	кв.м	0,84	664
плинтус	Установка полового и потолочного плинтусов	м.п.	15,08	3 461
стены	Устройство стен из ГКЛ (1 уровень) с нишами, шумоизоляция	кв.м	10,19	7 016
Гардеробная
S (пола) = 0,79 кв.м	стены	Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	10,48	8 338
P = 4,1 м	потолок	Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	0,79	770
S (стен) = 10,48 кв.м	пол	Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума	кв.м	0,79	624
плинтус	Установка полового и потолочного плинтусов	м.п.	4,1	941
Коридор
S (пола) = 3,67 кв.м	стены	Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	11,5	9 149
P = 7,5 м	потолок	Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	3,67	3 575
S (стен) = 11,5 кв.м	пол	Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка	кв.м	1,63	1 704
пол	Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка ламината	кв.м	2,03	1 605
плинтус	Установка полового и потолочного плинтусов	м.п.	7,5	1 721
Кладовая
S (пола) = 1,42 кв.м	стены	Обработка бетоноконтактом, штукатурка, шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	13,02	10 359
P = 5,1 м	потолок	Устройство потолка из ГКЛ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	1,42	1 383
S (стен) = 13,02 кв.м	пол	Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, укладка линолеума	кв.м	1,42	1 123
плинтус	Установка полового и потолочного плинтусов	м.п.	5,1	1 170
Лоджия-1
S (пола) = 4,8 кв.м	потолок	Утепление, устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	4,8	5 288
P = 10,4 м	стены	Утепление, устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	19,62	21 613
S (стен) = 19,62 кв.м	пол	Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка	кв.м	4,8	5 018
плинтус	Установка полового плинтуса	м.п.	10,4	1 326
Лоджия-2
S (пола) = 4,41 кв.м	потолок	Устройство потолка из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	4,41	4 858
P = 9,1 м	стены	Устройство стен из ГКЛВ (1 уровень), шпаклевка, грунтовка, окраска	кв.м	17,28	19 036
S (стен) = 17,28 кв.м	пол	Обработка бетоноконтактом, устройство стяжки, напольная плитка	кв.м	4,41	4 611
плинтус	Установка полового плинтуса	м.п.	9,1	1 160
ИТОГО:					547 716
ИТОГО со скидкой:					525 000
Дополнительные работы:
Вывоз строительного мусора	работа	до 10 000 руб.
Погрузочно-разгрузочные работы (подъем чистовых материалов рабочими)	работа	до 7 000 руб.

2) ОБРАЗЕЦ СМЕТЫ НА РАСХОДНЫЕ (ЧЕРНОВЫЕ) МАТЕРИАЛЫ

Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.

(Цена за единицу материала указана в качестве примера!)

№	Наименование материала	Тара	Ед-ца измер.	Кол-во	Цена, руб.	Сумма, руб.
1	Сухая смесь Пескобетон М-300	40 кг	мешок	215	120	25 800
2	Пазогребневая плита обычная	667х500х80	шт.	152	190	28 880
3	Монтажный клей «Perlfix»	30 кг	мешок	12	260	3 120
4	Керамзит	15 кг	мешок	75	80	6 000
5	Пеноблок 50мм	600х250х50	шт.	30	60	1 800
6	Бетоноконтакт	20 кг	ведро	5	1 200	6 000
7	Гипсовая штукатурка «Старатели»	30 кг	мешок	255	260	66 300
8	Грунтовка универсальная «Старатели»	10 л	канистра	16	320	5 120
9	Маяки 6 и 10 мм	3 м	шт.	260	35	9 100
10	Уголки штукатурные оцинкованные	3 м	шт.	45	35	1 575
11	Сетка-карта металлическая	500х2000	шт.	75	90	6 750
12	Шпаклевка «Ветонит LR+»	25 кг	мешок	18	630	11 340
13	Гидроизоляция «Knauf» (жидкая)	6 кг	ведро	1	1 300	1 300
14	Сетка малярная 5х5 , рулон	50 м	рулон	5	600	3 000
15	Пена монтажная «Titan»	310 мл	туба	10	245	2 450
16	Жидкие гвозди «Момент суперсильный»	310 мл	туба	14	195	2 730
17	Наливной пол «Ivsil»	25 кг	мешок	14	260	3 640
18	Плиточный клей «Flisen»	25 кг	мешок	28	260	7 280
19	Шпаклевка финишная «Шитрок» (америк.)	28 кг	ведро	5	1 100	5 500
20	ГКЛ обычный 10 мм	1,2х2,5м	лист	19	250	4 750
21	ГКЛ влагостойкий 12 мм	1,2х2,5м	лист	21	330	6 930
22	Комплектующие для ГКЛ (профиль, направляющие, подвесы, крабы, соединители, саморезы, крепеж различный, серпянка, уголки арочные и т.д.)	комплект	1	14 000	14 000
23	«Кнауф Фугенфюллер» шпаклевка	25 кг	мешок	3	350	1 050
24	Стеклохолст (паутинка) 25 г/кв.м (для ГКЛ)	50 м	рулон	2	700	1 400
25	Клей для стеклобоев	10 кг	ведро	3	760	2 280
27	Утеплитель «Пеноплекс» 30мм	1200х600х30	лист	40	110	4 400
27	Шумоизоляция «Шуманет»	0,6мх1мх50мм	лист	9	850	7 650
28	Вентиляционный комплект (вентканалы, уголки, переходы и т.д.)	комплект	1	7 000	7 000
29	Электрокомплект (электрокабели, слаботочные кабели, гофра, подрозетники, распредкоробки, провода заземления, клипсы, клеммники и др.)	комплект	1	32 000	32 000
30	Сантехкомплект (гребенки, шаровые краны, редукторы, металлопластиковые трубы, фильтры очистки воды, муфты, нипели, цанги, заглушки, уголки, отводы и др.)	комплект	1	34 000	34 000
31	Расходный инструмент (шпатели; буры по бетону, валики, кисти, валики малярные, макловица, малярный нож, лезвия д/ножа, правило, правило-уровень, сетка алмазная абразив, кюветка, диски алмазные и отрезные, наждачная бумага «0» и «1», респиратор-«лепесток» и т.д.)	комплект	1	17 000	17 000
32	Расходный материал (арматура, дюбель-гвозди, саморезы, мешки для мусора, перчатки, сверла по бетону, крестики для плитки, валики, кисти, макловица, уголки внутренний и наружный для плитки, герметики (силиконы), пленка, малярный скотч, ветошь, и т.д.)	комплект	1	16 000	16 000
33	Доставка черновых материалов (ГАЗель, 2,5 — 2,8т)	11	2 000	22 000
34	Подъем черновых материалов в квартиру (2,5 — 2,8т)	11	2 500	27 500
ИТОГО:	395 645

3) ГРАФИК ПОСТАВКИ ЧИСТОВЫХ МАТЕРИАЛОВ И ОБОРУДОВАНИЯ

Приложение №_____ к Договору №__________ от ____________20__г.

1 месяц :
1) Входная металлическая дверь – установка (при необходимости)
2) Кондиционеры – прокладка трассы

2 месяц:
1) Кухонный гарнитур — вызов кухонщика на замеры (необходимо показать размещение розеток, выводов х/в и г/в, канализации, фартук)
2) Двери – вызов замерщика дверей (при необходимости)
3) Ванна, смеситель, душ
4) Унитазы
5) Умывальник подвесной в туалет (если не мойдодыр)
6) Умывальник в ванную комнату (если не мойдодыр)
7) Плитка керамическая (ванная комната, туалет — пол, стены; кухня — фартук)
8) Полотенцесушитель водный

3 месяц:
1) Подоконники
2) Видеодомофон – вызов специалиста по домофонам
3) Автоматы и электрощиток (согласно электропроекту)
4) Выключатели, розетки
5) Теплый пол электрический (на матах) с терморегулятором
6) Сантехлюк (скрытый под плитку), исходя из размеров плитки
7) Потолочные плинтуса
8) Мойдодыр в туалет, смеситель
9) Мойдодыр в ванную комнату, смеситель

4 месяц:
1) Краска (потолок, стены)
2) Декоративная штукатурка
3) Паркетная доска/ламинат
4) Реечный потолок
5) Плинтуса половые
6) Обои (бумажные, флизелиновые, жидкие)
7) Краска на потолок
8) Вентиляторы
9) Точечные светильники, плафоны, люстры, бра
10) Двери (с врезанными в полотно фурнитурой, петлями, ручками)
11) Карнизы для штор
12) Стиральная машина
13) Крючки, вешалки в ванную комнату и т.д.

Источник