Договор подряда на выполнение сантехнических работ
подряда на выполнение сантехнических работ
[место заключения договора] [число, месяц, год]
[Ф. И. О. заказчика], именуемое в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны и
[Полное наименование юридического лица], именуемое в дальнейшем «Подрядчик», в лице [должность, Ф. И. О.], действующего на основании [Устава, Положения, Доверенности], совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению сантехнических работ в жилом помещении, принадлежащем Заказчику на праве собственности, по адресу: [вписать нужное] (далее — Объект).
1.2. В рамках настоящего договора Подрядчик выполняет [виды и объем работ].
1.3. Подрядчик обязуется выполнять сантехнические работы на Объекте своими силами (с правом привлечения третьих лиц — субподрядчиков) и материально-техническими средствами в соответствии с условиями настоящего договора, заданием Заказчика и утвержденной проектно-сметной документацией, включая возможные работы, определенно в нем не указанные, но необходимые для нормальной эксплуатации Объекта.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Стороны установили следующие сроки:
— начальный срок выполнения работ [число, месяц, год];
— конечный срок выполнения работ [число, месяц, год].
2.2. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящими от воли Сторон.
2.3. На момент подписания настоящего договора дата окончания работ является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
3. Права и обязанности сторон
3.1. Заказчик вправе:
3.1.1. Проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком, не вмешиваясь в его деятельность.
3.1.2. Отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков, если Подрядчик не приступит своевременно к исполнению настоящего договора или будет выполнять работу настолько медленно, что окончание ее к сроку станет явно невозможным.
3.1.3. Назначить Подрядчику разумный срок для устранения недостатков, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, а при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования, отказаться от настоящего договора, либо поручить исправление работ другому лицу за счет Подрядчика, а также потребовать возмещения убытков.
3.1.4. Предъявлять Подрядчику требования, связанные с ненадлежащим качеством результата работы.
3.1.5. В любое время до сдачи ему результата работы отказаться от исполнения настоящего договора, уплатив Подрядчику часть установленной цены пропорционально части работы, выполненной до получения Подрядчиком извещения об отказе Заказчика от исполнения договора.
3.2. Заказчик обязан:
3.2.1. С участием Подрядчика осмотреть и принять выполненную работу (ее результат), а при обнаружении отступлений от настоящего договора, ухудшающих результат работы, или иных недостатков в работе немедленно заявить об этом Подрядчику.
3.2.2. Возместить Подрядчику убытки, причиненные прекращением настоящего договора, в пределах разницы между ценой, определенной за всю работу, и частью цены, выплаченной за выполненную работу.
3.3. Подрядчик вправе:
3.3.1. Привлекать к исполнению своих обязательств третьих лиц (субподрядчиков).
3.3.2. Не приступать к работе, а начатую работу приостановить или отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков в случаях, когда нарушение Заказчиком своих обязанностей по настоящему договору препятствует исполнению договора Подрядчиком, а также при наличии обстоятельств, очевидно свидетельствующих о том, что исполнение Заказчиком указанных обязанностей не будет произведено в установленный срок. При наличии указанных обстоятельств вправе отказаться от исполнения настоящего договора и потребовать возмещения убытков.
3.4. Подрядчик обязан:
3.4.1. Незамедлительно предупредить Заказчика и до получения его указаний приостановить работы при обнаружении:
— возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
— иных, не зависящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности или прочности результатов выполняемой работы либо создают невозможность ее завершения в срок.
3.4.2. Выполнить все работы в объеме и сроки, предусмотренные настоящим договором, и сдать работы Заказчику в состоянии, позволяющем нормальное использование результата работ.
3.4.3. Своевременно устранять недостатки и дефекты, выявленные при приемке работ и в течение гарантийного срока.
4. Стоимость работ и порядок расчетов
4.1. Стоимость работ по настоящему договору составляет [сумма цифрами и прописью] рублей.
4.1. Стоимость работ по настоящему договору определяется на основании сметы и составляет [сумма цифрами и прописью] рублей. Смета утверждается Сторонами и является неотъемлемой частью настоящего договора.
4.2. Цена договора включает в себя компенсацию издержек Генерального подрядчика и причитающееся ему вознаграждение.
4.3. Стоимость работ является твердой.
4.4. Если объемы работ или стоимость расходных материалов в ходе производства работ превысят показатели, утвержденные в проектно-сметной документации, то Стороны заключат дополнительное соглашение к настоящему договору об уточнении цены договора.
4.5. Заказчик выплачивает Генеральному подрядчику аванс в размере [вписать нужное].
4.6. Окончательный расчет производится Заказчиком после передачи результата работ Заказчику при условии, что работа выполнена надлежащим образом и в согласованный срок.
5. Гарантии качества
5.1. Результат работы, выполненной по настоящему договору, должен соответствовать требованиям, обычно предъявляемым к работам такого рода.
В момент передачи Заказчику результат выполненной работы должен обладать свойствами, определенными обычно предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.
5.2. Гарантия качества результата работы распространяется на все составляющее результат работы.
5.3. Гарантийный срок на выполненные работы устанавливается в течение [срок] с момента передачи результата работ Заказчику.
5.4. Течение гарантийного срока прерывается на все время устранения недостатков, за которые отвечает Подрядчик.
6. Приемка завершенного строительством объекта
6.1. Приемка Заказчиком выполненных на объекте работ осуществляется в течение [срок] с момента получения уведомления о его готовности.
6.2. Сдача результата работ Подрядчиком и приемка его Заказчиком оформляются актом выполненных работ, подписанным обеими Сторонами.
6.3. Заказчик вправе отказаться от приемки выполненных работ в случае обнаружения недостатков, которые исключают возможность эксплуатации установленного сантехнического оборудования, до полного их устранения.
7. Ответственность сторон
7.1. Подрядчик несет ответственность за:
— недостатки выполненных работ, которые делают установленное сантехническое оборудование непригодным для обычного использования;
— недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа вещи или ее частей, неправильной ее эксплуатации, ненадлежащего ремонта сантехнического оборудования, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами;
— ненадлежащее качество предоставленных им материалов и оборудования;
— последствия неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательств субподрядчиками;
— нарушение конечного срока выполнения работ;
— убытки, причиненные неисполнением своих обязательств по настоящему договору.
7.2. В случае нарушения сроков оплаты работы, предусмотренных разделом 4 настоящего договора, Заказчик уплачивает Подрядчику неустойку из расчета [значение] % от суммы задолженности за каждый день просрочки.
7.3. Уплата штрафных санкций не освобождает Стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в суд по месту нахождения ответчика.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий договор вступает в силу с момента его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим договором и действующим гражданским законодательством РФ.
9.2. Все изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу, если они оформлены в письменном виде и подписаны Сторонами.
9.3. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих равную юридическую силу, — по одному для каждой из Сторон.
9.4. Во всем, что не предусмотрено настоящим договором, Стороны руководствуются действующим законодательством РФ.
10. Реквизиты и подписи сторон
[вписать нужное] [вписать нужное]
[должность, подпись, инициалы, [подпись, инициалы, фамилия]
Источник
Договор по техническому обслуживанию, ремонту на оборудовании и водопроводных сетях
Договор по техническому обслуживанию, ремонту на оборудовании и водопроводных сетях
г. Барнаул «___» 2017 г.
ООО «Лиственницы», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Андреева Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Семыкин Сергей Юрьевич, паспорт серия——, номер ——, выдан ——— «___» ______ 20—г., проживающий по адресу г. Барнаул, проезд Плодовый дом 28, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту водонапорной станции и водопроводных сетей в границах балансовой и эксплуатационной ответственности в соответствии с Приложением №4 (далее – «Оборудование»), размещенных в поселке «Спутник-2» по улицам Орлиная, Барбарисная, Ивовая, проезды Дубовый и Плодовый.
1.2. Состав, периодичность технического обслуживания оборудования, указанного в пункте 1.1, производится в соответствии с Приложением № 1, 2, 3 к настоящему договору.
Условия выполнения, сдачи и приёмки работ
2.1. К ремонтным работам на Оборудовании относятся работы:
— связанные с ремонтом либо заменой деталей Оборудования;
— по монтажу, демонтажу оборудования и его составных частей (систем автоматики, обсадных и водонапорных труб, ротора насоса, двигателя и т.д.).
2.2. К техническому обслуживанию относятся работы, связанные с проверкой работоспособности во всех режимах Оборудования, проведение профилактики Оборудования, проведение необходимых настроек, расходы на электроэнергию потребляемую оборудованием насосной станции, а также консультации, для обеспечения безотказной работы данного Оборудования.
2.3. Дата проведения технического обслуживания с отключением Оборудования, согласовывается с ЗАКАЗЧИКОМ или проводится доступное оповещение о времени и продолжительности отключения.
2.4. ЗАКАЗЧИК обязан обеспечить доступ ИСПОЛНИТЕЛЯ в оговорённое время к Оборудованию (в части технического обслуживания и ремонта водопроводных сетей).
2.5. При сбоях, авариях в работе оборудования ИСПОЛНИТЕЛЬ обязуется выяснить причину отказа и принять исчерпывающие меры для устранения неисправности в течение 3 (трёх) часов. В случае, если причина неисправности возникла по вине ИСПОЛНИТЕЛЯ, неисправность устраняется за счёт ИСПОЛНИТЕЛЯ. Телефон ответственного лица Исполнителя:_________
2.6. Если во время выполнения работ по данному Договору выявится необходимость в замене деталей или Оборудования, то сроки ремонта (замены) Оборудования оговариваются дополнительно.
Стоимость договора. Платежи и расчёты
3.1. Ориентировочная стоимость Договора за весь период действия составляет:_____ (________________) рубля 00 копеек,в соответствии с Приложением № 1, 2, 3 к настоящему Договору и ориентировочной стоимости ремонтных работ, указанных в пункте 2.1.
Общая стоимость договора определена стоимостью работ согласно Приложений 1,2,3 с ежемесячной оплатой в размере ——руб, ——руб, ——руб. соответственно
3.4. Оплата производится Заказчиком путем перечисления средств через платежные системы или иными доступными путями до 25 числа каждого месяца.
Ответственность сторон
4.1. За невыполнение или ненадлежащее выполнение обязательств по настоящему Договору, ИСПОЛНИТЕЛЬи ЗАКАЗЧИК несут имущественную ответственность в соответствии с действующим законодательством. ИСПОЛНИТЕЛЬ несёт ответственность за качество проводимых работ в соответствии с пунктом 2.1, таким образом, чтобы были устранены все имеющиеся повреждения. Способ устранения (ремонт или замена неисправного оборудования) повреждений определяется специалистами ИСПОЛНИТЕЛЯ.
4.2. При невыполнении ИСПОЛНИТЕЛЕМ работ, согласно Приложений № 1 и 3 в срок до 01 мая по 1-му этапу и до 01 октября по 2-му этапу ЗАКАЗЧИК вправе потребовать у ИСПОЛНИТЕЛЯ оплаты пени 0,1% от стоимости работ по этапу за каждый день просрочки или, если работы не выполнены полностью, вернуть предоплату за невыполненные работы.
Разрешение споров
6.1. Все споры между сторонами, по которым не было достигнуто соглашения, разрешаются в арбитражном суде.
6.2. Стороны устанавливают, что все возможные претензии по настоящему Договору должны быть рассмотрены в течение 5 (пяти) дней с момента получения претензии.
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
ПЕРЕЧЕНЬ РАБОТ
Акт
Поставщик Потребитель
Директор ООО «Лиственницы» Семыкин Сергей Юрьевич
«____» ____________________ 2017 г. «____» ____________________ 2017 г.
| Поставщик |
Оборотная сторона Акта
Магистральный водопровод Поставщика
Колодец Потребитель
Прибор учета водоснабжения
Прибор учета водоснабжения на технические цели (полив и т.д.)
Разводка системы водоснабжения Потребителя
Поставщик Потребитель
Директор ООО «Лиственницы» Семыкин Сергей Юрьевич
«____» _______________ 2017 г. «____» _____________2017 г.
Договор по техническому обслуживанию, ремонту на оборудовании и водопроводных сетях
г. Барнаул «___» 2017 г.
ООО «Лиственницы», именуемое в дальнейшем Исполнитель, в лице директора Андреева Виктора Михайловича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и гражданин Семыкин Сергей Юрьевич, паспорт серия——, номер ——, выдан ——— «___» ______ 20—г., проживающий по адресу г. Барнаул, проезд Плодовый дом 28, именуемый в дальнейшем Заказчик, с другой стороны, заключили настоящий Договор о нижеследующем.
Предмет договора
1.1. ЗАКАЗЧИК поручает и оплачивает, а ИСПОЛНИТЕЛЬ принимает на себя обязательства по выполнению работ по техническому обслуживанию и ремонту водонапорной станции и водопроводных сетей в границах балансовой и эксплуатационной ответственности в соответствии с Приложением №4 (далее – «Оборудование»), размещенных в поселке «Спутник-2» по улицам Орлиная, Барбарисная, Ивовая, проезды Дубовый и Плодовый.
1.2. Состав, периодичность технического обслуживания оборудования, указанного в пункте 1.1, производится в соответствии с Приложением № 1, 2, 3 к настоящему договору.
Опора деревянной одностоечной и способы укрепление угловых опор: Опоры ВЛ — конструкции, предназначенные для поддерживания проводов на необходимой высоте над землей, водой.
Папиллярные узоры пальцев рук — маркер спортивных способностей: дерматоглифические признаки формируются на 3-5 месяце беременности, не изменяются в течение жизни.
Механическое удерживание земляных масс: Механическое удерживание земляных масс на склоне обеспечивают контрфорсными сооружениями различных конструкций.
Источник