Примерная форма соглашения о совместном выполнении ремонтных работ (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Соглашение о совместном выполнении ремонтных работ
г. [ вписать нужное ]
[ число, месяц, год ]
[ Полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать наименование документа, подтверждающего полномочия представителя ], именуемое в дальнейшем «Сторона 1», с одной стороны и
[ полное наименование организации, предприятия с указанием организационно-правовой формы ], в лице [ должность, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать наименование документа, подтверждающего полномочия представителя ], именуемое в дальнейшем «Сторона 2», с другой стороны, а вместе именуемые «Стороны», заключили настоящее соглашение о нижеследующем:
1. Предмет соглашения
1.1. Предметом настоящего соглашения является сотрудничество Сторон, направленное на совместное выполнение ремонтных работ въезда к [ указать наименование объекта недвижимого имущества ], общей площадью [ значение ] кв. м, расположенного по адресу: [ вписать нужное ] и принадлежащего Сторонам на праве собственности, что подтверждается [ указать наименование документа ] (идентифицирующие признаки приведены в приложении N [ значение ], являющегося неотъемлемой частью настоящего соглашения) (далее по тексту — Объект).
1.2. По настоящему соглашению под ремонтными работами въезда к Объекту Стороны подразумевают следующее: [ разборка асфальтобетонных покрытий, тротуаров и бордюрных ограждений/устройство площадок из асфальтовой крошки/устройство песчаного и щебеночного основания/капитальный ремонт асфальтового покрытия/укладка асфальтобетона/устройство ливневой канализации/прокладка подъездных путей ].
1.3. Объем и стоимость работ, составляющих предмет настоящего соглашения, определяются сметой, являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего соглашения.
1.4. По настоящему соглашению Сторона 1 берет на себя обязательства по предоставлению необходимых для ремонтных работ материалов в количестве и качества согласно смете N [ значение ], являющейся приложением и неотъемлемой частью настоящего соглашения.
1.5. Сторона 2 [ своими силами/путем привлечения подрядчика ] обязуется в установленный настоящим соглашением срок выполнить ремонтные работы, указанные в п. 1.2. настоящего соглашения.
2. Сроки выполнения работ
2.1. По настоящему соглашению Сторона 1 обязуется предоставить по акту приема-передачи необходимый для выполнения ремонтных работ материал в течение [ значение ] дней с даты подписания настоящего соглашения.
2.2. По настоящему соглашению Стороны определили, что [ Сторона 2/Подрядчик ] обязуется начать выполнение ремонтных работ в течение [ значение ] дней с даты подписания со Стороной 1 акта приема-передачи материалов, предусмотренных сметой и закончить не позднее [ число, месяц, год ].
2.3. Указанные сроки могут быть изменены по соглашению Сторон либо по обстоятельствам, не зависящим от воли Сторон.
3. Гарантийные обязательства
3.1. Стороны гарантируют выполнение всех своих обязательств, возложенных на них настоящим соглашением, высокого качества и в строгом соответствии с требованиями Межгосударственного стандарта ГОСТ 9128-2009.
3.2. Результат работы должен соответствовать требованиям, предъявляемым к работам такого рода, и обладать свойствами, определенными предъявляемыми требованиями, и в пределах разумного срока быть пригодным для обычного использования результата работы такого рода.
4. Ответственность сторон
4.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему соглашению в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации и настоящим соглашением.
4.2. По настоящему соглашению Сторона 1 несет ответственность за ненадлежащее качество предоставленных материалов, а также за предоставление материалов, обремененных правами третьих лиц.
4.3. По настоящему соглашению Сторона 2 несет ответственность за:
— недостатки выполненных ремонтных работ, которые делают въезд к Объекту непригодным для обычного использования;
— недостатки (дефекты), обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они произошли вследствие нормального износа, неправильной эксплуатации или использования ненадлежащего качества предоставленных материалов;
— несохранность предоставленного Стороной 1 материала, переданного для проведения ремонтных работ, предусмотренных настоящим соглашением.
4.4. Стороны не несут ответственности по настоящему соглашению, если нарушение его условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено свидетельством, выданным соответствующим компетентным органом.
5. Разрешение споров
5.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего соглашения, Стороны будут стремиться решить путем деловых переговоров.
5.2. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ значение ] дней с даты получения претензии.
5.3. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ указать местонахождения арбитражного суда ].
6. Заключительные положения
6.1. Настоящее соглашение вступает в силу с даты его подписания и действует до выполнения Сторонами своих обязательств или его расторжения в порядке, предусмотренном настоящим соглашением и действующим законодательством Российской Федерации.
6.2. Дополнения и изменения в настоящее соглашение вносятся по обоюдному согласию Сторон по мере необходимости на взаимовыгодных условиях
6.3. Во всем, что не предусмотрено настоящим соглашением, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
6.4. Настоящее соглашение составлено в двух подлинных экземплярах, имеющих равную юридическую силу.
7. Реквизиты и подписи сторон
[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]
[ должность, подпись, инициалы, фамилия ]
Актуальная версия заинтересовавшего Вас документа доступна только в коммерческой версии системы ГАРАНТ. Вы можете подать заявку на получение полного доступа к системе бесплатно на 3 дня.
Купить документ —> Получить доступ к системе ГАРАНТ
Если вы являетесь пользователем интернет-версии системы ГАРАНТ, вы можете открыть этот документ прямо сейчас или запросить по Горячей линии в системе.
Примерная форма соглашения о совместном выполнении ремонтных работ
Разработана: Компания «Гарант», июнь 2012 г.
Источник
Договор оказания услуг по ремонту помещения
Содержание соглашения подряда может быть различным, учитывая то, какие именно стороны принимают участие в его оформлении.
Действующее на территории РФ законодательство говорит о том, что у заказчика есть право составления соглашения с ИП, физическими лицами, привлечения к выполнению работ на договорной основе рабочих соответствующей квалификации.
Существенные условия
По причине различного квалификационного уровня и правовых особенностей деятельности исполнителя, в качестве дополнения к заключаемому соглашению, могут быть приложены отдельные документы, с целью подтверждения наличия у него допуска к определенным разновидностям работ хозяйственного направления.
Основные разновидности соглашений подряда
Соглашение подряда с индивидуальным предпринимателем в обязательном порядке оформляется письменно, в виде соответствующей формы документа. При этом каждый из пунктов и правил соглашения регулируется в соответствии со статьей 702 Гражданского кодекса РФ.
Согласно указанной статье, в документе обязательно следует предусмотреть такую информацию:
- о видах работ, которые исполнителю предстоит выполнить (подробно должен быть изложен весь комплекс действий, который потребуется осуществить, выполняя заказ);
- об используемых материалах, инструментах и прочем (обязательно необходимо обозначить их принадлежность, находятся ли они в собственности заказчика или компании, и порядок, в соответствии с которым будет происходить компенсация части, недостающей для завершения работ или же возврата остатков, не использованных в ходе выполнения задания);
- об общей стоимости проводимых работ и порядке их оплаты (как назначаются авансовые платежи, и какой срок устанавливается для оплаты остатка суммы);
- период, в течение которого будут предоставлены услуги (начало их оказания и дата завершения проведения ремонта).
Дополнительно обозначаются следующие моменты:
- порядок, в соответствии с которым происходит выплата неустойки по договору при простое или же нарушении срока внесения оплаты (в случае, если условия соглашения для заказчика предполагают ответственность материального характера, следует заблаговременно согласовать с ним допустимый период задержки, а также установить объем штрафа, в размере от 1 до 10% от суммы допущенной просрочки);
- допустимые варианты оплаты (в виде безналичного расчета на банковский счет или же наличными средствами);
- какой именно период гарантии предоставляется исполнителем (он может составлять от двух до пяти лет);
- условия заключения других соглашений субподряда (есть ли у клиента право обращения за помощью в иные организации с целью дополнительного привлечения рабочих);
- порядок, согласно которому утверждаются выполненные работы (преимущественно должна составляться отдельная форма документа – акт приема-передачи).
Соглашение подряда, заключаемое с физлицом
Порядок, в соответствии с которым происходит заполнение этой формы документа, как и его внешний вид, никак не отличим от обычного образца.
Единственный момент, который должен быть прописан в условиях оформляемого документа, – информация, идентифицирующая исполнителя (его фамилия, имя и отчество, регистрация, адрес фактического места проживания, а также прочие сведения при желании клиента).
Соглашение подряда, оформляемое с наемными специалистами
Порядок и особенности заключения этого вида соглашения между исполнителем с одной, и заказчиком с другой стороны, регламентируется статьей 707 Гражданского кодекса РФ.
Согласно этой статье, не имеет принципиального значения срок, в течение которого осуществляется работа по заказу. Распределение ответственности происходит между каждой из сторон процесса.
Данное обязательство можно оформить, используя два таких способа:
- определить в качестве подрядчика члена рабочей бригады. Оставшиеся рабочие прописываются отдельно, в соглашении субподряда;
- внести в перечень задействованных в работе подрядчиков каждого члена рабочей бригады, распределив ответственность пропорционально среди них по долям.
Перечень обязанностей и прав участников
Список обязанностей и прав, в соответствии с соглашением подряда, регламентируется действующим гражданским законодательством (правилами и нормами, установленным ГК РФ).
Согласно его положениям, к перечню обязанностей и прав клиента относят:
- прием выполненного подрядчиком объема работ;
- обязанность оплаты труда привлеченных на договорных основах работников;
- право требования передачи акта о выполненных работах, даже в случае их не окончания или же когда к ним абсолютно не приступали;
- право предъявления требования подрядчику касательно выплаты по причине некачественного выполнения оговоренных в договоре работ, в рамках определенного условиями гарантийного периода;
- обязанность предоставления помощи подрядчику для исполнения основного перечня обязательств (если таковое предусматривается условиями соглашения);
- проверка процесса проведения работ в любое время, не уведомляя о данных действиях исполнителя.
К перечню основных обязанностей и прав, закрепляемых за исполнителем, можно отнести такие:
- передачу результатов проведенной работы в определенный соглашением период, с предоставлением всего списка необходимых отчетов;
- использование в ходе проведения на условиях соглашения работ, материалов, приобретенных за собственный счет и личных инструментов;
- право получать от клиента надлежащую материальную компенсацию, оговоренную условиями договора, за использование в целях выполнения работ личных инструментов и необходимых материалов;
- обязанность качественного выполнения работы;
- обязанность передачи всей необходимой информации о проводимых работах заказчику;
- обязанность провести переделку работы в определенный гарантийный период;
- право удержания материалов заказчика, которые не были израсходованы в ходе выполнения работы, если иные условия не определены соглашением сторон.
Если вы хотите узнать, как решить именно Вашу проблему — обращайтесь в форму онлайн-консультанта справа. Это быстро и бесплатно ! Или позвоните нам по телефонам:
+7 (499) 703-47-59
Москва, Московская область
+7 (812) 309-16-93
Санкт-Петербург, Ленинградская область
8 (800) 511-69-42
Федеральный номер ( звонок бесплатный для всех регионов России )!
Договор оказания услуг по ремонту помещения: образец
Образец договора здесь.
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по проведению ремонтных работ
г. Нижний Новгород «10» февраля 2017 г.
ООО «Метелица» в лице генерального директора Коренева Валерия Викторовича, действующего на основании устава ООО от 24 ноября 2012 г., именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ООО «РемонтКонсалт» в лице генерального директора Бережного Ильи Вадимовича, действующего на основании устава ООО от 21 мая 2011 г., именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется в срок одного месяца выполнить ремонтные работы в соответствии с Приложением №1 по адресу: г. Нижний Новгород, ул. Ленина, 63/2 (далее по тексту – Работы), а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену. Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ (оказания услуг): г. Нижний Новгород, ул. Ленина, 63/2.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Своевременно заключить договор с Исполнителем;
2.1.2. Своевременно произвести оплату за Работы на условиях главы 4 настоящего Договора;
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условии Договора (графика) Исполнителем;
2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Своевременно в срок и в надлежащем качестве выполнить условия настоящего Договора.
2.3.2. При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора;
2.5. Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписанный сторонами.
3.2. С п.3.3 по п.3.9 при выполнении работ (оказании услуг) по заключаемым Договорам.
3.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
3.4. Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ.
3.5. Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.6. В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение 5 (пяти) дней письменно заявить об этом Подрядчику. При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
3.7. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.8. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа.
3.9. При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение 4 (четырех) банковских дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.
4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость Договора составляет: 130000 (сто тридцать тысяч) рублей.
4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора.
4.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ (оказания услуг).
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. Исполнитель гарантирует выполнение условий выполнения Договора, в сроки предусмотренные договором и по качеству предписанные в спецификациях, а также гарантии по качеству на со дня выполнения условии Договора с момента проведения оплаты по Договору.
5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5.3. В течение гарантийного срока условии Договора Исполнитель, при возникновении гарантийного случая, обязан заменить поставленный ТМЦ, (при выполнении работ (оказании услуг) устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, оговоренный в дефектном акте).
5.4. В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Исполнитель обязан направить своего представителя в срок не более 7 (семи) календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.
Договор оказания услуг по ремонту помещения.
Как составить акт выполненных работ по ремонту помещения, читайте тут.
6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ
6.1. Подрядчик вправе без согласования с Заказчиком, привлекать к исполнению настоящего Договора других лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель выступает перед Заказчиком в качестве Генерального подрядчика, а перед субподрядчиком – в качестве Заказчика.
6.2. Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства Заказчиком, а перед Заказчиком – ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком.
6.3. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требований, связанных с нарушением ими договоров с Генеральным подрядчиком.
6.4. С согласия Генерального подрядчика Заказчик вправе заключить договор на выполнение отдельных работ с третьими лицами. В этом случае третье лицо несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед Заказчиком.
7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИИ ДОГОВОРА
7.1. Общий срок выполнения условий Договора – один месяц с момента его подписания Сторонами.
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере 3 % от Договорной цены, за каждый день просрочки.
8.3. За просрочку в оплате платежей Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере 5 % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.
8.4. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.5. Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами (при выполнении работ (оказании услуг)).
8.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон.
8.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение 6 (шести) дней уведомить об этом другую сторону. Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
9.2. Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.
9.5. Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Ни одна поправка или дополнение по настоящему Договору не будут иметь юридическую силу без письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Юр. адрес: 829901, г. Нижний Новгород, ул. Молодежная, 188/2;
Почтовый адрес: 829901, г. Нижний Новгород, ул. Молодежная, 188/2;
Банк: ПАО «ЮжБанк»;
Юр. адрес: 829901, г. Нижний Новгород, ул. Новгородская, 81/4;
Почтовый адрес: 829901, г. Нижний Новгород, ул. Новгородская, 81/4;
Банк: ПАО «ФорумБанк»;
11. ПОДПИСИ СТОРОН
Заказчик _________________В. В. Коренев
Исполнитель _________________И. В. Бережной
Договор оказания услуг по ремонту помещения: бланк
Бланк договора здесь.
ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ
по проведению ремонтных работ
г. _______________ «__»______________ 2017 г.
_______________________в лице ________________, действующего на основании __________________, именуемый в дальнейшем «Заказчик», с одной стороны, и ____________________в лице ___________________, действующего на основании _________________, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», заключили настоящий договор, в дальнейшем «Договор», о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1. По условиям настоящего Договора Исполнитель обязуется в по адресу (далее по тексту – ) а Заказчик обязуется принять ее результат и уплатить за нее установленную цену. Адрес поставки товаров, материалов, проведения работ (оказания услуг) .
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1. Заказчик обязан:
2.1.1. Своевременно заключить договор с Исполнителем;
2.1.2. Своевременно произвести оплату за на условиях главы 4 настоящего Договора;
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Осуществлять в любое время контроль и надзор за соблюдением сроков выполнения условии Договора (графика) Исполнителем;
2.2.2. Требовать от Исполнителя надлежащего выполнения обязательств по настоящему Договору.
2.3. Подрядчик обязан:
2.3.1. Своевременно в срок и в надлежащем качестве выполнить условия настоящего Договора.
2.3.2. При причинах несвоевременности исполнения договора своевременно, в письменной форме извещать Заказчика об этом.
2.4. Подрядчик вправе:
2.4.1. Своевременно и в срок получить предусмотренные настоящим Договором оплату за выполнение условии Договора;
2.5. Права и обязанности Сторон, предусмотренные в настоящем Разделе, не являются исчерпывающими. Стороны, кроме того, имеют права и несут обязанности, предусмотренные действующим законодательством Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Выполнение условии договора подтверждаются: накладным на поставку ТМЦ, Актом приема-сдачи выполненных работ (оказанных услуг) подписанный сторонами.
3.2. С п.3.3 по п.3.9 при выполнении работ (оказании услуг) по заключаемым Договорам.
3.3. При обнаружении Подрядчиком в ходе выполнения работ дополнительных работ, неучтенных проектно-сметной документацией, Подрядчик обязан незамедлительно сообщить об этом Заказчику.
3.4. Изменения проектно-сметной документации, требующей дополнительных расходов для Подрядчика, осуществляется за счет Заказчика на основе согласованной Сторонами дополнительной сметы с корректировкой сроков выполнения работ.
3.5. Заказчик, путем назначения уполномоченных представителей, вправе осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставленных Подрядчиком материалов, не вмешиваясь при этом в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.6. В случае обнаружения Заказчиком при осуществлении контроля и надзора за выполнением работ отступления от условий Договора, которые могут ухудшить качество работы, или иные недостатки в ней, он обязан в течение дней письменно заявить об этом Подрядчику. При отсутствии такого заявления Заказчик теряет право в дальнейшем ссылаться на обнаруженные им недостатки.
3.7. Подрядчик обязан исполнять полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям настоящего Договора и не представляют собой вмешательства в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
3.8. Сдача результатов работ Подрядчиком и приемка их Заказчиком оформляется Актом приема-передачи выполненных работ (в дальнейшем – «Акт»), подписанным Сторонами. При отказе одной из Сторон от подписания Акта, в нем в обязательном порядке указывается причина отказа.
3.9. При обнаружении во время приемки каких-либо недостатков, о них должно быть указано в Акте. В случае мотивированного отказа Заказчика от приемки Работ, сторонами в течение банковских дней от момента получения Подрядчиком мотивированного отказа составляется двухсторонний дефектный акт с указанием перечня необходимых доработок и сроков их устранения.
4. ЦЕНА РАБОТ И ПОРЯДОК ОПЛАТЫ
4.1. Общая стоимость Договора составляет: рублей.
4.2. Стоимость работ по настоящему Договору является фиксированной и не подлежит корректировке в процессе выполнения условии Договора.
4.3. Оплата по Договору производится Заказчиком безналичным расчетом в следующем порядке: после поставки ТМЦ, выполнения работ (оказания услуг).
5. ГАРАНТИЯ КАЧЕСТВА РАБОТ
5.1. Исполнитель гарантирует выполнение условий выполнения Договора, в сроки предусмотренные договором и по качеству предписанные в спецификациях, а также гарантии по качеству на со дня выполнения условии Договора с момента проведения оплаты по Договору.
5.2. Исполнитель несет ответственность за недостатки, обнаруженные в пределах гарантийного срока, если не докажет, что они возникли вследствие нормального износа объекта или его частей, неправильной его эксплуатации или неправильности инструкций по его эксплуатации, разработанных самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами, ненадлежащего ремонта объекта, произведенного самим Заказчиком или привлеченными им третьими лицами.
5.3. В течение гарантийного срока условии Договора Исполнитель, при возникновении гарантийного случая, обязан заменить поставленный ТМЦ, (при выполнении работ (оказании услуг) устранить выявленные недостатки и дефекты в срок, оговоренный в дефектном акте).
5.4. В течении гарантийного срока условии Договора при выявлении гарантийного случая для составления дефектного Акта Исполнитель обязан направить своего представителя в срок не более календарных дней с момента получения письменного уведомления о возникновении гарантийного случая.
6. ПРИВЛЕЧЕНИЕ СУБПОДРЯДЧИКОВ
6.1. Подрядчик вправе без согласования с Заказчиком, привлекать к исполнению настоящего Договора других лиц (субподрядчиков). В этом случае Исполнитель выступает перед Заказчиком в качестве Генерального подрядчика, а перед субподрядчиком – в качестве Заказчика.
6.2. Генеральный подрядчик несет перед субподрядчиком ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнения обязательства Заказчиком, а перед Заказчиком – ответственность за не исполнение или ненадлежащее исполнение обязательства субподрядчиком.
6.3. Заказчик и субподрядчик не вправе предъявлять друг другу требований, связанных с нарушением ими договоров с Генеральным подрядчиком.
6.4. С согласия Генерального подрядчика Заказчик вправе заключить договор на выполнение отдельных работ с третьими лицами. В этом случае третье лицо несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение работы непосредственно перед Заказчиком.
7. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ УСЛОВИИ ДОГОВОРА
7.1. Общий срок выполнения условии Договора .
8. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
8.1. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора, Стороны несут ответственность в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8.2. За невыполнение, или несвоевременное выполнение условии Договора Исполнитель уплачивает Заказчику пеню в размере % от Договорной цены, за каждый день просрочки.
8.3. За просрочку в оплате платежей Заказчик выплачивает Исполнителю пеню в размере % от суммы просроченного платежа, за каждый день просрочки.
8.4. Уплата пеней и применение иных штрафных санкций в соответствии с законодательством не освобождает виновную Сторону от надлежащего выполнения своих обязательств по настоящему Договору.
8.5. Подрядчик несет ответственность за безопасность выполняемых работ, а также за допущенные отступления от требований, предусмотренных настоящим Договором, проектом, сметой и обязательными для сторон строительными нормами и правилами (при выполнении работ (оказании услуг)).
8.6. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное невыполнение своих обязательств по настоящему Договору, в случае если такое невыполнение либо ненадлежащее выполнение явилось следствием обстоятельств чрезвычайного характера, которые Сторона не могла ни предотвратить разумными мерами (форс-мажор), а именно: пожара, наводнения, землетрясения, военных действий, блокад, государственного переворота, забастовок, а также других обстоятельств, не поддающихся разумному контролю Сторон.
8.7. Сторона, подвергшаяся воздействию форс-мажора, обязуется в течение дней уведомить об этом другую сторону. Любой промежуток времени, в течение которого Сторона согласно настоящему Договору должна была осуществить те или иные действия, продлевается на период действия форс-мажора.
9. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ И ПЕРЕХОДНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до полного исполнения Сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором.
9.2. Все предупреждения и уведомления о нарушении условий настоящего Договора к любой из его Сторон должны быть оформленные в письменном виде и высланы заказной почтой с получением зарегистрированного уведомления, либо вручены нарочным под подпись полномочному представителю Стороны.
9.3. Настоящий Договор составлен в 2-х экземплярах, на русском языке, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.
9.4. Любые споры, возникающие из настоящего Договора, которые не могут быть разрешены путем переговоров, должны быть разрешены судом Российской Федерации. К настоящему Договору применяется законодательство Российской Федерации.
9.5. Все Приложения, а также изменения и дополнения к настоящему Договору должны быть оформлены письменно и будут являться неотъемлемой частью настоящего Договора. Ни одна поправка или дополнение по настоящему Договору не будут иметь юридическую силу без письменного оформления и подписания уполномоченными представителями Сторон.
10. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
Источник