Техническое задание ремонт колодца

Техническое задание на работы, по ремонту колодцев и проезжей части с восстановлением асфальтового покрытия на территории объекта

Дата 13.05.2019
өлшемі 42.01 Kb.
түрі Техническое задание
    Навигация по данной странице:
  • Описание объекта работ
  • Цель работ по ТЗ
  • Перечень работ, особенности их проведения
  • Сроки проведения работ Срок выполнения работ-25-30 рабочих дней. Требования к подрядной организации
  • Требования к сметной документации
  • Особые условия
  • Перечень и порядок оформления и передачи документации по окончанию работ

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ
на работы, по ремонту колодцев и проезжей части с восстановлением асфальтового покрытия на территории объекта «Пушкино» ЗАО ТСТ «Транссервис» по адресу: Московская область, Пушкинский район, село Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, владение 1.

  1. Описание объекта работ

Проезжая часть Таможенно-складского терминала: Московская область, Пушкинский район, с. Тарасовка, ул. Б. Тарасовская, владение 1, строение 1

  1. Цель работ по ТЗ

Устранить дефекты (трещины, выбоины) асфальтовой одежды по проезжей части и вокруг колодцев, а также устранить смещения горловин колодцев от проектного положения (местами с разбором основания).

  1. Перечень работ, особенности их проведения

Состав работ:

3.1. Ремонт колодцев

— разборка участков асфальтового покрытия вокруг колодцев, выпиливание карт – 74,65 м2 (схема, ведомость дефектов (приложение №1,2)

-разборка участков асфальтового покрытия, выпиливание карт, устранение смещения от проектного положения приемного колодца (уч. №35) -16 м2

— разборка участков асфальтового покрытия, выпиливание карт, устранение смещения от проектного положения приемного колодца (уч. №30) -80 м2

— замена основания (уч.№30) – 28м2

— установка плиты перекрытия на колодец (пожарный) ОП- 1 шт;

— установка плиты перекрытия на колодец УОП-6 -2 шт;

— замена существующей плиты перекрытия колодца на опорную плиту УОП-6- 4 шт;

— устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня марки 400-600 фракция 20-40мм толщина 5-10 см с последующим уплотнением.

— проливка битумом поверхности;

— устройство покрытий из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей, фракция 10-20, марка II тип В, толщиной 12 см -170,65м2 .

— трамбовка основания комплектом машин- 170,65м2
3.2. Ремонт дорожной одежды по проезжей части

— разборка участков асфальтового покрытия, выпиливание карт -1411,1 м2

— проливка битумом поверхности;

— устройство покрытий из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей, фракция 10-20, марка II тип B, толщиной 12 см – 1411,1 м2 .

— трамбовка основания комплектом машин- 1411,1 м2
3.3. Ремонт дорожной одежды по проезжей части в зоне таможенного контроля

— разборка участков асфальтового покрытия, выпиливание карт – 409 м2

проливка битумом поверхности;

— устройство покрытий из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей, фракция 10-20, марка II тип B, толщиной 12 см – 409 м2 .

— трамбовка основания комплектом машин – 409 м2.
3.4. Ремонт проезжей части пожарного въезда

— демонтаж дорожных плит ПАГ в кол-ве – 6 шт

— демонтаж бордюрного камня в кол-ве – 50 шт

— устройство подстилающих и выравнивающих слоев из щебня марки 400-600 фракция 20-40мм толщина 5-10 см с последующим уплотнением.

— устройство дорожного покрытия из горячих асфальтобетонных мелкозернистых смесей, фракция 10-20, марка II тип B, толщиной 12 см – 130 м2 .

— трамбовка основания комплектом машин- 130 м2.

— устройство бордюрного камня – 50 шт.
3.5. Восстановление деформационных швов

— расчистка, пневмоочистка и окаймление деформационных швов, с последующим заполнением их дорожной мастикой (битум) — 400 м.п

  1. Требования к подрядной организации

5.1.Подрядчик (Исполнитель) должен обладать необходимыми профессиональными знаниями и опытом выполнения аналогичных работ, иметь ресурсные возможности (финансовые, материально-технические, производственные, трудовые) и положительную репутацию.

5.2. Исполнитель должен обладать гражданской правоспособностью в полном объеме для заключения и исполнения Договора (должен быть зарегистрирован в установленном порядке и иметь соответствующее действующее свидетельство СРО на выполнение видов деятельности в рамках Договора).

5.3.Исполнитель должен иметь документы, подтверждающим соответствие Исполнителя установленным требованиям Заказчика.

5.4.Иметь и вести необходимую техническую документацию, согласно требованиям нормативных документов принятой на территории РФ.

5.5.Исполнитель должен гарантировать, что материалы и комплектующие, используемые им при выполнении Работ, свободны от любых прав третьих лиц и соответствуют уровню технологии и стандартов, существующих в стране завода-изготовителя на аналогичные материалы.

5.6.Исполнитель должен организовать производство работ с условием обязательного выполнения мероприятий по пожарной безопасности, технике безопасности, охране окружающей среды. Пройти вводный инструктаж у инженера службы ОТ и ПБ. На месте производства работ не должны проводиться другие работы и находиться посторонние люди. Назначить ответственного за проведение работ от Подрядчика с приложением копии приказа по организации, который постоянно будет находиться на объекте;

5.7.Исполнитель должен не менее чем за 1 (один) день до начала работ в письменном виде представить список своих сотрудников занятых при выполнении работ с указанием ФИО, паспортных данных, адреса проживания.

5.8.Исполнитель должен убрать рабочий участок после выполнения работ.

  1. Требования к сметной документации

6.1. Составить сметную документацию в текущем уровне цен базисно-индексным методом на основании сметно-нормативной базы ТСН-2001 для г. Москвы.

6.2. Цена оказываемых работ и услуг, расходных материалов, оборудования должна быть указана с учетом затрат на транспортировку, налогов и других обязательных платежей.

  1. Особые условия

— все работы необходимо выполнять в дни и часы согласованные с Заказчиком/Арендатором с учетом специфики производственного и охранного режима объекта.

— гарантийные обязательства на результаты работ – не менее 24 месяцев.

  1. Перечень и порядок оформления и передачи документации по окончанию работ

Исполнитель должен предоставить акты скрытых работ, сертификаты и паспорта на используемые материалы и оборудование, акты сдачи выполненных работ (форма КС-2), справку о стоимости выполненных работ (форма КС-3).

Источник

Приложение № 1_Тех.задание

к Извещению о проведении

на ремонт общественных колодцев с питьевой водой

Ремонт общественных колодцев с питьевой водой в поселке Удимский МО «Приводинское» в целях реализации муниципальной программы «Благоустройство населенных пунктов на территории муниципального образования «Приводинское», согласно настоящего технического задания в районах улиц Октябрьская, Железнодорожная, Гагарина. Без централизованного водоснабжения.

2.Место, сроки выполнение работ

2.1.Место выполнения работ: п.Удимский.

2.2.Срок выполнения работ: с момента подписания муниципального контракта до 31.08.2016.

3. Техника безопасности при производстве работ, требования к качеству и техническим характеристикам работ

3.1. Все работы должны быть выполнены согласно настоящему техническому заданию.

3.2.1. Обеспечить производство работ в полном соответствии с требованиями строительных норм, правил технической эксплуатации, с соблюдением норм пожарной безопасности, техники безопасности, охраны окружающей среды, зеленых насаждений и благоустройства.

При выполнении работ, подрядные организации руководствуются следующими нормативными документами и рекомендациями:

— СанПиН 3.05.04-85 «Наружные сети и сооружения водоснабжения и канализации».

— Закон РСФСР «О санитарно-эпидемиологическом благополучии населения» N 1034-1 от 19.04.92 г.

— СанПиН 2.1.4.544-96 «Питьевая вода и водоснабжение населенных мест.
Требования к качеству воды нецентрализованного водоснабжения. Санитарная охрана источников».

3.2.2. Обеспечить допуск к работе лиц, прошедших специальный инструктаж и обучение. При производстве работ необходимо использование защитных средств и спецодежды.

3.2.3. Места производства работ оградить в соответствии с требованиями ВСН 37-84.

3.2.4. Обеспечить сохранность инженерной инфраструктуры и существующих строительных конструкций в зоне производства работ.

3.3. Контроль выполнения работ Подрядчиком осуществляет представитель администрации МО «Приводинское», назначаемый распоряжением главы администрации МО «Приводинское» .

4.Требования к результатам работ и иные показатели, связанные с определением соответствия выполняемых работ потребностям заказчика (приемка работ)

4.1. По завершении работ, в установленные сроки, Подрядчик письменно извещает Заказчика о готовности объекта к сдаче в эксплуатацию и передает Заказчику исполнительную документацию в соответствии с выполненными работами.

Сдача объекта Подрядчиком в эксплуатацию и приемка его Заказчиком оформляется Актом приема-сдачи выполненных работ, подписанным обеими сторонами.

6.Приложения к Техническому заданию

6.1.Приложение №1 (Ведомость объемов работ).

Источник

Приложение №3 мк и тз

МУНИЦИПАЛЬНЫЙ КОНТРАКТ № ______

на выполнение подрядных работ по ремонту питьевых колодцев

на территории Лесозаводского городского округа Приморского края

Администрация Лесозаводского городского округа, именуемая в дальнейшем Заказчик, в лице главы администрации Лесозаводского городского округа Суханова Андрея Савельевича, действующего на основании Устава, с одной стороны, и _______________________________ , именуемое в дальнейшем Подрядчик в лице__________________, действующего на основании _________________________, с другой стороны, а вместе именуемые в дальнейшем Стороны, с соблюдением требований Гражданского кодекса Российской Федерации, Федерального закона от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» (далее — Федеральный закон № 44-ФЗ), в соответствии с Протоколом заседания Единой комиссии по проведению открытых конкурсов, аукционов, запросов котировок цен для муниципальных нужд администрации Лесозаводского городского округа от «_____» __________ 2016 года № _____, заключили настоящий муниципальный контракт (далее — Контракт) о нижеследующем:

1. Предмет Контракта и срок выполнения работы

1.1. В соответствии с настоящим Контрактом Подрядчик принимает на себя обязательства на выполнение работ по ремонту питьевых колодцев на территории Лесозаводского городского округа согласно техническому заданию (приложение 1), являющемся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

1.2. Срок выполнения работ: 14 календарных дней с момента заключения муниципального контракта.

1.3. Переход к другому лицу прав кредитора по Контракту без согласия должника не допускается.

2. Цена Контракта и условия взаиморасчетов Сторон

2.1. Цена Контракта установлена в рублях Российской Федерации.

2.2. Цена Контракта составляет: ________(_______) рублей, в том числе НДС .

В случае, если Контракт заключается с физическим лицом, за исключением индивидуального предпринимателя или иного занимающегося частной практикой лица, сумма подлежащая уплате физическому лицу уменьшается на размер налоговых платежей, связанных с оплатой контракта (с вознаграждения, подлежащего оплате физическому лицу, Заказчик обязан удержать и перечислить в бюджет налог на доходы физических лиц в размере 13%) Физическое лицо в этом случае самостоятельно уплачивает страховые взносы в государственные внебюджетные фонды (пенсионный фонд, фонд медицинского страхования, фонд социального страхования и т.д.)

2.3.Цена является твердой и определяется на весь срок исполнения Контракта за исключением случаев, предусмотренных Федеральным законом №44-ФЗ. В общую цену Контракта включены все расходы Подрядчика, необходимые для осуществления им своих обязательств по Контракту в полном объеме и надлежащего качества, в том числе все подлежащие уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи (если их оплата предусмотрена законодательством Российской Федерации) и иные расходы, связанные с исполнением Контракта.

2.4. Цена Контракта может быть снижена по соглашению Сторон без изменения предусмотренных Контрактом количества, качества выполняемых работ и иных условий Контракта.

2.5. Привлечение Подрядчиком к исполнению своих обязательств по Контракту других лиц (субподрядчиков) не влечет изменения стоимости работ по настоящему Контракту.

2.6. Оплата по Контракту осуществляется за счет средств Б юджета Лесозаводского городского округа, путем безналичного перечисления денежных средств с расчетного счета Заказчика на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней со дня подписания сторонами акта о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) .

2.7. При изменении реквизитов своего расчетного счета Подрядчик уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение 2 (двух) рабочих дней. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Контракта счет, несет Подрядчик.

2.8. Заказчик вправе приостановить оформление окончательного расчета за выполненные работы с Подрядчиком, если Подрядчиком не выполнены обязательства по настоящему Контракту.

2.9 . Заказчик предоставляет Подрядчику аванс в размере: ________ (_______________) рублей (30% от цены Контракта, указанной п. 2.2. настоящего Контракта). Аванс предоставляется в течение 5 (пяти) рабочих дней после подписания Сторонами Контракта.

3. Порядок и сроки приемки выполненной работы

3.1. Приемка выполненных работ, предусмотренных Контрактом, осуществляется Заказчиком или уполномоченным лицом Заказчика, действующего на основании доверенности.

3.2. В срок не позднее 3 дней со дня окончания выполнения работ, предусмотренных Контрактом, Подрядчик представляет Заказчику акт о приемке выполненных работ (форма КС-2), справки о стоимости выполненных работ и затрат (форма КС-3) и результаты лабораторных исследований на предмет соответствия требованиям СанПин.

3.3. Заказчик или уполномоченное лицо Заказчика (далее – Заказчик) обязуется осуществить с участием Подрядчика или представителя Подрядчика (далее – Подрядчик) приемку результата работы (осмотр, проверку и принятие) в течение 5 (Пяти) рабочих дней после получения извещения от Подрядчика о готовности результата работы к сдаче. Подрядчик обязан передать Заказчику вместе с результатом работы информацию, касающуюся эксплуатации или иного использования результата работы (при наличии).

3.4. Заказчик для проверки предоставленных Подрядчиком результатов, предусмотренных Контрактом, в части их соответствия условиям Контракта проводит экспертизу.

3.5. Экспертиза результатов, предусмотренных Контрактом, может проводиться Заказчиком своими силами или к ее проведению могут привлекаться эксперты, экспертные организации.

3.6. При выявлении нарушений требований условий Контракта, препятствующих приемке выполненных работ, оформляется акт с указанием выявленных недостатков, дефектов и сроков их устранения, который подписывается Заказчиком и Подрядчиком. При отказе от подписания акта Подрядчиком об этом делается отметка в акте.

3.7. Документом, подтверждающим приемку результатов выполненных работ, является акт о приемке выполненных работ (КС-2), подписанный Сторонами, в срок установленный Контрактом.

3.8. Риск случайной гибели или случайного повреждения результата выполненной работы до ее приемки Заказчиком несет Подрядчик. При просрочке передачи или приемки результата работы риски случайной гибели или случайного повреждения материалов, оборудования, а также результата выполненной работы несет Сторона, допустившая просрочку.

4. Гарантии качества

4.1. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, соответствие их сертификатам, техническим паспортам и другим документам, удостоверяющим качество материалов.

4.2. Гарантийный срок распространяется на Работы выполненные Подрядчиком по настоящему Контракту и составляет: 1 год с момента подписания Акта о приемке выполненных работ по окончательной приемке Работ.

4.3. Если в период гарантийного срока эксплуатации объекта обнаружатся дефекты, допущенные по вине Подрядчика, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с З аказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее пяти дней со дня получения письменного извещения от З аказчика . Гарантийный срок в этом случае устанавливается вновь в соответствии с условиями настоящего Контракта с момента устранения дефектов.

5. Ответственность Сторон

5.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Контракту Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

5.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе потребовать уплаты неустоек (штрафов, пеней).

5.2.1. Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Такая пеня устанавливается Контрактом в размере одной трехсотой действующей на дату уплаты пеней ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от не уплаченной в срок суммы.

5.2.2. Штрафы начисляются за ненадлежащее исполнение Заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, за исключением просрочки Заказчиком исполнения обязательств, предусмотренных Контрактом, в виде фиксированной суммы в размере: ____________ (__________) рублей _________ копеек (2,5% от цены Контракта, указанной п. 2.2. настоящего Контракта).

5.3. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных контрактом, а также в иных случаях неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Заказчик направляет Подрядчику требование об уплате неустоек (штрафов, пеней).

5.3.1.Пеня начисляется за каждый день просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства, и устанавливается в размере не менее чем одна трехсотая действующей на дату уплаты пени ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации от цены Контракта, уменьшенной на сумму, пропорциональную объему обязательств, предусмотренных Контрактом и фактически исполненных Подрядчиком и определяется по формуле:

П = (Ц — В) х С , где:

Ц — цена контракта;

В — стоимость фактически исполненного в установленный срок поставщиком Подрядчиком обязательства по контракту, определяемая на основании документа о приемке результатов выполнения работ, в том числе отдельных этапов исполнения контрактов;

С — размер ставки.

Размер ставки определяется по формуле:

С = Сцб x ДП , где:

С цб — размер ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени, определяемый с учетом коэффициента К;

ДП — количество дней просрочки.

Коэффициент К определяется по формуле:

К = ДП/ДК x 100% , где:

ДП — количество дней просрочки;

ДК — срок исполнения обязательства по контракту (количество дней).

При К, равном 0 — 50 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,01 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 50 — 100 процентам, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,02 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

При К, равном 100 процентам и более, размер ставки определяется за каждый день просрочки и принимается равным 0,03 ставки рефинансирования, установленной Центральным банком Российской Федерации на дату уплаты пени.

5.3.2. Штрафы начисляются за неисполнение или ненадлежащее исполнение Подрядчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, за исключением просрочки исполнения Подрядчиком обязательств (в том числе гарантийного обязательства), предусмотренных Контрактом, в виде фиксированной суммы в размере : ________ (_______________) рублей ________ (10% от цены Контракта, указанной п. 2.2. настоящего Контракта).

5.4. Сторона освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пени), если докажет, что неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства, предусмотренного контрактом, произошло вследствие непреодолимой силы или по вине другой стороны.

5.5. В случае причинения вреда жизни или здоровью физических лиц, имуществу физических или юридических лиц в результате несоответствия выполненных работ требованиям норм действующего законодательства, Подрядчик обеспечивает возмещение такого вреда в полном объеме и за свой счет.

5.6. Подрядчик несет ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по Контракту, которые выполнены привлеченными им другими лицами (субподрядчиками).

6. Права и обязанности Сторон

6.1. Заказчик имеет право:

6.1.1. Назначить уполномоченное лицо, действующее на основании доверенности от имени Заказчика при приемке выполненных работ, предусмотренных Контрактом, включая проведение экспертизы результатов выполненной работы, с правом подписи акта о приемке выполненных работ по унифицированной форме КС-2.

6.1.2. Не оплачивать работы и расходы Подрядчика при некачественном (с нарушением технологии) выполнении работ.

6.1.3. Устанавливать Подрядчику срок устранения допущенных недостатков.

6.1.4. Отказаться от приемки результата работ в случае обнаружения недостатков.

6.2. Заказчик обязан:

6.2.1. Принять и оплатить в сроки и в порядке, предусмотренном настоящим Контрактом, качественно выполненные Подрядчиком работы.

6.2.2. Провести в соответствии с требованиями Федерального закона № 44-ФЗ экспертизу предоставленных Подрядчиком результатов выполненных работ, предусмотренных Контрактом, на соответствие условиям Контракта.

6.3. Подрядчик обязан:

6.3.1. Выполнять работы по Контракту в соответствии с Техническим заданием (приложение 1), являющимся неотъемлемой частью настоящего Контракта.

6.3.2. Использовать при выполнении работ товары (материалы) надлежащего качества, соответствующие государственным стандартам, обеспеченные соответствующими сертификатами.

6.3.3. Приглашать Заказчика для освидетельствования скрытых работ, подлежащих освидетельствованию.

6.3.4. Исполнять получаемые в ходе работы указания Заказчика, если таковые не противоречат условиям Контракта.

6.3.5. Немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работу при обнаружении неблагоприятных или иных, независящих от Подрядчика обстоятельств, которые грозят годности выполняемой работы, либо создают невозможность ее завершения в срок.

6.3.6. Обеспечить на месте выполнения работ проведение всех необходимых мероприятий по технике безопасности, рациональному использованию территории, охране окружающей среды, противопожарной безопасности, а также по ограждению рабочих мест, организации безопасности

6.3.7. Своевременно предоставлять достоверную информацию о ходе исполнения своих обязательств, в том числе о сложностях, возникающих при исполнении Контракта.

6.3.8. Своими силами и за свой счет в установленный Заказчиком срок исправить выявленные недостатки.

6.3.9. Не использовать в ходе выполнения работ материалы и механизмы, если это может привести к нарушению требований нормативных документов, обязательных для Сторон, в том числе по охране окружающей среды и безопасности работ на объекте.

6.3.10. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Контрактом.

6.4. Подрядчик имеет право:

6.4.1. Самостоятельно определять способ выполнения порученных ему работ и количество необходимого персонала в пределах утвержденной сметы.

7. Срок действия Контракта

7.1. Настоящий Контракт вступает в силу с момента его заключения и действует в течение 14 календарных дней с момента заключения муниципального контракта, а в части расчетов и гарантийных обязательств, обязательств по возмещению убытков и выплате неустойки (штрафов, пеней) — до полного их исполнения Сторонами.

7.2. Окончание срока действия Контракта не освобождает Стороны от ответственности за его нарушение.

8. Обстоятельства непреодолимой силы

8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если такое неисполнение явилось следствием непреодолимой силы (форс-мажора), возникшей после заключения настоящего Контракта. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся: землетрясение, наводнение, иные стихийные бедствия, забастовка и другие события, препятствующие полному или частичному исполнению обязательств по настоящему Контракту и не подлежащие разумному контролю Сторон.

8.2. Сторона, которая не исполняет своего обязательства вследствие действия непреодолимой силы, должна незамедлительно известить другую Сторону о таких обстоятельствах и их влиянии на исполнение обязательств по Контракту.

8.3. Обязанность доказывать обстоятельства непреодолимой силы лежит на Стороне, не выполнившей свои обязательства.

9. Разрешение споров

9.1. В случае возникновения любых противоречий, претензий и разногласий, а также споров, связанных с исполнением настоящего Контракта, Стороны предпринимают усилия для их урегулирования в добровольном порядке путем переговоров.

9.2. При возникновении между Сторонами спора по поводу недостатков выполненных работы, и невозможности урегулирования этого спора путем переговоров, по требованию любой из Сторон может быть назначена экспертиза. Расходы на проведение экспертизы несет Сторона, потребовавшая ее назначения, а если она назначена по соглашению сторон, — обе Стороны поровну.

9.3. В случае невыполнения Сторонами своих обязательств и не достижении взаимного согласия споры по настоящему Контракту разрешаются в Арбитражном суде Приморского края в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.

10 . Порядок изменения Контракта

10.1. При заключении и исполнении Контракта изменение его условий не допускается, за исключением случаев, предусмотренных статьями 34, 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

10.2. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика за исключением случая, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.

10.3. При исполнении Контракта по согласованию Заказчика с Подрядчиком допускается выполнение работ, качество, технические и функциональные характеристики (потребительские свойства) которых являются улучшенными по сравнению с качеством и соответствующими техническими и функциональными характеристиками, указанными в Контракте.

10.4. Все изменения и дополнения к настоящему Контракту оформляются в письменном виде путем подписания Сторонами дополнительных соглашений к Контракту, которые вступают в силу с момента их подписания Сторонами и становятся неотъемлемыми частями Контракта.

11. Порядок расторжения Контракта

11.1. Расторжение Контракта допускается по соглашению Сторон, по решению суда, в случае одностороннего отказа Стороны Контракта от исполнения Контракта в соответствии с гражданским законодательством, Федеральным законом № 44-ФЗ.

11.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон оформляется соглашением о расторжении в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по Контракту не возможно или нецелесообразно. При этом оформление Сторонами соглашения о расторжении Контракта не освобождает их от обязанности урегулирования взаимных расчетов.

11.3. Заказчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Заказчика осуществляется в соответствии с частями 10-16 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.4. Подрядчик вправе принять решение об одностороннем отказе от исполнения Контракта по основаниям, предусмотренным Гражданским кодексом Российской Федерации для одностороннего отказа от исполнения отдельных видов обязательств. Принятие решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта Подрядчиком осуществляется в соответствии с частями 20-22 статьи 95 Федерального закона № 44-ФЗ.

11.5. При расторжении Контракта в связи с односторонним отказом Стороны Контракта от исполнения Контракта другая Сторона Контракта вправе потребовать возмещения только фактически понесенного ущерба, непосредственно обусловленного обстоятельствами, являющимися основанием для принятия решения об одностороннем отказе от исполнения Контракта.

12. Заключительные положения

12.1. Контракт заключен в форме электронного документа, подписанного усиленными электронными подписями Сторон, в порядке, предусмотренном статьей 70 Федерального закона № 44-ФЗ. По обоюдному согласию Стороны также вправе дополнительно оформить настоящий Контракт в письменном виде в 2 (двух) экземплярах, по одному для каждой из Сторон.

12.2. Все уведомления Сторон, связанные с исполнением настоящего Контракта, направляются в письменной форме по почте заказным письмом по почтовому адресу Стороны, указанному в разделе «Реквизиты и подписи Сторон» настоящего Контракта, или с использованием факсимильной связи, электронной почты с последующим представлением оригинала либо с курьером с получением под расписку полномочными сотрудниками получателя. В случае направления уведомлений с использованием почты уведомления считаются полученными Стороной в день фактического получения, подтвержденного отметкой почты. В случае отправления уведомлений посредством факсимильной связи и электронной почты уведомления считаются полученными Стороной в день их отправки.

12.3. По вопросам, не урегулированным в настоящем Контракте, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.

12.4. К настоящему Контракту прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:

Источник

Читайте также:  Договор гпх образец ремонт
Оцените статью