Типовой договор ремонта мебели

Договор оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

  1. Предмет договора
  2. Права и обязанности сторон
  3. Порядок расчетов и стоимость работ
  4. Порядок и сроки выполнения работ, условия сдачи-приемки
  5. Ответственность сторон
  6. Форс-мажорные обстоятельства
  7. Порядок разрешения споров
  8. Заключительные положения
  9. Юридические адреса и банковские реквизиты сторон
  10. Подписи сторон

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из ______________________________ (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: ______________________________.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1. Исполнитель обязан:

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2. Заказчик обязан:

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4. Заказчик имеет право:

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3. ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ И СТОИМОСТЬ РАБОТ

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет __________ рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение __________ банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере __________ % от Цены договора.

3.2.2. В течение __________ банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере __________% от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4. ПОРЯДОК И СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ, УСЛОВИЯ СДАЧИ-ПРИЕМКИ

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет __________ дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за __________ дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение __________ месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6. ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде ____________________.

8. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Источник

Договор на перетяжку мягкой мебели образец

Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Договор на перетяжку мягкой мебели образец». Также Вы можете бесплатно проконсультироваться у юристов онлайн прямо на сайте.

Модель автомобиля ГАЗель , Соболь Двигатель ЗМЗ 405-406 Материал сталь 08 ПC, используется для изготовления высококачественных выхлопных систем. Дополнительные сведения под один датчика кислорода, при установке Вам потребуется замена программы в ЭБУ. Размеры диаметр первичных труб 43 мм, , диаметр вторичных труб 51 мм, выход на 63 мм, толщина стенки 1,5 мм.

Образец договора оказания услуг по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели, заключаемый между юридическими лицами.

ДОГОВОР ОКАЗАНИЯ УСЛУГ

1.1. Предметом настоящего Договора является оказание Исполнителем услуг (далее Работы) по ремонту, реставрации и перетяжки обивки мебели Заказчика, состоящей из (далее Мебель), а Заказчик обязуется принять и оплатить выполненные Работы.

1.2 Выполнение Работ осуществляется Исполнителем с использованием собственных материалов, а именно: .

2.1.1. нести полную материальную ответственность за сохранность Мебели Заказчика;

2.1.2. выполнить Работы в срок, указанный в п.4.1 настоящего Договора;

2.1.3. передать результат Работ Заказчику в согласованное время;

2.1.4. безвозмездно и в кратчайшие сроки исправить все выявленные недостатки;

2.1.5. своими силами и средствами выполнить Работы, не передавая их третьим лицам;

2.1.6. при обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству или прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок, немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ;

2.2.1. оплатить Работы в порядке, предусмотренном в разделе 3 настоящего Договора;

2.2.2. присутствовать лично или обеспечить присутствие своего представителя во время сдачи – приемки имущества;

2.3. Исполнитель имеет право:

2.3.1. Досрочно выполнить Работы и предъявить их Заказчику.

2.4.1. в любое время до окончания Работ отказаться от исполнения настоящего Договора, если во время выполнения работы станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом и в установленные сроки.

3.1. Общая стоимость Работ по настоящему Договору (Цена Договора) составляет рублей, включая НДС.

3.2. Все платежи осуществляются в рублях РФ в следующем порядке:

3.2.1. В течение банковских дней с даты подписания настоящего Договора Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя аванс в размере % от Цены договора.

3.2.2. В течение банковских дней после выполнения Работ по настоящему Договору и подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных Работ Заказчик перечисляет на расчетный счет Исполнителя оставшуюся сумму.

3.2.3. Основанием для перечисления денежных средств является подписанный Договор, и счет на оплату.

3.2.4. Исполнитель выплачивает Заказчику неустойку в размере % от Цены Договора за каждый день просрочки выполнения Работ.

4.1. Срок выполнения Работ по настоящему Договору составляет дней с момента передачи по Акту приема-передачи Мебели Исполнителю и выполнения Заказчиком условий п.3.2.1. настоящего Договора.

4.2. Если по инициативе Заказчика срок возврата выполненной Работы откладывается, то новую дату возврата, при условии выполнения Заказчиком п.3.2.3 настоящего Договора, необходимо согласовать не менее чем за дней.

4.3. В случае приостановления Работ, согласно п.2.1.6, срок выполнения Работ продлевается на время такой приостановки.

4.4. Заказчик обязан осмотреть и принять результат Работ, и в случае обнаружения недостатков, немедленно заявить об этом Исполнителю.

4.5. Доставку и возврат Мебели осуществляет Исполнитель собственными средствами и силами, без привлечения Заказчика.

5.1. Исполнитель гарантирует высокое качество выполнения Работ и используемых материалов;

5.2. За не обеспечение сохранности принятого для выполнения Работ имущества Заказчика Исполнитель несет полную материальную ответственность.

5.3. Исполнитель предоставляет гарантию на выполненные Работы в течение месяцев, с момента подписания Сторонами Акта сдачи-приемки выполненных работ.

5.4. Гарантийный случай наступает только при обнаружении скрытого производственного недостатка и/или дефекта использованных материалов. В случае механического повреждения или использования Мебели не по назначению, Исполнитель снимает с себя гарантийные обязательства.

6.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему договору, если такое неисполнение явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после заключения договора в результате событий чрезвычайного характера, которые Сторона не смогла ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами.

6.2. К обстоятельствам непреодолимой силы относятся события, на которые заинтересованная Сторона не может оказывать влияние и за возникновение которых не несет ответственность, например, землетрясение, наводнение, а также забастовка, постановления правительства или распоряжения государственных органов, военные действия любого характера, препятствующие выполнению, предмета настоящего Договора.

7.1. Все споры, возникшие между Сторонами по настоящему договору или в связи с ним, разрешаются путем переговоров между Сторонами.

7.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров они подлежат рассмотрению в арбитражном суде .

8.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания и действует до окончания гарантийного срока.

8.2. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из Сторон.

Договор на оказание услуг по перетяжке мягкой мебели.

Оказания бытовых услуг по перетяжке мягкой мебели

г. Ростов-на-Дону «___» _____________ 201__ г.

_______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Шурховецкий Игорь Валентинович действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП № 315619600028441, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется произвести работы по перетяжке (замене обивки) мягкой мебели,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________согласно предварительной договоренности. По условиям настоящего Договора и согласованному графику выполнения работ, а Заказчик обязуется оплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять результат работ.
1.2. Выполнение Работ по обивке осуществляется «Исполнителем» на дому у заказчика, с использованием собственных расходных материалов. Пошив новых чехлов производится на оборудовании и территории Исполнителя, с использованием собственных расходных материалов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы лично, или обеспечить присутствие своего представителя, имеющего при себе Доверенность, подписанную Заказчиком, согласно графику выполнения работ настоящего Договора.
2.1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.3. В случае возникновения дополнительных работ и затрат, не учтённых сметой на выполняемые работы, расходы, возникшие по желанию Заказчика, подписать с Подрядчиком дополнение к данному Договору, учитывающее дополнительные затраты и продление срока исполнения работ по Договору.
2.1.4 Заказчик обязан выбрать артикул и цвет обивочного материала, и несет полную ответственность за свой выбор.

2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.3. Обязанности Исполнителя.

2.3.1. В установленные сроки выполнить ремонт изделия, с соответствующим качеством, и передать его Заказчику.
2.3.2. Безвозмездно и в кротчайшие сроки исправить все выявленные недостатки.
2.3.3. Своими силами и средствами выполнить работы, не передовая их третьим лицам.
2.3.4 При обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству и прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок. Немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ.
.
2.4.Права Исполнителя

2.4.1. В случае невыполнения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе приостановить работы для согласования с Заказчиком возможности дальнейшего выполнения ремонтных работ.
2.4.2. Исполнитель имеет право на досрочное выполнение Работ, и предъявить их Заказчику.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в течении 27 рабочих дней, со дня подписания Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с Графиком выполнения работ.
4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами итогового акта сдачи-приемки работ.
4.3. Вышеуказанный Акт сдачи-приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5.1. Общая стоимость работ составляет: __________________ рублей, (________________________________________________________ тысяч рублей РФ.)
Утверждённые Договором расценки на выполнение работ изменению в одностороннем порядке не подлежат.
5.2. Авансируемая сумма от общей стоимости Договора составляет -__________ рублей РФ ( _________________________________________________ рублей РФ).
5.3 Окончательный расчет в размере _____________ рублей РФ (__________________________________________________ рублей) оплачивается Заказчиком по завершении работ, после подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.4. Стоимость работ, указанная в настоящем Договоре изменению не подлежит.

6.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное исполнение работ.
6.3. В случае нарушения пунктов Договора Заказчиком, повлекших за собой неисполнения условий Договора Исполнителю выплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, если задержка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.
6.4. В случае задержки исполнения работ Заказчику Исполнителем выплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, если задержка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев и исчисляется с момента полной оплаты заказа и подписания акта приема-сдачи Заказчиком.
7.2. Срок для устранения недостатков в период гарантийного срока составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня поступления в адрес Исполнителя заявки от Заказчика.
7.3. Самостоятельное внесение Заказчиком изменений, естественный износ и дефекты, вызванные механическим, химическим, термическим воздействием или вследствие контакта с какими либо жидкостями гарантией не обеспечиваются.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием природных явлений, действием внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение), за которые стороны, не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.
8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления авансового платежа на счет исполнителя и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно:
9.2.1. По письменному соглашению сторон.
9.2.2. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
9.2.3. В случаях нарушения Заказчиком или Подрядчиком условий настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. При невозможности урегулировать в процессе переговоров спорных вопросов все споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Обивочный материал:__________________________________________________
Заказчик несет полную ответственность за цвет и качество выбранного им материала. При совпадении материала с заявленным в настоящем Договоре претензии к расцветке и качеству не принимаются.

Шурховецкий И.В. ___________________________________
ИНН 616 511528210
ОГРНИП 315619600028441 _________________________________________
8-(863) 241-05-33
Г.Ростов-на-Дону _________________________________________

Договор на оказание услуг по перетяжке мягкой мебели.

Оказания бытовых услуг по перетяжке мягкой мебели

г. Ростов-на-Дону «___» _____________ 201__ г.

_______________________________________________________________ именуемый в дальнейшем «Заказчик» с одной стороны, и Шурховецкий Игорь Валентинович действующий на основании свидетельства о государственной регистрации ОГРНИП № 315619600028441, именуемый в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые Стороны, а по отдельности – Сторона, заключили настоящий договор о нижеследующем:

1.1. Исполнитель обязуется произвести работы по перетяжке (замене обивки) мягкой мебели,_____________________________________________________________________________________________________________________________________________согласно предварительной договоренности. По условиям настоящего Договора и согласованному графику выполнения работ, а Заказчик обязуется оплатить обусловленную настоящим Договором цену и принять результат работ.
1.2. Выполнение Работ по обивке осуществляется «Исполнителем» на дому у заказчика, с использованием собственных расходных материалов. Пошив новых чехлов производится на оборудовании и территории Исполнителя, с использованием собственных расходных материалов.

2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН

2.1.1. Заказчик обязуется принять выполненные работы лично, или обеспечить присутствие своего представителя, имеющего при себе Доверенность, подписанную Заказчиком, согласно графику выполнения работ настоящего Договора.
2.1.2. Заказчик обязуется оплатить выполненные работы в размере, в сроки и в порядке, предусмотренные настоящим Договором.
2.1.3. В случае возникновения дополнительных работ и затрат, не учтённых сметой на выполняемые работы, расходы, возникшие по желанию Заказчика, подписать с Подрядчиком дополнение к данному Договору, учитывающее дополнительные затраты и продление срока исполнения работ по Договору.
2.1.4 Заказчик обязан выбрать артикул и цвет обивочного материала, и несет полную ответственность за свой выбор.

2.2.1. Заказчик вправе в любое время проверять ход и качество работы, выполняемой Подрядчиком.

2.3. Обязанности Исполнителя.

2.3.1. В установленные сроки выполнить ремонт изделия, с соответствующим качеством, и передать его Заказчику.
2.3.2. Безвозмездно и в кротчайшие сроки исправить все выявленные недостатки.
2.3.3. Своими силами и средствами выполнить работы, не передовая их третьим лицам.
2.3.4 При обнаружении не зависящих от Исполнителя обстоятельств, которые грозят качеству и прочности результатов выполняемых Работ, либо создают невозможность завершения их в установленный срок. Немедленно предупредить об этом Заказчика и до получения от него указаний приостановить выполнение Работ.
.
2.4.Права Исполнителя

2.4.1. В случае невыполнения Заказчиком условий Договора Исполнитель вправе приостановить работы для согласования с Заказчиком возможности дальнейшего выполнения ремонтных работ.
2.4.2. Исполнитель имеет право на досрочное выполнение Работ, и предъявить их Заказчику.

3.1. Работы, предусмотренные настоящим Договором, осуществляются Исполнителем в течении 27 рабочих дней, со дня подписания Договора.

4. ПОРЯДОК ПРИЕМКИ РАБОТ
4.1. Приёмка работ осуществляется Заказчиком, в соответствии с Графиком выполнения работ.
4.2. Работы считаются принятыми с момента подписания сторонами итогового акта сдачи-приемки работ.
4.3. Вышеуказанный Акт сдачи-приемки подписывается сторонами. При отказе от подписания акта кем-либо из сторон об этом делается отметка в акте. Основания для отказа излагаются отказавшимся лицом в акте, либо для этого составляется отдельный документ.

5.1. Общая стоимость работ составляет: __________________ рублей, (________________________________________________________ тысяч рублей РФ.)
Утверждённые Договором расценки на выполнение работ изменению в одностороннем порядке не подлежат.
5.2. Авансируемая сумма от общей стоимости Договора составляет -__________ рублей РФ ( _________________________________________________ рублей РФ).
5.3 Окончательный расчет в размере _____________ рублей РФ (__________________________________________________ рублей) оплачивается Заказчиком по завершении работ, после подписания Акта сдачи-приемки работ.
5.4. Стоимость работ, указанная в настоящем Договоре изменению не подлежит.

6.1. Исполнитель несет ответственность за некачественное исполнение работ.
6.3. В случае нарушения пунктов Договора Заказчиком, повлекших за собой неисполнения условий Договора Исполнителю выплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы задолженности за каждый день просрочки, если задержка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.
6.4. В случае задержки исполнения работ Заказчику Исполнителем выплачивается неустойка в размере 0,01% от суммы Договора за каждый день просрочки, если задержка не вызвана обстоятельствами непреодолимой силы.

7. ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

7.1. Гарантийный срок на выполненные работы составляет 12 месяцев и исчисляется с момента полной оплаты заказа и подписания акта приема-сдачи Заказчиком.
7.2. Срок для устранения недостатков в период гарантийного срока составляет 20 (двадцать) календарных дней со дня поступления в адрес Исполнителя заявки от Заказчика.
7.3. Самостоятельное внесение Заказчиком изменений, естественный износ и дефекты, вызванные механическим, химическим, термическим воздействием или вследствие контакта с какими либо жидкостями гарантией не обеспечиваются.

8. НЕПРЕОДОЛИМАЯ СИЛА (ФОРС-МАЖОРНЫЕ ОБСТОЯТЕЛЬСТВА)

8.1. Стороны, освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если неисполнение договора явилось следствием природных явлений, действием внешних, объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы (пожар, наводнение, землетрясение), за которые стороны, не отвечают и предотвратить неблагоприятное воздействие которых, они не имеют возможности.
8.2. Стороны несут ответственность за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору при наличии вины только в случаях, предусмотренных законом или настоящим договором.

9. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента поступления авансового платежа на счет исполнителя и действует до полного исполнения сторонами своих обязательств по Договору.
9.2. Настоящий Договор, может быть, расторгнут досрочно:
9.2.1. По письменному соглашению сторон.
9.2.2. В иных случаях, предусмотренных законом или соглашением сторон.
9.2.3. В случаях нарушения Заказчиком или Подрядчиком условий настоящего Договора.

10. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ
10.1. Все споры и разногласия, которые могут возникнуть между сторонами, будут разрешаться путем переговоров.
10.2. При невозможности урегулировать в процессе переговоров спорных вопросов все споры разрешаются в Арбитражном суде по месту нахождения истца.

11. ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ
11.1. Во всем остальном, что не предусмотрено настоящим договором, стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
11.2. Любые изменения и дополнения к настоящему договору действительны при условии, если они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями сторон.
11.3. Все уведомления и сообщения должны направляться в письменной форме.
11.4. Настоящий договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному экземпляру для каждой из сторон.

Обивочный материал:__________________________________________________
Заказчик несет полную ответственность за цвет и качество выбранного им материала. При совпадении материала с заявленным в настоящем Договоре претензии к расцветке и качеству не принимаются.

Шурховецкий И.В. ___________________________________
ИНН 616 511528210
ОГРНИП 315619600028441 _________________________________________
8-(863) 241-05-33
Г.Ростов-на-Дону _________________________________________

Договор на изготовлению мягкой мебели

Диваны прямые

угловые, радиусные

Кресла, пуфы, кушетки

Компания «Мебельарт» занимается изготовлением мягкой мебели на заказ. Это значит, что изготовление мебели производится после согласования с заказчиком всех нюансов и пожеланий к будущей мебели. Все детали фиксируются в официальном договоре. Ниже вы можете ознакомиться с образцом договора на изготовление мебели.

Перед принятием заказа на изготовление мягкой мебели мы заключаем договор с нашими клиентами. В договоре указываются технические параметры мебели(цвет, материал, размеры, конфигурация..), стоимость изготовления, сумма предоплаты( как правило 50%), сроки изготовления. В стоимость заказа входит изготовление, доставка, подъем и сборка мебели.

Сроки изготовления мягкой мебели зависят от сложности и объемов заказа. Наша компания дает гарантию на качество нашей мебели

Источник

Читайте также:  Ford fusion ремонт вентилятора обдува
Оцените статью