Договор оказания услуг по ремонту деталей и узлов автомобильных двигателей
оказания услуг по ремонту деталей и узлов автомобильных двигателей
г. Москва «___» ______________ 2012 г.
__________________________________________________________, в лице ________________________
________________________________________, действующего на основании _________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с одной стороны, и ГУП Автокомбинат «Мосавтосантранс», . Б., действующего на основании Устава, именуемое в дальнейшем «Заказчик», с другой стороны, заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. «Исполнитель» обязуется по заданию «Заказчика» осуществлять ремонт деталей и узлов автомобильных двигателей (далее ремонт), принадлежащих «Заказчику» на правах собственности.
1.2. «Заказчик» обязуется обеспечить оплату за ремонт в установленном договором порядке, форме и размере.
1.3. «Заказчик» вправе увеличить или уменьшить объемы работ, указанные в настоящем договоре.
2. Цена договора
2.1. Общая сумма настоящего договора в соответствии c Актом заседания комиссии по рассмотрению и оценке оферт от «___» _______________ 20___ г. № ________ составляет ____________ руб. 00 коп. (_______________), в том числе НДС 18%.
2.2. Стоимость ремонта по отдельным видам работ определяется согласно Спецификациям (Приложение и Приложение ).
2.3. Материалы и запасные части, необходимые для ремонта, поставляются «Исполнителем» и их стоимость входит в стоимость ремонта.
3. Условия договора
3.1. Прием деталей и узлов в ремонт осуществляется по заказ-наряду на каждую партию, где указывается перечень выполняемых работ, комплектность, видимые дефекты и повреждения, перечень материалов и запасных частей, необходимых для ремонта.
3.2. Ремонт осуществляется на производственных площадях «Исполнителя».
3.3. Доставка деталей и узлов к «Исполнителю» и от «Исполнителя» осуществляется силами «Заказчика» и за его счет.
3.4. Срок выполнения ремонта согласуются сторонами в каждом конкретном случае и отражаются в оформляемом заказ-наряде, но не может составлять более 60 рабочих дней.
3.5. «Исполнитель» самостоятельно определяет порядок выполнения согласованных в заказ-наряде работ по ремонту.
3.6. «Исполнитель» принимает детали и узлы двигателей автомобилей для выполнения ремонта, являющегося предметом настоящего договора, после подписания данного договора и согласованного сторонами заказ-наряда.
4. Обязанности сторон
4.1. Исполнитель обязан:
4.1.1. Качественно оказывать услуги по ремонту в объемах, определяемых заказ-нарядом, в соответствии с установленными нормативными и методическими документами.
4.1.2. Предоставлять по требованию «Заказчика» требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества оказываемых услуг.
4.1.3. Своевременно информировать «Заказчика» обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе оказания услуг, препятствующих их выполнению и необходимости, вследствие этого, изменения перечня работ для дополнительного согласования с «Заказчиком». При этом «Исполнитель» продолжает выполнение работ только после письменного согласования изменений с Заказчиком.
4.1.4. По желанию «Заказчика» обеспечить присутствие представителей «Заказчика» в технологических помещениях «Исполнителя» для контроля за ходом и качеством выполняемых по настоящему договору работ.
4.1.5. Обеспечить соблюдение представителями «Заказчика», находящимися в технологических помещениях «Исполнителя», установленных правил техники безопасности.
4.1.6. Своевременно информировать Заказчика о временном приостановлении деятельности предприятия для проведения санитарных, ремонтных и иных мероприятий и времени возобновления дальнейшей работы предприятия.
4.1.7. Нести полную ответственность за сохранность деталей и узлов сданных в ремонт «Заказчиком» в течение всего срока ремонта.
4.2. Исполнитель имеет право:
4.2.1. Самостоятельно определять способы выполнения согласованных в заказ-наряде работ.
4.2.2. Требовать оплаты оказанных услуг в соответствии с их объемом и качеством
4.2.3. Приостанавливать работы по настоящему договору в случае несвоевременной оплаты выставленных «Исполнителем» счетов на основании согласованных сторонами заказ-нарядов;
4.2.4. По письменному согласованию с «Заказчиком» привлекать, в случае необходимости, третьих лиц для выполнения определенных видов работ.
4.3. Заказчик обязан:
4.3.1. После установки отремонтированных деталей и узлов на двигатель (сборки двигателя) выполнять все требования инструкции по эксплуатации автомобиля, разработанные предприятием-изготовителем, выполнять указания и следовать рекомендациям «Исполнителя» по правильной эксплуатации, срокам и порядку технического обслуживания, регламентных и иных работ, определяющих техническое состояние автомобилей «Заказчика» (в той части, что касается двигателя автомобиля).
4.3.2. В случае нарушения «Заказчиком» п. 4.3.1. настоящего договора «Исполнитель» не несет ответственности за безотказную работу деталей и узлов, установленных на двигатель после ремонта.
4.3.3. Своевременно в полном объеме производить расчеты с «Исполнителем» за оказанные им услуги.
4.3.4. В случае досрочного расторжения настоящего договора, независимо от причин расторжения, а также по окончании срока действия настоящего договора, «Заказчик» обязан оплатить фактически выполненные «Исполнителем» работы.
4.4. Заказчик имеет право:
4.4.1. Требовать от «Исполнителя» качественного оказания услуг по ремонту.
4.4.2. Проверять ход и качество работ по настоящему договору, не вмешиваясь в деятельность «Исполнителя» и соблюдая правила техники безопасности, установленные на предприятии «Исполнителя».
4.4.3. Отказаться частично или полностью от услуг «Исполнителя», в случае выявленных в ходе проверки «Заказчиком» неисполнения или некачественного исполнения оказываемых услуг, уведомив об этом «Исполнителя» письменно и согласовать с «Исполнителем» изменение стоимости оказываемых услуг, определенных в заказ-наряде.
4.4.4. Детали и узлы, прошедшие ремонт, выдаются «Заказчику» от «Исполнителя» на основании доверенности на право получения их из ремонта.
5. Гарантийные обязательства
5.1. На выполненные работы по ремонту «Исполнителем» устанавливается срок претензии 30 рабочих дней с момента приемки (до установки детали в двигатель).
6. Расчеты по договору
6.1. Расчеты за оказанные услуги производятся путем перечисления денежных средств, в рублях, на расчетный счет «Исполнителя», согласно выставленным счетам.
6.2. Все расчеты по настоящему договору производятся «Заказчиком» в течение 5-ти ( пяти) календарных дней, со дня получения конкретной партии деталей и узлов двигателей автомобилей согласно оформленному заказ-наряду.
7. Порядок урегулирования возможных споров
7.1. Все споры и разногласия, возникающие при исполнении настоящего договора, Стороны будут стремиться урегулировать путем переговоров между ними.
7.2. Споры и разногласия, неурегулированные путем переговоров, подлежат разрешению в арбитражном суде г. Москвы.
8. Изменение, расторжение договора и срок его действия
8.1. Любые изменения и дополнения к договору будут действительны только в том случае, если они совершены в письменной форме и подписаны Сторонами.
8.2. Договор вступает в силу с даты его подписания Сторонами и действует до момента исполнения Сторонами своих обязательств по нему.
9. Заключительные положения
9.1. Все приложения и дополнения к настоящему Договору являются его неотъемлемыми частями и составляют с ним единое целое.
9.2. Все пункты настоящего договора являются существенными, подписание «Заказчиком» настоящего договора является одобрением и согласием с его стороны со всеми его условиями.
9.3. Договор составлен и подписан в двух экземплярах на русском языке, по одному для каждой из Сторон, с равной юридической силой каждого экземпляра.
9.4. При изменении юридических адресов, банковских реквизитов, а также иных, влияющих на исполнение Договора обстоятельств, стороны незамедлительно информируют об этом друг друга.
К настоящему договору прилагаются:
Приложение – Спецификация на ремонт деталей и узлов двигателей автомобилей отечественного производства;
Приложение – Спецификация на ремонт деталей и узлов двигателей автомобилей зарубежного производства.
Источник
Договор подряда на ремонт автомобиля
Договор подряда на ремонт автомобиля номер договора nomer
Место подписания mesto_p
Укажите полное ФИО заказчика name1 , действующ как физическое лицо (далее – «Заказчик«), с одной стороны, и
Индивидуальный предприниматель укажите полное ФИО подрядчика name6 , зарегистрированн в реестре индивидуальных предпринимателей под № укажите ОГРНИП ogrnip2 (далее – «Подрядчик«), с другой стороны,
вместе именуемые «Стороны«, а индивидуально – «Сторона«, заключили настоящий договор подряда на ремонт автомобиля (далее – «Договор«) о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. В соответствии с Договором Подрядчик обязуется в установленный срок выполнить работы, а Заказчик обязуется принять и оплатить работы в отношении следующего транспортного средства (далее – «Автомобиль«):
1.1.1. Государственный номер: укажите гос.номер автомобиля raboti_avto1
1.1.2. Марка и модель: укажите марку и модель raboti_avto2
1.1.3. Год выпуска: укажите год выпуска raboti_avto3
1.2. Подрядчик осуществляет ремонт Автомобиля в виде подробно опишите осуществляемые работы raboti_podryad (далее – «Работы«).
1.2. Подрядчик выполняет Работы лично. Привлечение субподрядчика невозможно.
1.3. Работы выполняются Подрядчиком на территории Заказчика: укажите адрес выполнения работ podryadavto_21 .
1.4. Автомобиль предоставляется Подрядчику в момент подписания Сторонами Договора.
2. Сроки выполнения работ
2.1. Сроки выполнения Работ по Договору:
2.1.1. Начало выполнения Работ: г.
2.1.2. Завершение выполнения Работ: г.
3. Запасные части и расходные материалы
1.7. При выполнении Работ Подрядчик использует следующие : укажите наименование запасных частей и (или) расходников и их количество podryad_2 .
3.1. Используемые предоставляет Заказчик в момент передачи Автомобиля .
3. Стоимость работ
3.1. Полная стоимость Работ составляет укажите стоимость работ цифрами summa рублей .
3.2. НДС не облагается на основании 346.11 НК РФ free_nds .
3.3. Заказчик оплачивает Работы после их выполнения и подписания Сторонами акта выполненных работ в размере укажите стоимость работ цифрами summa рублей в течение 5 podryad_srok_oplata .
3.4. Способ оплаты Работ: передача Заказчиком наличных денежных средств Подрядчику. При получении наличных денежных средств Подрядчик составляет расписку (иной подтверждающий документ) о получении денежных средств с указанием размера полученных денежных средств, даты получения денежных средств и вручает его Заказчику.
4. Порядок сдачи и приемки работ
4.1. Приемка результата Работ подтверждается подписанием Сторонами акта выполненных Работ (Приложение – Акт выполненных работ), который оформляется в следующем порядке:
4.1.1. Подрядчик по завершении выполнения Работ представляет Заказчику акт выполненных Работ в 2 podryad_priemka1 экземплярах.
4.1.2. Подрядчик обязуется в течение 5 podryad_priemka2 со дня получения акта осмотреть и принять выполненные Работы, подписать и направить Подрядчику 1 podryad_priemka3 экземпляр акта выполненных работ или направить Подрядчику мотивированный отказ от приема Работ. При отсутствии мотивированного отказа Заказчика в течение указанного срока Работы считаются принятыми Заказчиком.
4.1.3. В случае отказа Заказчика от приемки Работ в течение 5 podryad_priemka4 со дня получения Подрядчиком мотивированного отказа, Сторонами составляется двусторонний акт с перечнем необходимых доработок и сроков их выполнения.
6. Ответственность сторон
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение (ненадлежащее исполнение) своих обязательств в соответствии с законодательством Российской Федерации.
8. Разрешение споров
8.1. Возникающие из Договора споры разрешаются в досудебном порядке путем направления претензионного письма. Срок рассмотрения претензионного письма составляет 10 podryad_spor_1 с момента получения. В случае, если разрешение спора в досудебном порядке признано Сторонами невозможным, спор подлежит рассмотрению в судебном порядке в соответствии с законодательством Российской Федерации.
9. Заключительные положения
9.1. Договор составлен в двух podryad_zakl_1 экземплярах на русском языке, по одному podryad_zakl_2 для каждой из Сторон.
9.2. Договор вступает в силу с момента подписания его Сторонами и действует до полного исполнения Сторонами обязательств по Договору.
9.3. Способом направления документов (в том числе актов, претензий и т.д.) является их личная передача Стороне.
10. Список приложений
11. Подписи и реквизиты сторон
Заказчик укажите ФИО заказчика name1
Адрес регистрации: укажите адрес регистрации address1
Паспорт: укажите серию, номер, дату и орган выдачи pasp1
Банковские реквизиты: указать номер карты или счета bank1
Заказчик________________________ укажите ФИО заказчика name1
Подрядчик ИП укажите ФИО подрядчика name6
Адрес регистрации: укажите адрес регистрации address_ip2
ОГРНИП укажите ОГРНИП ogrnip2 , ИНН укажите ИНН inn_ip2
Банк укажите наименование банка bank2 , БИК укажите БИК bik2 , ИНН укажите ИНН банка inn_bank2 , кор/счет укажите кор/счет ks2
Расчётный счёт укажите номер счёта rs2
Подрядчик________________________ ИП укажите ФИО подрядчика name6
Источник
Договор №_ по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания автомобилей
по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания автомобилей
г. Ярославль «___» _________ 2014 г.
_____________________, именуемое в дальнейшем «Исполнитель», в лице ______________________________, действующего на основании __________________, с одной стороны, и , именуемое в дальнейшем «Заказчик», . П., действующего на основании Устава, с другой стороны, в дальнейшем совместно именуемые «Стороны», заключили настоящий договор (далее – «Договор») о нижеследующем:
1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА
1.1 Правовым основанием для заключения настоящего договора является Протокол рассмотрения и оценки заявок на участие в открытом запросе предложений в электронной форме № ___ от «__» ______ 2014 г .
1.2. Исполнитель обязуется оказать услуги по капитальному ремонту двигателей внутреннего сгорания автомобилей согласно условиям настоящего договора (далее – «Работы (услуги)»), а Заказчик обязуется принять и оплатить Работы (услуги).
1.3. Капитальный ремонт двигателей внутреннего сгорания автомобилей Заказчика производятся на станции технического обслуживания (далее – «СТОА») по адресу/адресам: ________________________________________.
2. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
2.1.1. Собственными силами и за свой счет направлять автомобиль/двигатель Исполнителю по адресу указанному в п.1.3 Договора;
2.1.2. Сообщать Исполнителю о необходимых объемах Работ (услуг);
2.1.3. Принимать результаты выполненных Исполнителем Работ (услуг);
2.1.4. Подписывать все предусмотренные ст. 3 настоящего Договора документы;
2.1.5. Собственными силами и за свой счет забирать автомобиль в течение 72 часов после сообщения Исполнителем по телефону (телефаксу) об окончании Работ (услуг);
2.1.6. Производить оплату Работы (услуги) в порядке, размере и в сроки, предусмотренные ст. 4 Договора;
2.2. Заказчик вправе:
2.2.1. Требовать от Исполнителя качественного выполнения Работ (услуг);
2.2.2. Проверять ход и качество выполняемых Работ (услуг), не вмешиваясь в его деятельность и не нарушая правила техники безопасности, в противном случае Исполнитель имеет право не допускать Заказчика к месту оказания сервисных услуг.
2.3. Исполнитель обязуется:
2.3.1. Принимать, принадлежащие Заказчику автомобили/двигатели, для выполнения Работ (услуг) по адресу, указанному в п.1.3 Договора;
2.3.2. Осматривать автомобиль/двигатель как до начала проведения Исполнителем Работ (услуг), так и после окончания Работ (услуг) на СТОА;
2.3.3. Своевременно предоставлять необходимые для ремонта запасные части, эксплуатационные жидкости и смазочные материалы.
2.3.4 В случае необходимости ремонтной замены деталей, которые отсутствуют на складе Исполнителя, Исполнитель производит их доставку после уведомления Заказчика об их необходимости. Заказчик письменно подтверждает необходимость их заказа и гарантирует их оплату после установки.
2.3.5 Производить Работы (услуги) в порядке и в сроки, предусмотренные в документе, оформляемом согласно п. 3.1 настоящего Договора;
2.3.6. Предоставлять, не позднее 5 числа месяца, следующего за отчетным, всю необходимую документацию Заказчику, в том числе оригиналы счета, счета-фактуры, актов о выполненных работах, сертификатов.
2.3.7. Сообщать Заказчику, по телефону (телефаксу), об окончании выполнения Работ (услуг) и о готовности автомобиля/двигателя;
2.3.8. В 2-х дневный срок с даты приема автомобиля/двигателя для выполнения Работ (услуг) известить Заказчика о невозможности выполнить Работы (услуги) по Договору;
2.3.9. Предоставлять по требованию Заказчика требуемую информацию, непосредственно связанную с вопросами объема и качества выполняемых Работ (услуг);
2.3.10. Своевременно информировать Заказчика обо всех технических, материальных и других проблемах, возникших в процессе выполнения Работ (услуг) и препятствующих их выполнению, и согласовывать с Заказчиком изменения перечня Работ (услуг). При этом Исполнитель продолжает выполнение Работ (услуг) только после согласования изменений с Заказчиком;
2.3.11 В присутствии работника Исполнителя обеспечить доступ представителя Заказчика для осмотра находящегося на ремонте автомобиля/двигателя, а также предоставить по требованию Заказчика необходимую информацию о проводимых Работах (услугах);
2.3.12. Обеспечить соблюдение представителями Заказчика, находящимися в технологических помещениях Исполнителя, установленных правил техники безопасности;
2.3.13. Нести полную ответственность за сохранность автомобиля/двигателя Заказчика в течение всего времени его нахождения у Исполнителя;
2.3.14. Исполнитель обязан немедленно предупредить Заказчика и до получения от него указаний приостановить оказание услуги (выполнение работы) в случае:
– обнаружения непригодности или недоброкачественности запасных частей и материалов, полученных от Заказчика;
– если соблюдение указаний Заказчика и иные обстоятельства, зависящие от него, могут снизить качество выполняемой Работы (услуги) или повлечь за собой невозможность ее завершения в срок;
2.4. Исполнитель вправе:
2.4.1. Самостоятельно определять способы выполнения Работ (услуг), согласованных в документе согласно п. 3.1 настоящего Договора ;
2.4.2. Привлекать для выполнения Работ (услуг) по настоящему Договору третьих лиц при условии получения письменного согласия Заказчика. При этом Исполнитель несет перед Заказчиком ответственность за действия третьих лиц, как за свои собственные.
3. ПОРЯДОК ПРИЕМА АВТОМОБИЛЯ/ДВИГАТЕЛЯ И ПОРЯДОК СДАЧИ РАБОТ (УСЛУГ)
3.1. При приеме автомобиля/двигателя Исполнитель совместно с представителем Заказчика проводят осмотр автомобиля/двигателя и определяют его техническое состояние, комплектность, видимые наружные повреждения и дефекты.
Прием-передача автомобиля/двигателя осуществляется на основании документа, подписываемого Сторонами (заказ-наряд, ремонтный заказ или иной документ) по форме, установленной Исполнителем, с указанием:
– наименования Исполнителя, должность, фамилии, имени, отчества лица, осуществляющего приемку;
– наименования Заказчика, фамилии, имени, отчества представителя Заказчика;
– даты приема автомобиля/двигателя;
– начального и конечного сроков выполнения Работ (услуг);
– марки, модели автомобиля, государственного регистрационного знака, номеров основных агрегатов;
– перечня выполняемых Работ (услуг), запасных частей и материалов, предоставленных Исполнителем, их стоимости и количества;
– перечня запасных частей и материалов, предоставленных Заказчиком, с указанием информации об обязательном подтверждении их соответствия обязательным требованиям, если федеральными законами или в установленном в соответствии с ними порядке, в частности стандартами, такие требования установлены.
С момента оформления Заказчиком указанного документа Исполнитель приступает к началу выполнения Работ (услуг).
3.2 Выполнение работ должно производится в течение _____ (____) рабочих дня с момента предоставления Заказчиком Заявки.
3.3. По окончании производства Работ (услуг) Исполнитель предоставляет Заказчику следующие документы: заказ-наряд, счет, акт выполненных работ и счет-фактуру.
3.4. Работы (услуги) считаются выполненными Исполнителем и принятыми представителем Заказчика с момента получения автомобиля и подписания Сторонами акта выполненных работ.
4. СТОИМОСТЬ РАБОТ (УСЛУГ) И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
4.1. Общая стоимость настоящего Договора составляет 1 000 000 (один миллион) рулей в т. ч. НДС
4.2. Стоимость запасных частей, аксессуаров и расходных материалов, необходимых для выполнения Работ (услуг), определяется на основании прайс-листов Исполнителя, действующих на момент приема автомобиля/двигателя для выполнения Работ (услуг).
4.3. Стоимость Работ (услуг) по конкретному заказу указывается в акте выполненных работ и включает в себя:
– стоимость выполненных работ (услуг), определяемую исходя из количества часов и стоимости согласно Приложению № 2 к настоящему Договору,
– стоимость установленных деталей, материалов, определяемую согласно п. 4.2 настоящего Договора.
4.4. Стоимость выполненных работ определяется в рублях. Во всех счетах, выставляемых Заказчику, суммы указываются с НДС.
4.5 При изменении ценообразущих факторов стоимость выполнения работ может изменяться и подлежит согласованию.
4.6. Заказчик оплачивает Работы (услуги), выполненные Исполнителем, в течение __ (__) календарных дней с даты подписания Акта выполненных работ на основании оригинала счета Исполнителя.
4.7. Обязательства Заказчика по оплате Работ Исполнителя считаются выполненными с момента списания денежных средств с расчетного счета Заказчика. Датой платежа по настоящему Договору является дата отметки банка на платежном документе. Заказчик самостоятельно несет все расходы, связанные с платежами.
4.8 Все расчетно-платежные документы по настоящему Договору должны содержать ссылку на его регистрационный номер и дату его заключения
5. ГАРАНТИЙНЫЕ СРОКИ
5.1 Гарантийный срок на двигатели — ________ месяцев или ________км. пробега. .
5.2 Гарантия выполняется путем бесплатного устранения неисправности — выполнение необходимых работ.
5.3 В случае обнаружения Заказчиком в течение гарантийного срока недостатков, которые невозможно было обнаружить при приеме Заказчиком автомобиля, незамедлительно сообщить об этом Исполнителю в письменной форме с указанием причины таких недостатков. После получения от Заказчика рекламации, Исполнитель в присутствии представителя Заказчика осуществляет осмотр автомобиля/двигателя и если обнаружится, что недостатки, на которые ссылается Заказчик, непосредственно связаны с работами, выполненными Исполнителем, устранит их за свой счет, в сроки согласованные с Заказчиком.
6. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
6.1. Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств по настоящему договору. Стороны отвечают друг перед другом за убытки, нанесенные одной Стороне по вине другой.
6.2. За нарушение Исполнителем сроков выполнения обязательств по договору Исполнитель уплачивает Заказчику пени в размере 0,1 % от стоимости Работ (услуг) за каждый день просрочки.
Расчет суммы неустойки производится с даты, следующей за датой окончания срока выполнения Работ до даты фактического выполнения просроченного объема Работ. Дата выполнения (невыполнения) просроченного объема Работ подтверждается актом выполненных работ.
6.3. За нарушение сроков оплаты Заказчик уплачивает Исполнителю пени в размере 0,1 % от суммы задолженности за каждый день просрочки, начиная с 6- го дня нарушения сроков оплаты.
6.4. Стороны вправе направить друг другу претензии за ненадлежащее исполнение обязательств по договору. Все направленные друг другу претензии будут решаться Сторонами в индивидуальном порядке.
6.5. Исполнитель несет ответственность за сохранность автотранспортного средства в период выполнения ремонтных работ. После получения автомобиля из ремонта, риск случайной гибели, или повреждения автомобиля переходит от Исполнителя к Заказчику.
6.6. Исполнитель освобождается от ответственности за личные вещи, оставленные Заказчиком в автомобиле, если они не указаны в документах, оформляемых Сторонами при приемке автомобиля.
6.7. Предъявления Сторонами требований об оплате неустоек/пени и/или санкций за нарушение условий Договора, а также сумм возмещения убытков или иного ущерба по Договору производится письменно путём направления соответствующего требования (претензии) об их уплате и/или возмещения. При этом письменное требование (претензия) не является документом, определяющим дату получения Сторонами доходов в виде неустоек/пеней и/или иных санкций за нарушение условий Договорных обязательств.
Возмещение убытков, уплата неустойки/пени не освобождает Стороны от исполнения принятых по Договору обязательств.
6.8. В остальном, что не предусмотрено настоящим Договором, Стороны несут ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств в соответствии с действующим законодательством РФ.
7. УСЛОВИЯ КОНФИДЕНЦИАЛЬНОСТИ
7.1. Условия Договора являются конфиденциальными и Стороны обязуются не разглашать его условия, как в течение срока его действия, так и после его прекращения, за исключением разглашения его условий по обоснованным и законным требованиям лиц, указанных в пункте 7.3 настоящего Договора.
7.2. Если иное не будет установлено соглашением Сторон, то конфиденциальными являются все получаемые Исполнителем и Заказчиком друг от друга в процессе исполнения Договора сведения за исключением тех, которые без участия этих Сторон были или будут опубликованы или распространены в иной форме в официальных (служебных) источниках, либо стали или станут известны от третьих лиц без участия Сторон.
Исполнитель не должен без предварительного письменного согласия Заказчика использовать какие-либо конфиденциальные сведения, кроме как в целях реализации Договора.
7.3. Не считается разглашением условий Договора сообщение части его условий налоговым органам, а также иным органам обязанность предоставления информации, которым предусмотрена, в соответствии с действующим законодательством.
8. ОБСТОЯТЕЛЬСТВА НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за полное или частичное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием обстоятельств непреодолимой силы, возникших после вступления в силу настоящего Договора в результате событий чрезвычайного характера (стихийные бедствия: пожары, наводнения, землетрясения, и т. п.), которые Стороны не могли ни предвидеть, ни предотвратить разумными мерами, а также издания актов органами государственной власти, препятствующих исполнению Сторонами своих обязательств.
8.2. При наступлении обстоятельств непреодолимой силы срок исполнения обязательств по настоящему Договору отодвигается на время, в течение которого будут действовать эти обстоятельства и (или) их последствия.
8.3. Сторона, для которой оказалось невозможным исполнение обязательств, должна немедленно, но не позднее 3 (трех) рабочих дней с момента наступления обстоятельств непреодолимой силы, в письменной форме и способом, фиксирующим отправление, известить другую Сторону о возникновении таких обстоятельств. Несвоевременное извещение об этих обстоятельствах лишает соответствующую сторону права ссылаться на них. В извещении указывается характер обстоятельств непреодолимой силы и оценка воздействия этих обстоятельств на исполнение обязательств, а также предполагаемое время их действия.
Надлежащим подтверждением наличия обстоятельств непреодолимой силы будут служить справки, выдаваемые Торгово-Промышленной Палатой по месту возникновения обстоятельств непреодолимой силы. Не уведомление или несвоевременное уведомление лишает какую-либо из сторон права на освобождение от выполнения обязательств по данному договору.
9. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
9.1. Стороны обязаны попытаться урегулировать спор, возникший из настоящего Договора или в связи с ним, путем проведения переговоров.
9.2. В случае невозможности разрешения споров путем переговоров, Стороны решают их в претензионном порядке. Претензии, предъявленные по настоящему Договору, рассматриваются Сторонами в течение 30 дней с момента их получения.
В случае отсутствия подтверждения получения претензии (уведомление о вручении), претензия считается полученной на 10-й день с даты ее отправления.
9.3. В случае, если в течение 30 дней с даты отправления претензии спор не будет разрешен Сторонами, заинтересованная Сторона вправе обратиться в Арбитражный суд Ярославской области
10. СРОК ДЕЙСТВИЯ ДОГОВОРА И ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ
10.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента подписания и действует до выполнения работ на сумму, предусмотренную настоящим Договором; в части исполнения обязательств по взаиморасчетам — до полного их выполнения.
10.2. Любые изменения и дополнения к настоящему Договору действительны лишь при условии, что они совершены в письменной форме и подписаны уполномоченными на то представителями Сторон.
10.3 Настоящий Договор составлен в двух экземплярах на русском языке (по одному экземпляру Договора для каждой из Сторон). Оба экземпляра обладают одинаковой юридической силой.
10.4 К Договору прилагаются и являются его неотъемлемой частью:
Приложение – ПЕРЕЧЕНЬ автомобилей и спецтехники Заказчика
Приложение — Прайс на выполнение работ согласно Предмета договора
11. ОСНОВАНИЯ И ПОРЯДОК РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
11.1. Настоящий Договор может быть расторгнут по соглашению Сторон по основаниям, предусмотренным законодательством РФ.
11.2. Заказчик вправе в одностороннем порядке отказаться от исполнения Договора, уведомив об этом Исполнителя за 15 (Пятнадцать) календарных дней до предполагаемой даты расторжения и возместив Исполнителю документально подтвержденные фактические затраты.
11.3 Заказчик вправе отказаться от исполнения Договора как полностью, так и частично в одностороннем внесудебном порядке путем направления Исполнителю письменного уведомления о таком расторжении без возмещения Исполнителю каких-либо расходов, убытков и упущенной выгоды в следующих случаях:
11.3.1 Непредставления «Исполнителем» документов согласно раздела 2 настоящего Договора;
11.3.2. В иных случаях, предусмотренных настоящим Договором и законодательством Российской Федерации;
11.4. В случае расторжения договора по инициативе Исполнителя, последний выполнит все необходимые Работы (услуги) и сдаст результаты выполненных Работ (услуг) Заказчику.
Источник