Выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт актового зала МБОУ «СОШ №2 п. Ивня»
Участники и результаты
Организация, размещающая заказ
Администрация Муниципального Района «Ивнянский Район» Белгородской Области
44-ФЗ, Электронный аукцион
– ООО «Фаворит-СТ» просит дать следующие разъяснения. Пунктом 4.1. проекта муниципального контракта предусмотрена обязанность Подрядчика представить на согласование Заказчику проект производства работ (ППР) на каждый вид строительно-монтажных работ, являющийся неотъемлемой частью Контракта. В соответствии МДС 12-46.2008, МДС 12-81.2007, СП 48.13330.2011 исходными материалами для разработки проекта производства работ являются: — проект организации … строительства, необходимая рабочая документация (рабочие чертежи). При этом Проекты организации строительства разрабатывается проектными организациями, имеющими соответствующий допуск СРО на виды работ по подготовке проектной документации. Просьба разъяснить, имеются ли у заказчика необходимые исходные материалы для разработки ППР с учетом обязанности заказчика передать подрядчику необходимую проектную документацию в соответствии с п. 4 ст.52 Градостроительного кодекса РФ? 2. Просим разъяснить, на основании чего в предмет закупки включена поставка товаров – предметов мебели (занавес, жалюзи, кресла), технологически и функционально не связанных с строительно-монтажными работами, тогда как п. 3 ст. 17 Федерального закона от 26.07.2006 N 135-ФЗ (ред. от 03.07.2016) «О защите конкуренции» в случае закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд запрещает ограничение конкуренции между участниками торгов, участниками запроса котировок, участниками запроса предложений путем включения в состав лотов товаров, работ, услуг, технологически и функционально не связанных с товарами, работами, услугами, поставки, выполнение, оказание которых являются предметом торгов? В связи с наличием в документации условий, ограничивающих конкуренцию, просим привести документацию об электронном аукционе в соответствие с законодательством РФ. В противном случае будем вынуждены обратиться в ФАС с жалобой на действия заказчика при размещении документации с привлечением виновных лиц к ответственности. Показать полностью
– 1. Объектом настоящего электронного аукциона является выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт актового зала МБОУ «СОШ №2 п. Ивня». В соответствии с пунктом 4 статьи 52 Градостроительного кодекса РФ при осуществлении капитального ремонта объекта капитального строительства застройщик или технический заказчик должен подготовить объект капитального строительства для капитального ремонта. Передача лицу, осуществляющему … строительство, материалов инженерных изысканий, проектно-сметной документации, разрешения на строительство проводится только при осуществлении строительства. По результатам электронного аукциона, победитель будет производить капитальный ремонт актового зала МБОУ «СОШ №2 п. Ивня» в соответствии со сметной документацией, прошедшей государственную экспертизу № 31-1-6-1791-16 от «29» декабря 2016г. 2. В предмет закупки «выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт актового зала МБОУ «СОШ №2 п.Ивня» поставка товаров (занавес, жалюзи, кресла) не включается. Информация об этом содержится в приложении №3 «Обоснование начальной (максимальной) цены контракта» к документации об электронном аукционе, а именно: из расчета исключены разделы 16-19 сметной документации. В документацию об аукционе будут внесены изменения: Приложение 1 «Описание объекта закупки» к документации об аукционе будет дополнено документом «Реестр о стоимости работ и затрат». Показать полностью
– Прошу подробней разъяснить, при подачи первой части заявки требуется лишь согласие, получается техническое задание отсутствует, конкретные показатели материалов не нужны?
– Согласно части 16 раздела II Информационная карта электронного аукциона Документации об электронном аукционе «Первая часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.». Описание объекта закупки изложено в Приложении №1 «Описание объекта закупки» к Документации об электронном аукционе.
– Прошу разъяснить, в соответствии с каким нормативно-правовым актом муниципального образования в проекте муниципального контракта предусмотрено банковское сопровождение контракта, учитывая, что начальная максимальная цена контракта составляет 7 000 000 руб (семь миллионов рублей)? В случае отсутствия такового, оставляем за собой право обжаловать включение данного требования, как несоответствующего действующему законодательству.
– В соответствии с частью 2 статьи 35 Федерального закона №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» случаи банковского сопровождения контрактов определены постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 15 мая 2015 года №191 «Об определении случаев осуществления банковского сопровождения контрактов, предметом которых являются поставки товаров, … выполнение работ, оказание услуг для обеспечения муниципальных нужд Ивнянского района» с учетом изменений, внесенных в него постановлением администрации муниципального района «Ивнянский район» от 23 января 2015 года №10 «О внесении изменений в постановление администрации муниципального района «Ивнянский район» от 15 мая 2015 года № 191». Согласно вышеуказанных постановлений в контракт включается условие о банковском сопровождении контракта, заключающееся в проведении банком, привлеченным поставщиком мониторинга расчетов в рамках исполнения контракта, если начальная (максимальная) цена такого контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 200 млн. рублей, а также в случае если предметом контракта является выполнение работ по строительству (реконструкции, капитальному ремонту) объектов муниципальной собственности и начальная (максимальная) цена контракта (цена контракта с единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем) составляет не менее 2 млн. рублей. Показать полностью
– Уважаемый Заказчик! Требуется ли в первой части заявки указывать конкретные характеристики товара или достаточно согласия? Если необходимы конкретные показатели товаров, просим указать раздел аукционной документации в котором указаны требования к используемым материалам.
– На Ваш запрос о разъяснении положений документации об открытом аукционе в электронной форме на право заключения с администрацией Ивнянского района муниципального контракта на выполнение строительно-монтажных работ по объекту: «Капитальный ремонт актового зала МБОУ «СОШ №2 п. Ивня» (номер извещения № 0126300010417000017) сообщаем: Согласно части 16 раздела II Информационная карта электронного аукциона Документации об электронном аукционе «Первая … часть заявки на участие в электронном аукционе должна содержать следующую информацию: согласие участника аукциона на выполнение работы на условиях, предусмотренных документацией об электронном аукционе.». Показать полностью
Источник
Проект муниципального контракта на проведение ремонта актового зала ЦДБ
ПРОЕКТ
муниципального контракта
на ПРОВЕДЕНИЕ РЕМОНТА АКТОВОГО ЗАЛА ЦДБ
г. Мегион «___»_____________2011 г.
Муниципальное бюджетное учреждение «Централизованная библиотечная система», именуемое в дальнейшем «Заказчик», в лице директора Татьяны Владимировны Котляровой, действующего на основании Устава, с одной стороны, и ____________, в лице _________, именуемый в дальнейшем «Подрядчик», действующий на основании ______, вместе именуемые «Стороны», в соответствии с законодательством Российской Федерации и на основании решения Котировочной комиссии по размещению заказов на поставки товаров для муниципальных нужд города Мегиона (протокол рассмотрения и оценки котировочных заявок от «___» _____ 2011г. № ___) заключили настоящий Муниципальный контракт, именуемый в дальнейшем «Контракт» о нижеследующем:
1. Предмет контракта
1.1. Заказчик поручает Подрядчику, а Подрядчик обязуется выполнить работы по ремонту актового зала Центральной детской библиотеки и сдать их результат Заказчику (далее – работы), а Заказчик обязуется принять результат работ и обеспечить их оплату.
1.2. Подрядчик обязан выполнить работу в соответствии с дефектной ведомостью (Приложение ), техническим заданием (Приложение ), являющимися неотъемлемыми частями Контракта, и условиями настоящего Контракта.
2. Цена контракта и порядок расчетов
2.1. Цена Контракта является твердой, не может изменяться в ходе заключения и исполнения Контракта.
2.2. Цена Контракта составляет _________________________, включая налог на добавленную стоимость (__ %) ____________
В цену контракта включены следующие расходы Подрядчика: все подлежащие к уплате налоги, сборы и другие обязательные платежи, расходы на материалы, упаковку, маркировку, страхование, сертификацию, транспортные расходы по доставке расходных материалов до места назначения, стоимость погрузочно-разгрузочных работ, монтажа, установки, сборки, и другие работы связанные с поставкой данного материала.
стоимость расходных материалов, доставка, установка.
2.3. Цена Контракта определена на весь срок выполнения работ в течение соответствующего планируемого периода исполнения Контракта.
Оплата выполненных работ осуществляется в рублях путем перечисления Заказчиком денежных средств на расчетный счет Подрядчика в течение 30 дней со дня подписания Заказчиком акта о выполненных работах на основании представленного Подрядчиком счета-фактуры.
3. Сроки выполнения работ
3.1. Календарные сроки выполнения работ определены сторонами:
Начало работ: не позднее 5 дней с момента подписания муниципального Контракта
Окончание работ: не позднее 30 дней с момента начала работ.
Подрядчик по согласованию с Заказчиком может досрочно сдать выполненную работу. Заказчик вправе досрочно принять и оплатить такую работу (этапы работы) в соответствии с условиями Контракта.
Если во время выполнения или приемки работы (этапа работы) станет очевидным, что она не будет выполнена надлежащим образом, Заказчик вправе назначить Подрядчику разумный срок, но не более чем 10 рабочих дней, для устранения недостатков и при неисполнении Подрядчиком в назначенный срок этого требования отказаться от исполнения Контракта, а также потребовать возмещения убытков.
4. Права и обязанности Сторон
4.1. Заказчик имеет право:
проверять в любое время ход и качество выполняемой Подрядчиком и его субподрядчиками работы по Контракту, не вмешиваясь в их оперативно-хозяйственную деятельность;
контролировать целевое использование Подрядчиком средств, предоставляемых Заказчиком для выполнения работы по контракту, не вмешиваясь в его оперативно-хозяйственную деятельность;
оказывать консультативную и иную помощь Подрядчику без вмешательства в его оперативно-хозяйственную деятельность;
отказаться от оплаты работы (этапа работы) в случае несоответствия результатов выполненной работы требованиям, установленным контрактом;
требовать возмещение убытков, причиненных по вине Подрядчика;
привлекать независимых экспертов для проверки соответствия качества выполняемых работ требованиям, установленных настоящим Контрактом.
4.2. Заказчик обязан:
создать Подрядчику необходимые условия для выполнения работ;
передать Подрядчику необходимую для выполнения работ документацию;
обеспечить приемку представленных Подрядчиком результатов работы по Контракту;
оплатить выполненную по контракту работу в сроки и порядке, согласно условиям Контракта;
4.3. Подрядчик вправе:
требовать от Заказчика приемки результатов выполнения работы;
требовать от Заказчика оплаты принятой без замечаний работы;
запрашивать у Заказчика информацию, необходимую для выполнения Контракта;
требовать возмещения убытков, причиненных Заказчиком в ходе исполнения контракта.
4.4. Подрядчик обязан:
выполнить работу в соответствии дефектной ведомости (Приложение ), с техническим заданием (Приложение ), и условиями настоящего Контракта;
своими силами и за свой счет, в срок, определенный Заказчиком, устранять допущенные по своей вине в выполненной работе недостатки или иные отступления от требований технического задания (технической документации);
незамедлительно сообщать Заказчику о приостановлении или прекращении работы;
предоставлять по запросам Заказчика иную информацию о ходе исполнения контракта;
предоставлять Заказчику отчеты о расходовании средств по контракту по форме, согласованной с Заказчиком;
организовать контроль качества поступающих для выполнения работ материалов и конструкций, проверку наличия сертификатов соответствия, технических паспортов и других документов, удостоверяющих их происхождение, номенклатуру и качественные характеристики;
5. Производство, сдача и приемка работ
5.1. Подрядчик приступает к работе в срок, установленный в настоящем Контракте.
5.2. Ни один из видов работ и отдельных этапов не может быть скрыт последующими работами без разрешения представителя Заказчика. Отсутствие при выполнении работ или проведении испытаний представителя Заказчика или уполномоченного им лица, а также присутствия указанных лиц при проведении работ и испытаний и одобрение полученных результатов, в том числе в форме оплаты выполненных работ, не освобождает Подрядчика от ответственности за качество используемых материалов, выполненных работ и соблюдения требований проекта и строительных норм и правил.
5.3. Приглашение на приемку законченных работ, скрытых работ и проведения испытаний направляется представителем Подрядчика представителю Заказчика не позднее, чем за 24 часа до начала планируемой процедуры.
5.4. Подрядчик имеет право поручить выполнение части работ по настоящему Контракту иным юридическим или физическим лицам, имеющим лицензии на выполнение данного вида работ только с письменного разрешения (одобрения) представителем Заказчика. При этом разрешение Заказчика не освобождает Подрядчика от соблюдения всех условий предусмотренных Контрактом, включая стоимость, качество работ и сроки завершения строительства или отдельных этапов, гарантийные сроки эксплуатации, меры ответственности за нарушение договорных обязательств.
6. Гарантии качества работ
6.1. Гарантия качества работ распространяется на все конструктивные элементы и работы, выполненные Подрядчиком и привлеченных им по субподряду исполнителей по настоящему Контракту.
6.2. Гарантийный срок нормальной эксплуатации объекта и входящих в него инженерных систем, оборудования, материалов и работ устанавливается не менее 24 календарных месяцев с даты подписания сторонами акта приемки готового объекта или отдельной его очереди в эксплуатацию.
6.3 Подрядчик гарантирует выполнение всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами Российской Федерации, соответствие качества используемых строительных и отделочных материалов и комплектующих изделий, поставляемых им для строительства проектной документации, строительным нормам и правилам, а также образцам, одобренным Заказчиком.
6.4. Если в процессе гарантийной эксплуатации объекта будут выявлены материалы поставки Подрядчика не соответствующие сертификатам качества, то все работы по их замене осуществляются Подрядчиком за свой счет, в срок не превышающий_____.
6.5. При выявлении в период гарантийной эксплуатации дефектов, которые могут служить препятствием для нормальной эксплуатации объекта, гарантийный срок продлевается на период остановки эксплуатации объекта и устранения выявленных дефектов. Устранение дефектов осуществляется за счет средств Подрядчика, если эти дефекты не являются следствием некачественно выполненной проектной документации или нарушений правил эксплуатации объекта Заказчиком (инвестором, пользователем, эксплуатирующими службами).
6.6. При отказе Подрядчика признать свою вину в выявленных дефектах и устранить недостатки своими силами по требованию Заказчика, Заказчик вправе привлечь к этой работе стороннюю организацию и оплатить эти работы по действующим расценкам, виновник выявленного дефекта устанавливается комиссией независимых экспертов организуемой сторонами или арбитражным судом. Оплата ремонтных работ осуществляется за счет виновной стороны.
6.7. Подрядчик не несет ответственности за последствия ненадлежащего исполнения Заказчиком своих обязательств по Контракту, нарушения установленных правил в период гарантийной эксплуатации объекта, а также преднамеренного или непреднамеренного повреждения объекта третьими лицами.
6.8. Проверка качества товара осуществляется с участие представителя поставщика.
7. Ответственность Сторон
7.1. Стороны несут ответственность за ненадлежащее, неполное и несвоевременное исполнение своих обязательств по контракту.
7.2. В случае невыполнения либо ненадлежащего выполнения Подрядчиком своих обязательств по Контракту в целом, в том числе в случае одностороннего отказа от исполнения обязательств, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.3. При невыполнении обязательств по контракту, кроме уплаты неустойки, Подрядчик так же возмещает в полном объеме понесенные Заказчиком убытки.
7.4. Если Подрядчик не приступает своевременно к исполнению Контракта или выполняет работу настолько медленно, что окончание ее к сроку становится явно невозможным, Заказчик вправе отказаться от исполнения контракта и потребовать возмещения убытков.
7.5. Подрядчик несет ответственность за нарушение как начального и конечного, так и промежуточных сроков исполнения своих обязательств.
7.6. Если отступления от условий Контракта в установленный Заказчиком срок не были устранены либо являются существенными и неустранимыми, Заказчик вправе отказаться от исполнения Контракта и потребовать возмещения причиненных убытков.
7.7. Заказчик несёт ответственность за несвоевременную приемку и оплату выполненных по Контракту работ, в порядке предусмотренном настоящим пунктом.
В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательств, предусмотренных Контрактом, Подрядчик вправе в судебном порядке потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней). Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного контрактом, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного контрактом срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере одной трехсотой действующей на день уплаты неустойки (штрафа, пеней) ставки рефинансирования Центрального банка Российской Федерации. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Подрядчика.
8. Обстоятельства непреодолимой силы
8.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Контракту, если оно явилось следствием перечисленных ниже обстоятельств непреодолимой силы, которые не могли быть известны сторонам на момент заключения Контракта:
— война, военные действия (с объявлением войны или без него), вторжение или враждебные действия иностранных государств;
— восстание, революция, мятеж, введение военной диктатуры, гражданская война;
— бунт, волнения, беспорядки и забастовки (за исключением персонала Подрядчика);
— радиационное излучение на строительной площадке, превышающее предельно-допустимые нормы установленные органами исполнительной власти, боеприпасы, взрывчатые и отравляющие вещества;
— природные и техногенные катастрофы, такие как: землетрясения, наводнения, пожары, ураган, тайфун, цунами, извержение вулкана, сход лавин и оползней и т. д.
8.2. Если одна из сторон не в состоянии выполнить полностью или частично свои обязательства по Контракту вследствие наступления события или обстоятельства непреодолимой силы, то эта сторона обязана немедленно уведомить другую сторону о наступлении такого события или обстоятельства с указанием обязательств по Контракту, выполнение которых невозможно или будет приостановлено.
8.3. После направления такого уведомления сторона освобождается от исполнения перечисленных в уведомлении обязательств на все время действия обстоятельства непреодолимой силы.
8.4. Сторона подвергшаяся действию обстоятельства непреодолимой силы, обязана немедленно уведомить другую сторону о прекращении действия на нее такого обстоятельства, при этом срок исполнения обязательств по Контракту отодвигается на срок, в течение которого действовали такие обстоятельства, а также устранялись последствия, вызванные этими обстоятельствами.
8.5. Если обстоятельства непреодолимой силы или их последствия будут длиться более одного месяца стороны обсудят возможность и целесообразность продолжения строительства, или прекращения договорных отношений.
8.6. Обязанность доказать наличие обстоятельств непреодолимой силы лежит на Стороне Контракта, не выполнившей свои обязательства по Контракту.
9. Разрешение споров между Сторонами
9.1. Правоотношения между сторонами по настоящему Контракту регулируются законодательством Российской Федерации.
9.2. В случае если между сторонами в процессе реализации настоящего Контракта или в связи с ним возникают разногласия (споры), стороны должны приложить усилия и использовать все имеющиеся возможности для разрешения такого спора путем дружественных переговоров. При невозможности достижения положительного результата путем переговоров каждая из сторон имеет право передать такой спор на рассмотрение в Арбитражный суд Ханты-Мансийского автономного округа – Югры.
10. Расторжение контракта
10.1. Расторжение настоящего Контракта допускается по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, предусмотренным гражданским законодательством.
10.2. Расторжение Контракта по соглашению Сторон совершается в письменной форме и возможно в случае наступления условий, при которых для одной из Сторон или обеих Сторон дальнейшее исполнение обязательств по настоящему Контракту не возможно либо возникает нецелесообразность исполнения настоящего Контракта.
10.3. В случае расторжения Контракта по соглашению Подрядчик возвращает Заказчику все денежные средства, перечисленные для исполнения обязательств по настоящему Контракту, в срок не превышающий трёх банковских дней а Заказчик оплачивает расходы (издержки) Подрядчика за фактически исполненные обязательства по настоящему Контракту.
10.4. Требование о расторжении Контракта может быть заявлено Стороной в суд только после получения отказа другой Стороны на предложение расторгнуть настоящий Контракт либо неполучения ответа в течение 10 (десяти) дней с даты получения предложения о расторжении настоящего Контракта.
10.5. В случаях, когда в соответствии с законодательством Российской Федерации и (или) условиями настоящего Контракта Заказчик вправе отказаться от исполнения, Контракт считается расторгнутым с момента получения Подрядчиком уведомления Заказчика об отказе от исполнения Контракта, если иной срок расторжения не указан в уведомлении, и проекта соглашения о расторжении контракта, которое Подрядчик обязан подписать и передать Заказчику в течение двух рабочих дней с момента их получения.
11. Заключительные условия
11.1. Контракт составлен на русском языке, содержит 5(Пять) страниц текста и 2 (Два) приложения, каждая страница Контракта и каждое приложение завизированы (подписаны) сторонами.
Контракт подписан в 2 экземплярах, по 1 экземпляру для каждой из сторон, имеющих одинаковую юридическую силу.
11.2.Все приложения к Контракту являются его неотъемной частью.
К Контракту прилагается:
Дефектная ведомость (Приложение )
Техническое задание (Приложение ),
11.3. Все предписания, уведомления, подтверждения, обращения между сторонами осуществляются в форме подписанного уполномоченным лицом письма, направленного другой стороне нарочным, по почте.
Информация, распоряжения или предписания, направляемые или получаемые по телефону или через интернет, не имеют юридической силы и исполнению получившей его стороне не подлежит, за исключением особых случаев, связанных с возникновением чрезвычайных обстоятельств, угрозы жизни людей или повреждения и разрушения объекта строительства.
11.4. В случае изменения наименования, адреса места нахождения или банковских реквизитов Стороны, она письменно извещает об этом другую Сторону в течение 15 рабочих дней с даты такого изменения.
11.5. При исполнении Контракта не допускается перемена Подрядчика, за исключением случаев, если новый Подрядчик является правопреемником Подрядчика по Контракту вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
11.6. В случае перемены Заказчика по Контракту права и обязанности Заказчика по Контракту переходят к новому заказчику в том же объеме и на тех же условиях.
12. Адреса места нахождения, банковские реквизиты и подписи Сторон
Заказчик: МБУ «Централизованная библиотечная система»
Юр. адрес: Ханты-Мансийский автономный округ, Тюменская область, 6/а тел/
Бюджетный счет: РКЦ Ханты-Мансийск, город Ханты-Мансийск
___________________
«___»_____________2011г.
М. П.
____________________
«___»__________2011г.
М. П.
к муниципальному контракту
№____ от «_____» ______________2011г.
к муниципальному контракту
от «_____» _________2011 г.
На выполнение ремонта актового зала Центральной городской библиотеки
Источник
