Проект договора подряда на выполнение работ по ремонту основных фондов: «Ремонт кабельных линий и линий связи цехов КОС»
Проект договора подряда
на выполнение работ по ремонту основных фондов:
«Ремонт кабельных линий и линий связи цехов КОС»
г. Москва «___» __________2012 г.
Московское государственное унитарное предприятие (МГУП) «Мосводоканал», именуемое в дальнейшем «Заказчик», «Мосочиствод» МАКЕЕВА В. В., действующего на основании доверенности -юр от » 02 » января 2012 г., с одной стороны, и ____________________
именуемый в дальнейшем «Подрядчик» в лице ______________________________________________
действующего на основании ______________________________________________________________
(Устава, доверенности от ___ № ____)
с другой стороны, заключили настоящий Договор по результатам запроса котировок (Протокол котировочной комиссии от _______________ № ____________) о нижеследующем:
1.1. Заказчик поручает, а Подрядчик принимает на себя обязательства по выполнению работ по «Ремонту кабельных линий и линий связи цехов КОС « (далее: «работы»).
1.2. Подрядчик обязуется выполнить работы собственными силами в соответствии с утвержденной сметной документацией. Условия и порядок внесения изменений оговорены в разделе 17. и п.17.4. настоящего Договора.
1.3. Подрядчик обязуется завершить работы и сдать их, в порядке, установленном настоящим Договором.
2.1. Стоимость работ, поручаемых Подрядчику по настоящему Договору, определяется на основании Протокола твердой договорной цены (Приложение 2), являющегося неотъемлемой частью настоящего Договора и составляет _________________________________________________________ (______________________________) рублей, в том числе НДС -18% __________________________ (_______________________________) рублей.
В случае изменения финансового положения Заказчика, последний, предупредив об этом Подрядчика, в одностороннем порядке может изменить объем годового лимита.
III. СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Календарные сроки выполнения работ по настоящему Договору:
Начало: » 01 » мая 2012 года;
3.2. На момент подписания настоящего Договора дата окончания работы является исходной для определения имущественных санкций в случаях нарушения сроков выполнения работ.
IV. ОБЕСПЕЧЕНИЕ МАТЕРИАЛАМИ
4.1. Подрядчик принимает на себя обязательство по обеспечению материалами при выполнении работ.
4.2. Все поставляемые для выполнения работ по настоящему Договору материалы должны иметь соответствующие сертификаты, технические паспорта и другие документы, удостоверяющие их качество. Копии документов, удостоверяющие качество материалов должны быть предоставлены другой стороне за 10 (десять) дней до начала производства работ, выполняемых с использованием этих материалов.
4.3. Подрядчик несет ответственность за соответствие используемых материалов проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям.
V. ОБЯЗАННОСТИ ПОДРЯДЧИКА
5.1. Качественно выполнить все работы в объеме и в сроки, предусмотренные настоящим Договором и приложениями к нему, и сдать выполненные работы Заказчику в установленном порядке и срок, в состоянии, обеспечивающем нормальную эксплуатацию объекта.
– выполнение по настоящему Договору работ в полном соответствии со сметой, рабочими чертежами, нормами и правилами;
– качество выполнения всех работ в соответствии с проектной документацией и действующими нормами и техническими условиями;
– выполнение работ в пределах твердой договорной цены, установленной в п.2.1. настоящего Договора;
– своевременное устранение недостатков и дефектов, выявленных при приемке работ и в течение гарантийного срока эксплуатации объекта за свой счет;
– бесперебойное функционирование инженерных систем и оборудования при нормальной эксплуатации объекта в течение гарантийного срока.
5.3. Обеспечить в ходе проведения работ выполнение необходимых мероприятий по охране труда, технике безопасности, охране окружающей среды.
5.4. В течение 5 (пяти) рабочих дней со дня подписания акта о приемке работ вывезти за пределы КОС принадлежащие Подрядчику машины, оборудование, инвентарь, инструменты, материалы и мусор.
5.5. До завершения работ Подрядчик в 10-дневный срок должен известить об этом Заказчика.
5.6. Немедленно известить Заказчика и до получения от него указаний приостановить работы при обнаружении:
– возможных неблагоприятных для Заказчика последствий выполнения его указаний о способе исполнения работы;
– иных не зависящих от Подрядчика обстоятельств, угрожающих годности или прочности результатов выполняемой работы либо создающих невозможность ее завершения в срок.
5.7. Подрядчик не вправе использовать в ходе осуществления работ материалы, предоставленные Заказчиком, или выполнять указания последнего, если это может привести к нарушению требований, обязательных для сторон, по охране окружающей среды.
5.8. Подрядчик обязан обеспечить соблюдение мер пожарной и экологической безопасности, а также выполнять все требования Правил по технике безопасности труда.
5.9. До начала работ направить (согласно представляемого Заказчику списка) своих работников, выполняющих работы на выделенном Заказчиком участке, для проведения вводного инструктажа в отдел (службу) охраны труда Заказчика. Допуск к работе работников на выделенном Заказчиком участке осуществлять только после проведения вводного инструктажа.
5.10. В случае использования Подрядчиком, при выполнении работ по настоящему Договору, без разрешения правообладателя исключительных прав на объекты интеллектуальной собственности (изобретения, полезные модели, промышленные образцы, авторских и смежных прав), реализованных в процессе выполнения работ по настоящему Договору, Подрядчик возмещает Заказчику убытки, причинённые в результате удовлетворения требований правообладателя об устранении нарушения исключительных прав и уплаты санкций.
5.11. Соблюдать правила привлечения и использования иностранной и иногородней рабочей силы, установленные законодательством РФ и нормативными правовыми актами Москвы.
5.12. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
VI. ОБЯЗАННОСТИ ЗАКАЗЧИКА
6.1. Передать Подрядчику не позднее 10 (десяти) рабочих дней до начала работ по настоящему Договора документацию, необходимую для выполнения работ по настоящему Договору. Передаваемая документация должна быть составлена в соответствии с требованиями строительных норм и правил, пройти экспертизу и утверждение в установленном порядке.
6.2. Произвести приемку и оплату работ, выполненных Подрядчиком, в порядке, предусмотренном в разделе10. настоящего Договора.
6.3. Осуществлять контроль и технический надзор за выполнением работ (объемами, качеством, стоимостью и сроками выполнения работ, в соответствии с проектными документами, условиями настоящего Договора и требованиями нормативных документов).
6.4. Провести вводный инструктаж в отделе (службе) охраны труда с направляемыми Подрядчиком (согласно представленного Подрядчиком списка) работниками, выполняющими работы.
6.5. Выполнить в полном объеме все свои обязательства, предусмотренные в других статьях настоящего Договора.
VII. ПРАВО СОБСТВЕННОСТИ
7.1. Использование Заказчиком или собственником, интересы которого представляет Заказчик, для своих нужд или нужд эксплуатации части ремонтируемого объекта, ремонт которого в целом не окончен, допускается по соглашению с Подрядчиком либо после приемки этой части объекта в эксплуатацию в установленном порядке. Указанные отношения при их возникновении оформляются Дополнительным соглашением к Договору.
7.2. До сдачи объекта Подрядчик несет ответственность за риск случайного его уничтожения и повреждения.
7.3. Подрядчик не имеет права продавать или передавать ремонтируемый объект или отдельную часть его, а также проектную документацию на его ремонт или отдельной его части никакой третьей стороне без письменного разрешения Заказчика.
7.4. Право на отходы (остатки сырья, материалов, твердые бытовые отходы, мусор и иные объекты (товары), утратившие свои потребительские свойства и т. д.) образовавшиеся при производстве работ за исключением отходов, указанных в п.7.5. настоящего Договора принадлежат Подрядчику.
7.5. Лом и отходы цветных и (или) черных металлов, образовавшихся при проведении Подрядчиком работ, принадлежат (находятся в хозяйственном ведении) Заказчику.
VIII. ОХРАННЫЕ МЕРОПРИЯТИЯ
8.1. Охрану ремонтируемого объекта, а также материалов, изделий и оборудования, переданных Заказчиком Подрядчику до момента передачи объекта в эксплуатацию осуществляет Подрядчик.
IX. СТРАХОВАНИЕ РАБОТ
9.1. Подрядчик заключает договор комплексного страхования строительно-монтажных рисков и ответственности (в том числе за причинение вреда третьим лицам) при проведении Подрядчиком ремонтных работ. Размер страховой суммы, не превышает 0,8% от итога по главам 1-8 сметного расчета стоимости строительно–монтажных работ, выполняемых Подрядчиком
9.2. Подрядчик до начала работ на объекте передает Заказчику копию договора страхования (страхового полиса) с указанием данных о страховщике, застрахованных рисках и размере страховой суммы.
9.3. Страхование не освобождает стороны от обязанности принять необходимые меры для предотвращения наступления страхового случая.
9.4. Выгодоприобретателем (получателем страхового возмещения при наступлении страхового случая) по заключенному в соответствии с настоящим Договором договору страхования являются в части страхования ответственности по:
– п.9.1. Заказчик, а также Подрядчик, в отношении средств проведения работ, принадлежащих Подрядчику;
– по п.9.2. – Третьи лица.
9.5. При получении суммы страхового возмещения Заказчик вправе выбрать другого исполнителя или предложить Подрядчику за счет данных средств выполнить работы по восстановлению Объекта ремонта до готовности, которая имелась на момент наступления страхового случая, в согласованные Сторонами настоящего Договора сроки.
X. СДАЧА И ПРИЕМКА РАБОТ
10.1. Заказчик назначает своего представителя, который осуществляет контроль за выполнением работ по Договору, а также от его имени совместно с Подрядчиком принимает выполненные работы по акту приемки.
10.2. Приемка выполненных работ осуществляется после выполнения сторонами всех обязательств, предусмотренных настоящим Договором, в соответствии с установленным порядком, действовавшим на дату его подписания.
10.3. Приемка выполненных работ осуществляется комиссией, создаваемой Заказчиком.
10.4. При сдаче работы Заказчику Подрядчик обязан сообщить ему о требованиях, которые необходимо соблюдать для эффективного и безопасного использования объекта, а также о возможных для самого Заказчика и других лиц последствиях несоблюдения соответствующих требований.
XI. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ПО СДАННЫМ РАБОТАМ
11.1. Гарантии качества распространяются на все работы, выполненные Подрядчиком по настоящему Договору.
11.2. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ указанных в проектно-сметной документации, а также гарантирует возможность эксплуатации объекта на протяжении гарантийного срока, указанного в п.11.3 Договора.
11.3. Гарантийный срок по настоящему Договору составляет 12 месяцев с даты подписания сторонами акта приемки работ.
11.4. Если в течение гарантийного срока обнаружатся дефекты, то Подрядчик обязан их устранить за свой счет и в согласованные с Заказчиком сроки. Для участия в составлении акта, фиксирующего дефекты, согласования порядка и сроков их устранения Подрядчик обязан направить своего представителя не позднее 5 дней со дня получения письменного извещения Заказчика. Гарантийный срок в этом случае продлевается соответственно на период устранения дефектов.
11.5. При отказе Подрядчика от составления или подписания акта обнаруженных дефектов Заказчик составляет односторонний акт на основе квалифицированной экспертизы, привлекаемой им за свой счет.
XII .ОБЕСПЕЧЕНИЕ ИСПОЛНЕНИЯ ГАРАНТИЙНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ПО ДОГОВОРУ
12.1. В целях обеспечения исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору Подрядчик обязуется оформить и представить Заказчику договор страхования своей ответственности по настоящему Договору.
12.2. Обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору представляется на сумму не менее 5% от суммы Договора.
12.3. Договор страхования ответственности Подрядчика должен соответствовать требованиям, установленным ГК РФ, а также иным законодательством РФ.
В договоре страхования ответственности должна быть указана сумма, на которую страхуется ответственность Подрядчика не менее суммы, указанной в п.12.2 настоящего Договора.
Страхование должно покрывать случаи виновного неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком своих гарантийных обязательств по настоящему Договору.
Договор страхования должен содержать указание на настоящий Договор путем указания на стороны настоящего Договора, название предмета, номер и дату заключения настоящего Договора.
Срок действия договора страхования должен быть установлен с учетом действия гарантийного срока и оканчиваться не ранее его завершения плюс один календарный месяц.
Также в договоре страхования должно содержаться указание на согласие страховщика и страхователя с тем, что изменения и дополнения, внесенные в настоящий Договор, не освобождают их от обязательств по соответствующему договору страхования.
12.4. В случае продления срока работ по настоящему Договору или увеличения стоимости работ по настоящему Договору Подрядчик обязуется переоформить соответствующий договор страхования ответственности по настоящему Договору.
12.5. В случае, если по каким-либо причинам, обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору перестало быть действительным, закончило свое действие или иным образом перестало обеспечивать исполнение Подрядчиком своих гарантийных обязательств по настоящему Договору, Подрядчик обязуется в течение 10 (десяти) банковских дней представить Заказчику иное (новое) надлежащее обеспечение исполнения гарантийных обязательств по настоящему Договору на тех же условиях и в том же размере, которые указаны в данном разделе настоящего Договора.
XIII. ОПЛАТА РАБОТ И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
13.1. Заказчик не позднее, чем через 90 (девяносто) дней после подписания им акта приемки выполненных работ по формам КС-2, КС-3 и получения счета-фактуры обязуется оплатить Подрядчику 95% от установленной стоимости работ.
13.2. Окончательный расчет за выполненные работы производится Заказчиком в следующем порядке:
– в размере 95% от твердой договорной цены (с зачетом ранее выплаченных сумм на основании промежуточных актов приемки выполненных работ) после полного выполнения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании оформленного в установленном порядке акта приемки выполненных работ в течение 90 (девяносто) дней;
– в размере 5% от твердой договорной цены – по окончанию гарантийного срока для данных работ (с учетом всех его продлений), в течение 15 (пятнадцати) банковских дней.
В случае представления Подрядчиком после подписания акта приемки объекта в эксплуатацию гарантии страховой организации Заказчику в обеспечение исполнения своих гарантийных обязательств согласно п.12.1.-12.5. настоящего Договора на период до окончания гарантийного срока + 1 (один) месяц на сумму не менее 5% от суммы Договора, окончательный расчет производится в размере 100% от твердой договорной цены (с зачетом ранее выплаченных сумм на основании промежуточных актов приемки выполненных работ) после полного завершения работ, включая устранение выявленных дефектов, на основании оформленного в установленном порядке акта приемки объекта в эксплуатацию в течение 90 (девяносто) дней со дня получения счета Подрядчика. Проект текста страхового полиса, а также страховая организация должны быть предварительно согласованы с Заказчиком.
13.3. Оплата выполненных Подрядчиком работ по настоящему Договору осуществляется по безналичному расчету путем перечисления Заказчиком денежных средств на банковский счет Подрядчика, указанный в настоящем Договоре.
13.4. Стоимость выполненных работ оплачивается Заказчиком Подрядчику по твердой договорной цене в текущем уровне цен, определенной в разделе 2. настоящего Договора, с зачетом всех ранее произведенных по нему платежей.
13.5. Все результаты по снижению стоимости работ, вызванные заменой проектных решений, конструкций, материалов, а также применение технологий производства работ, не влияющих на снижение эксплуатационных и технических характеристик объекта, распределяются в следующем порядке: Заказчику – 50%, Подрядчику – 50%.
XIV. КОНТРОЛЬ И НАДЗОР ЗАКАЗЧИКА ЗА РЕАЛИЗАЦИЕЙ ДОГОВОРА
14.1. Заказчик осуществляет контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ, соблюдением сроков их выполнения, качеством применяемых материалов. Заказчик имеет право беспрепятственного доступа ко всем видам работ в любое время в течение всего периода действия настоящего Договора.
14.2. Подрядчик ежедневно ведет журнал выполненных работ, в котором отражается весь ход фактического производства работ, а также все факты и обстоятельства, связанные с выполнением работ, имеющие значение во взаимоотношениях Заказчика и Подрядчика.
Заказчик регулярно раз в 15 дней проверяет и своей подписью подтверждает записи в журнале.
14.3. Осуществляя контроль ведения работ, ни Заказчик, ни нанятая им инженерная организация или физическое лицо не вмешиваются в оперативно-хозяйственную деятельность Подрядчика.
XV. ИЗМЕНЕНИЕ УСЛОВИЙ РЕАЛИЗАЦИИ ДОГОВОРА
Изменения, связанные с выполнением сторонами своих обязательств
15.1. Если Заказчик не выполнит в срок свои обязательства, предусмотренные настоящим Договором, и это приведет к задержке сроков выполнения работ, то Подрядчик имеет право на продление срока на соответствующий период и на освобождение на этот период от уплаты штрафа за просрочку сдачи выполненных работ. В этом случае стороны должны принять все необходимые меры, предотвращающие дополнительные расходы. Если у Подрядчика возникнут дополнительные расходы, вызванные невыполнением или ненадлежащим выполнением обязательств Заказчиком, то он немедленно обязан письменно сообщить Заказчику размер этих расходов с подтверждением их документами, на основании которых стороны заключают соглашение о сроках и форме их возмещения.
15.2. В случае, если Заказчиком будут обнаружены некачественно выполненные работы, Подрядчик обязан своими силами и без увеличения стоимости в согласованный сторонами срок переделать эти работы для обеспечения их надлежащего качества. При этом, если Заказчик считает, что указанное исправление некачественно выполненных работ существенно увеличит сроки, установленные настоящим Договором, но отклонение качества является для него приемлемым и не нарушает требования безопасности последующей эксплуатации объекта, он вправе уплатить за произведенные некачественно работы Подрядчику сумму, меньшую ранее установленной за эти работы, но отличающуюся от ранее установленной не более чем на стоимость исправлений этих некачественно выполненных работ по достижению нормативного качества, заложенного в проекте, или уменьшить соответствующим образом договорную цену.
При невыполнении Подрядчиком этой обязанности Заказчик вправе, для исправления некачественно выполненных работ, потребовать от Подрядчика привлечь для этого другую организацию за счет Подрядчика.
15.3. Превышения Подрядчиком проектных объемов и стоимости работ, не подтвержденные соответствующим дополнительным соглашением сторон, происшедшие по вине Подрядчика, оплачиваются Подрядчиком за свой счет.
15.4. В случае, если Заказчиком по каким либо причинам, была установлена необходимость консервации объекта, Заказчик обязуется оплатить Подрядчику в полном объеме работы, выполненные до момента приостановления. Также стороны обязуются согласовать порядок, сроки и стоимость консервации объекта и закрепить эти договоренности в дополнительном соглашении, становящемся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора, в соответствии с которым Подрядчик в порядке и в указанные в нем сроки обязуется надлежащим образом осуществить консервацию объекта, а Заказчик обязуется оплатить работы по консервации.
Изменение условий реализации Договора
Форс-мажорные условия
15.5. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору, если оно явилось следствием природных явлений, действий внешних объективных факторов и прочих обстоятельств непреодолимой силы, на время действия этих обстоятельств, если эти обстоятельства непосредственно повлияли на исполнение настоящего Договора.
15.6. Если в результате обстоятельств непреодолимой силы был нанесен значительный, по мнению одной из сторон, ущерб, то эта сторона обязана уведомить об этом другую в 5-дневный срок, после чего стороны обязаны обсудить целесообразность дальнейшего продолжения выполнения работ и принять дополнительное соглашение с обязательным указанием новых сроков, порядка ведения и стоимости работ, которое с момента его подписания становится неотъемлемой частью настоящего Договора, либо инициировать процедуру расторжения Договора.
15.7. Если, по мнению сторон, работы могут быть продолжены в порядке, действовавшем согласно настоящему Договору до начала действия обстоятельств непреодолимой силы, то срок исполнения обязательств по настоящему Договору продлевается соразмерно времени, в течение которого действовали обстоятельства непреодолимой силы и их последствия.
Прочие изменения
15.8. При изменениях законодательных и нормативных актов, ухудшающих положение сторон по сравнению с их состоянием на момент заключения настоящего Договора и приводящих к дополнительным затратам времени и денежных средств, действующие на момент начала действия изменений законодательных и нормативных актов договоренности по срокам и стоимости выполнения работ должны быть соответствующим образом скорректированы сторонами и закреплены дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
15.9. В случае уменьшения объема годового лимита капитальных вложений, выделенных Заказчику по объекту, стороны вправе, в порядке, предусмотренном п.17.3. настоящего Договора, продлить сроки выполнения работ по Договору.
XVI. ИМУЩЕСТВЕННАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ
16.1. За нарушение договорных обязательств Заказчиком, Подрядчик вправе потребовать от него уплаты:
– за задержку передачи Подрядчику документации, указанной в п. п.6.1. настоящего Договора, – неустойку в размере 1/300 ставки рефинансирования ЦБ РФ, действующей на момент уплаты неустойки, от стоимости работ за каждый день задержки, но в сумме не более 5000 рублей;
– за задержку начала приемки по вине Заказчика выполненных работ или подлежащих консервации объектов свыше 30 (тридцати) рабочих дней со дня получения извещения Подрядчика о предъявлении их к сдаче – штраф в размере 0,1% от договорной цены, но в сумме не более 5000 рублей.
16.2. За нарушение договорных обязательств Подрядчиком Заказчик вправе потребовать от него уплаты:
— в случае просрочки исполнения обязательств по производству работ в сроки, установленные Графиком производства работ, — неустойки в размере 3 (трех) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе, установленном Графиком производства работ, за каждый день просрочки исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ, начиная со дня, следующего после истечения установленного срока исполнения обязательств по выполнению соответствующего этапа работ;
— в случае нарушения обязательств по выполнению в объеме, предусмотренном Графиком производства работ — неустойки в размере 3 (трех) процентов от стоимости работ, подлежащих выполнению на соответствующем этапе выполнения работ, предусмотренном Графиком производства работ, на котором работы были выполнены ненадлежащим образом, за каждый день просрочки до момента исполнения обязательств Подрядчиком по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ в надлежащем объеме;
— в случае выполнения работ ненадлежащего качества — неустойки в размере 3 (трех) процентов от стоимости выполненных работ ненадлежащего качества за каждый день с момента направления Заказчиком Подрядчику уведомления о ненадлежащем исполнении Подрядчиком обязательств по выполнению работ на соответствующем этапе, предусмотренном Графиком производства работ, до момента устранения недостатков выполненных работ;
— за несвоевременное освобождение строительной площадки от принадлежащего Подрядчику имущества и/или строительного мусора — пени в размере 3 (трех) процентов от цены настоящего Договора за каждый день просрочки.
16.3. В случае расторжения настоящего Договора в связи с ненадлежащим исполнением Подрядчиком своих обязательств, последний уплачивает Заказчику неустойку в размере 30 (тридцати) процентов от суммы невыполненных работ, предусмотренных Договором.
16.4. Кроме неустойки за неисполнение обязательств по Договору Заказчик вправе потребовать от Подрядчика возмещение убытков. Ответственность Заказчика ограничивается договорной неустойкой.
16.5. Уплата неустоек, а также возмещение убытков не освобождает стороны от исполнения своих обязательств в натуре.
16.6. В случае неисполнения или ненадлежащего исполнения Подрядчиком обязательств по настоящему Договору, Заказчик производит оплату выполненных работ по Договору за вычетом соответствующего размера неустойки.
XVII. ВНЕСЕНИЕ ИЗМЕНЕНИЙ В ДОГОВОР
17.1. Заказчик, в случае внесения изменений в объем работ, обязан направить Подрядчику обязательное для него письменное распоряжение, с указанием:
– увеличить или сократить объем некоторой указанной работы, включенной в настоящий Договор;
– исключить некоторую указанную работу;
– изменить характер, качество или вид некоторой указанной работы;
– выполнить определенную дополнительную работу.
Если такие изменения повлияют на стоимость или срок выполнения работ, то Подрядчик приступает к их выполнению только после подписания сторонами соответствующего Дополнительного соглашения к Договору, становящегося с момента подписания его неотъемлемой частью.
17.2. Сроки начала и окончания работ могут быть изменены по взаимному соглашению сторон, что закрепляется Дополнительным соглашением, становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
17.3. Изменения графика производства работ, сроков поставки материалов и оборудования Заказчиком, если они могут повлиять на продолжительность работ и их стоимость, производятся на основании Дополнительного соглашения сторон, уточняющего стоимость и сроки выполнения работ и становящегося с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
17.4. Любая договоренность между сторонами, влекущая за собой новые обстоятельства, не предусмотренные настоящим Договором, считается действительной, если она подтверждена сторонами в письменной форме в виде Дополнительного соглашения или протокола.
XIII. РАЗРЕШЕНИЕ СПОРОВ МЕЖДУ СТОРОНАМИ
18.1. Спорные вопросы, возникающие в ходе исполнения настоящего Договора, разрешаются сторонами путем переговоров, и возникшие договоренности в обязательном порядке фиксируются Дополнительным соглашением сторон (или протоколом), становящимся с момента его подписания неотъемлемой частью настоящего Договора.
18.2. При возникновении между Заказчиком и Подрядчиком спора по поводу недостатков выполненной работы или их причин и невозможности урегулирования этого спора переговорами по требованию любой из сторон должна быть назначена экспертиза. Расходы на экспертизу несет Подрядчик, за исключением случаев, когда экспертизой установлено отсутствие нарушений Подрядчиком Договора или причинной связи между действиями Подрядчика и обнаруженными недостатками. В указанных случаях расходы на экспертизу несет сторона, потребовавшая назначения экспертизы, а если она назначена по соглашению между сторонами – обе стороны поровну.
Порядок разрешения споров, претензии сторон
18.3. Все споры и разногласия, кроме предусмотренных п.18.2 настоящего Договора, которые могут возникнуть из настоящего Договора сторонами, будут разрешаться в претензионном порядке.
18.4. Претензия предъявляется заявителем в письменной форме и подписывается руководителем юридического лица или уполномоченным им лицом.
18.5. В претензии указываются:
– сумма претензии и обоснованный ее расчет, если претензия подлежит денежной оценке;
– обстоятельства, на которых основываются требования, и доказательства, подтверждающие их, со ссылкой на законодательство;
– иные сведения, необходимые для урегулирования спора;
– перечень прилагаемых к претензии документов.
18.6. Претензия отправляется заказным письмом либо вручается под расписку. К ней прилагаются подлинные документы, подтверждающие предъявленные требования, или надлежаще заверенные копии либо выписка из документов, если эти документы отсутствуют у другой стороны.
18.7. Претензия рассматривается в течение 30 (тридцати) дней со дня отправки. Если к претензии не приложены документы, необходимые для ее рассмотрения, они запрашиваются у заявителя претензии с указанием срока представления. При неполучении затребованных документов к указанному сроку претензия рассматривается на основании имеющихся документов.
18.8. Сторона, получившая претензию, обязана сообщить о результатах рассмотрения претензии в течение 30 (тридцати) дней.
18.9. Ответ на претензию дается в письменной форме и подписывается руководителем или уполномоченным им лицом.
18.10. В ответе на претензию указываются:
– при полном или частичном удовлетворении претензии – признанная сумма, номер и дата платежного поручения на перечисление этой суммы или срок и способ удовлетворения претензии, если она не подлежит денежной оценке;
– при полном или частичном отказе в удостоверении претензии – мотивы отказа со ссылкой на законодательство и доказательства, обосновывающие отказ;
– перечень прилагаемых к ответу на претензию документов, других доказательств.
18.11. При удовлетворении претензии, подлежащей денежной оценке, к ответу на претензию прилагается поручение банку на перечисление денежных средств с отметкой об исполнении (принятии к исполнению).
18.12. При полном или частичном отказе в удовлетворении претензии заявителю должны быть возвращены подлинные документы, которые были приложены к претензии, а также направлены документы, обосновывающие отказ, если их нет у заявителя.
18.13. Ответ на претензию отправляется заказным письмом либо вручается под расписку.
18.14. Если в ответе контрагента о признании претензии не сообщается о перечислении признанной суммы и к ответу не прилагается поручение банку с пометкой об исполнении (принятии к исполнению), то заявитель вправе по истечении 20 (двадцати) дней после получения ответа предъявить в банк инкассовое поручение на списание в бесспорном порядке признанной должником суммы. К поручению прилагается ответ должника.
18.15. В случае полного или частичного отказа в удовлетворении претензии или неполучения в срок ответа на претензию заявитель вправе предъявить иск в арбитражный суд в соответствии с действующим законодательством.
18.16. Если, по мнению одной из сторон, не имеется возможности разрешить возникший между сторонами спор в порядке в соответствии с п. п.18.1-18.15 настоящего Договора, то он передается на разрешение Арбитражного суда города Москвы.
XIX. ПРЕКРАЩЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ ОТНОШЕНИЙ
УСЛОВИЯ РАСТОРЖЕНИЯ ДОГОВОРА
19.1. Заказчик вправе в любое время до сдачи ему результатов работы отказаться от исполнения настоящего Договора, уплатив Подрядчику часть установленной настоящим Договором стоимости выполнения работ, пропорционально части работы, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
19.2. Заказчик вправе расторгнуть Договор в одностороннем порядке в случаях:
– необоснованного отказа Подрядчика от исполнения своих обязательств по настоящему Договору;
– задержки Подрядчиком начала выполнения работ более чем на 30 (тридцать) дней по причинам, не зависящим от Заказчика;
– систематического нарушения Подрядчиком сроков выполнения работ, влекущего увеличение срока окончания работ более чем на 30 (тридцать) дней;
– несоблюдения Подрядчиком требований по качеству работ, если исправление соответствующих некачественно выполненных работ влечет задержку их выполнения более чем на 30 (тридцать) дней;
– аннулирования допуска СРО или окончания срока действия лицензий Подрядчика, лишающих его права на производство работ, являющих предметом настоящего Договора.
19.3. Подрядчик вправе отказаться от исполнения настоящего Договора в случаях:
– нарушения Заказчиком сроков оплаты за выполненные работы более чем на 90 дней;
– непредставления Заказчиком технической документации, а также материалов и оборудования, если их предоставление согласно условиям Договора является обязанностью Заказчика.
19.4. По окончанию гарантийного срока для данного объекта, заявленного Подрядчиком в п. п.11.3 и 11.4 Договора (с учетом всех его продлений), и завершения расчетов по настоящему Договору, стороны обязуются подписать соглашение о прекращении исполнения обязательств по Договору и отсутствии претензий по отношению друг к другу.
20.1. Ущерб, нанесенный третьему лицу в результате выполнения работ по вине Подрядчика или Заказчика, компенсируется виновной стороной, в случае недостаточности страхового возмещения. Ущерб, нанесенный этому лицу по непредвиденным причинам, возмещается сторонами на паритетных началах.
20.2. Стороны обязуются не разглашать, не передавать и не делать каким-либо еще способом доступными третьим организациям и лицам сведения, содержащиеся в документах, оформляющих совместную деятельность сторон в рамках настоящего Договора, иначе как с письменного согласия обеих сторон.
20.3. Любое уведомление по настоящему Договору дается в письменной форме в виде официального письма, которое направляется получателю заказной почтой с уведомлением по его юридическому адресу либо курьером.
20.4. При выполнении настоящего Договора стороны руководствуются нормативными актами Российской Федерации и города Москвы.
20.5. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания сторонами, при условии внесения его в Единый реестр договоров Заказчика и действует до полного исполнения его сторонами.
20.6. Все указанные в Договоре приложения являются его неотъемлемой частью.
20.7. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах — по одному для каждой стороны, имеющих одинаковую юридическую силу.
20.8. К настоящему Договору прилагаются и являются его неотъемлемыми частями:
— Приложение 1. Протокол котировочной комиссии и акт его утверждения (копии);
— Приложение 2. Протокол твёрдой договорной цены;
— Приложение 3. График выполнения работ;
— Приложение 4. Акт-допуск;
— Приложение 5. Форма КС-2, КС-3.
XXI. ЮРИДИЧЕСКИЕ АДРЕСА И БАНКОВСКИЕ РЕКВИЗИТЫ СТОРОН
21.1. Заказчик: МГУП «Мосводоканал»
Адрес: г. Москва, Плетешковский пер., д.2
Плательщик: ПУ «Мосочиствод», г. Москва, 1-й Курьяновский проезд, д.15
Р/С в «Мосводоканалбанк», г. Москва
21.2. Подрядчик: _________________________________________________________________
Источник