- Договор на выполнение ремонта котельной
- 2.1 Цена Договора составляет ______________( _____________________) рублей, в том числе НДС__________(_____________________).
- 2.2 Цена Договора включает в себя стоимость выполненных работ, стоимость материалов, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора в соответствии и извещением о размещении заказа.
- 2.3 Оплата выполненных Работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями по факту выполнения работ, после подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента открытия объема финансирования Заказчику на эти цели, на основании выставленного Подрядчиком счёта (счет — фактуры).
- 2.4 Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объёма Работ и иных условий исполнения договора.
- 2.5 Оплата работ производится за счет внебюджетных средств получателей средств субъекта Российской Федерации.
- Примерная форма договора на техническое обслуживание оборудования котельной (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Договор на выполнение ремонта котельной
на выполнение ремонта котельной
с. Сосновка «___»____________2012 г.
ГАУ СО «Сосновский психоневрологический интернат», именуемое в дальнейшем «Заказчик», , действующего на основании Устава, с одной стороны, и _____________________________________________________________________________,
Наименование исполнителя с указанием организационно-правовой формы
_____________________________________________________________________________именуемый в дальнейшем «Подрядчик», в лице ___________________________________,
Должность и Ф. И.О.
действующего на основании __________________________, с другой стороны, именуемые в дальнейшем «Стороны», по результатам проведения процедуры сравнения цен (протокол №___ от «___» _______ 2012 г.), заключили настоящий Договор о нижеследующем:
1.1 По условиям настоящего договора Подрядчик обязуется выполнить ремонт котельной (далее — Работы) в объеме, содержании и по ценам, определенным в согласованной сторонами смете (Приложение ), являющейся неотъемлемой частью настоящего Договора, и сдать результаты работы Заказчику.
2. ЦЕНА ДОГОВОРА И ПОРЯДОК РАСЧЕТОВ
2.1 Цена Договора составляет ______________( _____________________) рублей, в том числе НДС__________(_____________________).
2.2 Цена Договора включает в себя стоимость выполненных работ, стоимость материалов, все налоги, сборы и другие обязательные платежи, в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации, затраты, издержки и иные расходы Подрядчика, связанные с исполнением Договора в соответствии и извещением о размещении заказа.
2.3 Оплата выполненных Работ по настоящему договору осуществляется Заказчиком по безналичному расчету путем перечисления денежных средств на расчетный счет Подрядчика платежными поручениями по факту выполнения работ, после подписания Сторонами акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3, в течение 30 (тридцати) банковских дней с момента открытия объема финансирования Заказчику на эти цели, на основании выставленного Подрядчиком счёта (счет — фактуры).
2.4 Цена Договора является твердой и не может изменяться в ходе его исполнения. Цена Договора может быть снижена по соглашению сторон без изменения предусмотренных договором объёма Работ и иных условий исполнения договора.
2.5 Оплата работ производится за счет внебюджетных средств получателей средств субъекта Российской Федерации.
3. ПОРЯДОК, МЕСТО, СРОКИ ВЫПОЛНЕНИЯ РАБОТ
3.1. Весь объем работ должен быть выполнен в соответствии с согласованным сторонами графиком выполнения работ (Приложение ), являющимся неотъемлемой частью настоящего договора.
3.2. Подрядчик приступает к выполнению работ не позднее 3-х дней с момента подписания Сторонами Договора. Срок выполнения работ: до 30.06.2012 г.
3.3. Работы, предусмотренные п.1.1. настоящего Договора, выполняются Саратовская область, Красноармейский район, село Сосновка, Государственное автономное учреждение Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат».
3.4. Подрядчик имеет право досрочно выполнить работы, при этом дополнительное вознаграждение не выплачивается.
4. ПРАВА И ОБЯЗАННОСТИ СТОРОН
4.1. Подрядчик вправе:
4.1.1. Требовать подписания Заказчиком акта выполненных работ по форме КС-2 и справки по форме КС-3 по Договору (этапу Договора) на основании представленных Подрядчиком документов.
4.1.2. Требовать оплаты выполненных работ в соответствии с подписанным Сторонами актом выполненных работ по Договору по форме КС-2 и справки по форме КС-3.
4.2. Подрядчик обязуется:
4.2.1. Обеспечить качественное выполнение работ в соответствии с действующими строительными нормами и правилами, ГОСТ, ТУ, техникой безопасности, противопожарными, санитарно-гигиеническими и экологическими нормами и правилами, заданием Заказчика, в указанный в Договоре срок.
4.2.2. Исполнить полученные в ходе выполнения работ указания Заказчика, если такие указания не противоречат условиям Договора.
4.2.3. Своими силами и за свой счет обеспечить содержание и уборку строительной площадки и прилегающей к ней территории.
4.2.4. Вывезти в течение 1 (одного) дня со дня подписания акта выполненных работ по Договору (этапу Договора) за пределы строительной площадки, принадлежащие ему строительные машины и оборудование, транспортные средства, инструменты, приборы, инвентарь, строительные материалы, изделия, конструкции, временные здания и сооружения, другое имущество, а также строительный мусор.
4.2.5. Риск утраты объекта или его части, имущества, оборудования и материалов, находящихся на строительной площадке до сдачи объекта Заказчику несет Подрядчик.
4.2.6. По окончании работ передать результат Заказчику, предоставив одновременно с актами по форме КС-2, справки о стоимости и затратах по форме КС-3.
4.3. Заказчик вправе:
4.3.1. Требовать от Подрядчика надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору, а также требовать устранения выявленных недостатков.
4.3.2. Требовать от Подрядчика передачи надлежащим образом оформленной документации на недостающие или замены отчетных документов, материалов и иной документации, подтверждающих исполнение обязательств по Договору.
4.3.3. Привлекать экспертов, специалистов и иных лиц, обладающих необходимыми знаниями в области сертификации, стандартизации, безопасности, оценки качества и т. п., для участия в проведении экспертизы выполненных работ и представленной Подрядчиком документации.
4.3.4. Определять лиц, непосредственно контролирующих ход выполняемых работ и осуществляющих приемку работ для проверки соответствия объемов, содержания и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором.
4.3.5. Осуществлять контроль и надзор за ходом и качеством выполняемых работ Подрядчиком, соблюдением сроков их выполнения (графика), качеством предоставляемых Подрядчиком материалов, требовать от Подрядчика отчет о выполнении Договора.
4.4. Заказчик обязан:
4.4.1. Обеспечить исполнение Договора на весь срок его действия.
4.4.2. Передать по требованию Подрядчика всю необходимую для выполнения работ техническую документацию.
4.4.3. Обеспечить работникам Подрядчика доступ к объектам, где должны проводиться работы.
4.4.4. Сообщать в письменной форме Подрядчику о недостатках, обнаруженных в ходе выполнения работ или их приемки.
4.4.5. Произвести приемку работ, выполненных Подрядчиком в порядке, предусмотренном разделом 5 настоящего договора, и оплатить выполненные работы в соответствии с условиями настоящего Договора.
5. ПОРЯДОК СДАЧИ — ПРИЕМКИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ
5.1. Заказчик в течение 3 (трех) дней со дня заключения настоящего Договора определяет ответственное лицо (лиц), непосредственно контролирующего ход выполняемых работ и осуществляющего приемку работ для проверки соответствия объемов, содержания и качества выполняемых работ требованиям, установленным настоящим Договором и техническим заданием.
5.2. Выполненные работы принимаются ответственным лицом (лицами) Заказчика в присутствии представителя Подрядчика выполненным работам по Договору. Заказчик и Подрядчик составляют акты по форме КС-2, справки по форме КС-3.
5.3. В случае получения мотивированного отказа Заказчика от подписания акта выполненных работ по Договору (этапу Договора) Подрядчик обязан рассмотреть мотивированный отказ и устранить за свой счет недостатки (дефекты) в срок, указанный Заказчиком в мотивированном отказе, а если срок не указан, то в течение 3 (трех) дней с момента его получения.
5.4. Подписанный между Заказчиком и Подрядчиком акт выполненных работ по Договору, является основанием для оплаты Подрядчику выполненных работ.
6. ГАРАНТИИ КАЧЕСТВА ВЫПОЛНЯЕМЫХ РАБОТ
6.1. Подрядчик гарантирует качество выполненных работ в соответствии с технической документацией, сметами, действующими стандартами, нормами, правилами и техническими условиями, предъявляемыми к работам соответствующего рода.
6.2. Подрядчик предоставляет гарантийный срок на выполненные работы 36 месяцев с момента подписания Заказчиком акта выполненных работ по Договору в целом.
6.3. В случае если в период гарантийного срока обнаружатся недостатки (дефекты), допущенные Подрядчиком, то Подрядчик обязан их устранить за свой счёт в установленный Заказчиком срок, согласно Гражданского кодекса и нормативных документов Саратовской области.
6.4. Подрядчик гарантирует надлежащее качество используемых материалов, конструкций, оборудования и систем, соответствие их проектным спецификациям, государственным стандартам и техническим условиям, обеспеченность соответствующими сертификатами, техническими паспортами и другими документами, удостоверяющими их качество.
7. ОТВЕТСТВЕННОСТЬ СТОРОН
7.1. Ответственность Заказчика:
7.1.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств Заказчик несет ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. Ответственность Подрядчика:
7.2.1. В случае просрочки исполнения Подрядчиком обязательства, предусмотренного Договором, Заказчик вправе потребовать уплату неустойки (штраф, пеня). Неустойка (штраф, пеня) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства. Размер такой неустойки (штрафа, пеней) устанавливается в размере 0,2% от цены Договора. Подрядчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.2.2. В случае несоответствия выполненных работ их объему, предусмотренному настоящим Договором, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от стоимости выполненных ненадлежащим образом работ, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента исполнения обязательств.
7.2.3. В случае выполнения работ ненадлежащего качества Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от стоимости работ, подлежащих оплате, за каждый день с момента уведомления Подрядчика до момента устранения недостатков выполненных работ.
7.2.4. В случае нарушения Подрядчиком гарантийных обязательств, Заказчик вправе применить к Подрядчику неустойку (штраф, пеня) в размере 0,2% от цены выполненных работ, подлежащих гарантийному обслуживанию, за каждый день неисполнения обязательства.
7.2.5. Подрядчик несет всю полноту ответственности за качество работ, выполняемых субподрядчиками.
7.3. Условия освобождения Сторон от ответственности:
7.3.1. Стороны освобождаются от ответственности за частичное или полное неисполнение обязательств по настоящему Договору в случае наступления обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор).
7.3.2. Стороны должны принять все разумные меры для сведения к минимуму последствий любого события форс-мажора.
8. ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ СПОРОВ
8.1. Все споры связанные с неисполнением или ненадлежащим исполнением настоящего Договора, будут разрешаться путем переговоров.
8.2. При не урегулировании Сторонами спора в досудебном порядке спор передается на разрешение в Арбитражный суд Саратовской области.
9. СРОК ДЕЙСТВИЯ, ИЗМЕНЕНИЕ И РАСТОРЖЕНИЕ ДОГОВОРА
9.1. Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до 31 декабря 2012 года. Окончание срока действия Договора не влечёт прекращение обязательств Сторон по Договору.
9.2. Расторжение Договора допускается по соглашению Сторон или в соответствии с решением суда по основаниям, предусмотренным действующим законодательством Российской Федерации.
10. ПРОЧИЕ УСЛОВИЯ ДОГОВОРА
10.1. Настоящий Договор составлен в 2 (двух) экземплярах, имеющих равную юридическую силу, по одному для каждой стороны.
10.2. При исполнении Договора не допускается перемена подрядчика, за исключением случаев, если новый подрядчик, является правопреемником подрядчика по настоящему Договору вследствие реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
10.3. При изменении юридического адреса, банковских реквизитов и формы собственности Подрядчик в течение 30 (тридцати) дней обязан письменно известить об этом Заказчика.
10.4. Неотъемлемой частью настоящего Договора являются: смета — приложение № 1, график выполнения работ – приложение № 2.
11. РЕКВИЗИТЫ И ПОДПИСИ СТОРОН
ГАУ Саратовской области «Сосновский психоневрологический интернат»
Источник
Примерная форма договора на техническое обслуживание оборудования котельной (подготовлено экспертами компании «Гарант»)
Договор на техническое обслуживание оборудования котельной
г. [ вписать нужное ]
[ число, месяц, год ]
[ Полное наименование Заказчика ], именуемый в дальнейшем «Заказчик», в лице [ должность руководителя, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать документ, удостоверяющий полномочия ], с одной стороны, и [ полное наименование Исполнителя ], в лице [ должность руководителя, Ф. И. О. ], действующего на основании [ указать документ, удостоверяющий полномочия ], именуемое в дальнейшем «Исполнитель», с другой стороны, вместе именуемые «Стороны», заключили настоящий договор о нижеследующем:
1. Предмет договора
1.1. Исполнитель в соответствии с требованиями и условиями настоящего Договора обязуется по техническому заданию Заказчика оказывать услуги по техническому обслуживанию следующего оборудования [ вписать нужное ] (далее — Оборудование) котельной Заказчика, расположенной по адресу: [ вписать нужное ].
1.2. Заказчик обязуется принимать оказанные надлежащим образом услуги и оплачивать их в сроки, в порядке и на условиях, оговоренных в настоящем Договоре.
1.3. Техническое обслуживание Оборудования включает комплекс технических и сопутствующих мероприятий, направленных на поддержание Оборудования котельной в исправном техническом состоянии, обеспечивающем выполнение требуемых функций.
1.4. Требования, предъявляемые к оказываемым услугам, а также содержание, объем, этапы и другие условия определяются в техническом задании на оказание услуг, которое является неотъемлемой частью настоящего Договора.
2. Порядок оказания услуг
2.1. Начало срока оказания услуг по техническому обслуживанию Оборудования котельной — [ вписать нужное ].
Окончание срока оказания услуг по техническому обслуживанию Оборудования котельной — [ вписать нужное ].
2.2. Сроки выполнения этапов технического обслуживания Оборудования котельной, объем, стоимость по этапам устанавливаются календарным планом.
2.3. Исполнитель осуществляет техническое обслуживание Оборудования котельной своими материалами, своими силами и средствами.
2.4. Привлечение к исполнению своих обязательств по настоящему Договору третьих лиц (соисполнителей) возможно только с письменного согласия Заказчика.
3. Порядок сдачи-приемки оказанных услуг
3.1. Оказанные услуги по количеству и качеству передаются Исполнителем и принимаются Заказчиком по акту сдачи-приемки оказанных (этапов) услуг.
3.2. По завершении каждого этапа оказания услуг Исполнитель предоставляет Заказчику отчетную документацию об оказанных услугах, предусмотренных техническим заданием.
3.3. Акт сдачи-приемки подписывается Сторонами в течение [ вписать нужное ] со дня передачи Исполнителем отчетной документации Заказчику для проверки ее соответствия оказанным услугам и условиям настоящего Договора. Неподписание Заказчиком акта сдачи-приемки в установленный срок допускается в том случае, если в течение указанного срока Заказчиком предъявлены мотивированные претензии в письменном виде.
3.4. Если по истечении указанного срока Заказчик не предоставит подписанного акта сдачи-приемки оказанных (этапов) услуг или обоснованной претензии по отчетной документации услуги (этап услуг) считаются оказанными.
3.5. В случае предъявления мотивированного отказа Заказчика от подписания акта сдачи-приемки оказанных (этапов) услуг Исполнитель обязан рассмотреть его и устранить недостатки в следующий срок [ вписать нужное ].
3.6. В случае досрочного оказания (этапа) услуг Исполнитель уведомляет Заказчика о готовности предоставить отчетную документацию для осуществления сдачи-приемки оказанных услуг.
3.7. Датой исполнения этапа оказания услуг по настоящему Договору является дата подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказания этапа услуг. Дата исполнения этапа оказания услуг по настоящему Договору не может быть позднее определенной в техническом задании, календарном плане.
3.8. Настоящий Договор считается исполненным после подписания Сторонами акта сдачи-приемки оказания услуг, являющегося подтверждением завершения всех этапов оказания услуг по техническому обслуживанию Оборудования котельной Исполнителем.
4. Цена Договора и порядок оплаты
4.1. Цена настоящего Договора составляет [ указать сумму цифрами и прописью ] и включает все затраты, издержки и иные расходы Исполнителя, связанные с исполнением настоящего Договора.
4.2. Стоимость Договора установлена в рублях Российской Федерации.
4.3. Привлечение к оказанию услуг по техническому обслуживанию третьих лиц не влечет изменения стоимости и объемов работ по настоящему Договору.
4.4. Основанием для оплаты оказанных услуг является акт сдачи-приемки оказанных (этапов) услуг.
4.5. Оплата оказанных услуг производится Заказчиком в следующем порядке: [ определить порядок (с выплатой аванса, без выплаты аванса) ].
4.6. Оплата по настоящему Договору производится в безналичном порядке платежными поручениями на расчетный счет Исполнителя.
4.7. При изменении расчетного счета Исполнитель уведомляет Заказчика о новых реквизитах расчетного счета в течение [ значение ]. В случае несвоевременного уведомления все риски, связанные с перечислением Заказчиком денежных средств на указанный при заключении настоящего Договора счет, несет Исполнитель.
4.8. Датой оплаты считается дата [ дата приема банком Заказчика платежных документов к исполнению, поступления денежных средств на расчетный счет Исполнителя ].
5. Права и обязанности Сторон
5.1. Исполнитель обязан:
5.1.1. Своевременно, надлежащим образом оказывать услуги по техническому обслуживанию Оборудования котельной.
5.1.2. Обеспечивать бесперебойное функционирование, работоспособное состояние Оборудования котельной Заказчика.
5.1.3. Гарантировать нормальную работу Оборудования котельной при условии соблюдения Заказчиком правил и инструкций по эксплуатации Оборудования.
5.1.4. Оказывать Заказчику консультационную помощь в вопросах, касающихся правильной и эффективной эксплуатации Оборудования котельной.
5.1.5. Обеспечивать возможность осуществления Заказчиком контроля и надзора за ходом оказания услуг по техническому обслуживанию Оборудования котельной.
5.1.6. Согласовывать с Заказчиком все необходимые действия и документацию, предусмотренные условиями Договора.
5.1.7. Своевременно и надлежащим образом вести и оформлять необходимую документацию и предоставлять ее Заказчику.
5.1.8. Устранять выявленные Заказчиком в процессе оказания услуг недостатки в течение [ значение ] дней с момента получения уведомления.
5.1.9. Извещать Заказчика обо всех обстоятельствах, затрудняющих или делающих невозможным исполнение своих обязательств по настоящему Договору в течение [ значение ] с момента их возникновения.
5.1.10. В случае привлечения к оказанию услуг по техническому обслуживанию Оборудования котельной третьих лиц (соисполнителей) перечень работ, выполненных ими, указывать в отчетной документации.
5.1.11. Нести ответственность за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательств привлеченных к оказанию услуг по техническому обслуживанию Оборудования котельной третьих лиц (соисполнителей).
5.1.12. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
5.2. Исполнитель вправе:
5.2.1. Требовать обеспечения своевременной приемки оказанных услуг и подписания акта сдачи-приемки оказания (этапа) услуг либо обоснованного отказа от его подписания в установленные сроки.
5.2.2. Требовать своевременной оплаты оказанных услуг в соответствии с подписанным актом сдачи-приемки оказанных (этапов) услуг.
5.2.3. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.3. Заказчик обязан:
5.3.1. При заключении настоящего Договора представить Исполнителю всю необходимую документацию для надлежащего оказания услуг по техническому обслуживанию Оборудования котельной.
5.3.2. Назначить ответственное лицо для представления интересов Заказчика во взаимодействии с Исполнителем по настоящему Договору, осуществлению контроля за оказанием услуг по техническому обслуживанию Оборудования котельной (объемами, качеством, стоимостью и сроками оказания (этапов) услуг).
5.3.3. Оказывать содействие Исполнителю в ходе оказания им услуг по вопросам, непосредственно связанным с предметом Договора, решение которых возможно только при участии Заказчика.
5.3.4. Своевременно сообщать в письменной форме Исполнителю о выявленных недостатках в ходе оказания услуг или при приемке исполненных обязательств.
5.3.5. Обеспечить своевременную приемку оказанных услуг.
5.3.6. Произвести оплату в порядке и в сроки, предусмотренные настоящим Договором.
5.3.7. Выполнять иные обязанности, предусмотренные настоящим Договором.
5.4. Заказчик вправе:
5.4.1. Требовать надлежащего исполнения обязательств по настоящему Договору.
5.4.2. Требовать своевременного устранения выявленных недостатков.
5.4.3. Требовать своевременного предоставления надлежащим образом оформленной отчетной документации, подтверждающей исполнение обязанностей по настоящему Договору.
5.4.4. Проверять соблюдение сроков совершения действий при оказании услуг срокам, установленным в техническом задании и календарном плане, а также качество оказываемых услуг в любое время.
5.4.5. Отказаться от исполнения настоящего Контракта в любое время до подписания акта сдачи-приемки оказания (этапа) услуг, уплатив Исполнителю часть установленной цены пропорционально части, выполненной до получения извещения об отказе Заказчика от исполнения Договора.
5.4.6. Требовать оплаты штрафных санкций в соответствии с условиями настоящего Договора.
5.4.7. Запрашивать у Исполнителя любую относящуюся к предмету Договора документацию и информацию.
6. Конфиденциальность сведений
6.1. Стороны договорились сохранять в режиме конфиденциальности сведения, полученные одной Стороной в отношении другой в ходе исполнения обязательств по настоящему Договору. Режим конфиденциальности распространяется на следующие сведения: [ вписать нужное ].
6.2. В случае нарушения конфиденциальности по настоящему Договору Сторона, совершившая нарушение, обязана возместить другой Стороне убытки, понесенные ею в результате таких нарушений.
7. Ответственность Сторон
7.1. За неисполнение или ненадлежащее исполнение своих обязательств по настоящему Договору Стороны несут ответственность в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации.
7.2. В случае просрочки исполнения Заказчиком обязательства по оплате оказанных услуг Исполнитель вправе потребовать уплату неустойки (штрафа, пеней) в размере [ значение ].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
7.3. Заказчик освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине другой Стороны.
7.4. В случае просрочки выполнения Исполнителем обязательств, предусмотренных Договором, Заказчик вправе потребовать уплаты неустойки (штрафа, пеней) в размере [ значение ].
Неустойка (штраф, пени) начисляется за каждый день просрочки исполнения обязательства, предусмотренного Договором, начиная со дня, следующего после дня истечения установленного Договором срока исполнения обязательства.
7.5. Исполнитель освобождается от уплаты неустойки (штрафа, пеней), если докажет, что просрочка исполнения указанного обязательства произошла вследствие непреодолимой силы или по вине Заказчика.
7.6. Уплата штрафных санкций не освобождает виновную Сторону от возмещения убытков в полном объеме и выполнения обязательств по настоящему Договору.
7.7. Стороны не несут ответственности по настоящему Договору, если нарушение условий связано с обстоятельствами непреодолимой силы, наличие которых должно быть подтверждено [ вписать нужное ].
8. Разрешение споров
8.1. Все споры и разногласия, возникающие в связи с исполнением настоящего Договора, Стороны будут стремиться решить путем переговоров.
8.2. В случае недостижения согласия между Сторонами спор передается на рассмотрение в арбитражный суд [ местонахождение арбитражного суда ].
8.3. При ведении Сторонами претензионной работы срок рассмотрения претензии и предоставления ответа на нее составляет [ количество ] дней с даты получения претензии.
9. Заключительные положения
9.1. Настоящий Договор вступает в силу с момента его подписания Сторонами и действует до [ вписать нужное ].
9.2. Настоящий Договор может быть расторгнут до окончания срока его действия по соглашению Сторон или решению суда по основаниям, установленным действующим гражданским законодательством Российской Федерации.
9.3. Договор считается расторгнутым с момента подписания Сторонами соглашения о расторжении при условии проведения взаиморасчетов по произведенной оплате и произведенным Исполнителем расходам.
9.4. При прекращении действия настоящего Договора Стороны не освобождаются от своих неисполненных обязательств, выплаты причитающихся процентов и возмещения убытков, возникших вследствие неисполнения или ненадлежащего исполнения своих обязательств по настоящему Договору.
9.5. Изменения и дополнения к Договору совершаются в письменной форме и подписываются Сторонами.
9.6. Настоящий Договор составлен в двух экземплярах, имеющих одинаковую юридическую силу, по одному для каждой Стороны.
9.7. По вопросам, не нашедшим отражения в настоящем Договоре, Стороны руководствуются действующим законодательством Российской Федерации.
Источник